一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第11版）

《一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第11版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第11版）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工【正确答案】D2.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议【正确答案】D3.【真题】关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制

2、性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制【正确答案】A4.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【正确答案】B5.【真题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日

3、相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【正确答案】C6.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A7.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【正确答案】D8.建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【正

4、确答案】B9.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【正确答案】B10.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D11.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时

5、效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A12.工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A13.下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保

6、证合同D.保证的担保人只能是第三人【正确答案】A14.【真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【正确答案】A15.根据安全生产许可证条例，建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得()。A.项目开工B.从事建筑施工活动C.参与项目投标D.办理工程竣工验收【正确答案】B16.?下列关于招标代理

7、的说法不正确的是（）。A.招标人具有自行招标的能力B.招标代理机构不得无权代理、越权代理C.招标人不愿自行招标的，可以由其代理招标人进行招标D.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所【正确答案】A17.【真题】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【正确答案】C18.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D19.

8、工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构【正确答案】A20.甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同【正确答案】A21.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D22.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第

9、三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B23.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D24.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成

10、的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A25.民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【正确答案】D26.【真题】关于建设工程质量保修的说法,错误的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【正确答案】C27.【真题】甲、乙、丙、丁四

11、个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【正确答案】A28.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D29.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正

12、确答案】A30.根据我国公司法的规定，公司财产清算后的清偿顺序为（）。A.清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款B.清算费用、社会保险费用、职工工资、法定补偿金、所欠税款C.清算费用、职工工资、法定补偿金、社会保险费用、所欠税款D.清算费用、社会保险费用、法定补偿金、职工工资、所欠税款?【正确答案】A31.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场

13、试验报告【正确答案】B32.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月【正确答案】B33.某施工单位在2014年4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为2014年4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【正确答案】B34.【真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限

14、制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B35.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【正确答案】A36.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人

15、，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D37.【真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件

16、骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【正确答案】A38.【真题】纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【正确答案】D39.某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B40.【真题】被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(

17、)。A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【正确答案】A41.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【正确答案】B42.?建设单位用地审批应当（）。A.由工程所在地土地管理部门审批B.由省、自治区、直辖市人民政府土地管理部门批准C.由工程所在地土

18、地管理部门审查，报本级人民政府批准D.由工程所在地土地管理部门审查，报上级人民政府土地管理部门批准?【正确答案】C43.根据建设工程安全生产管理条例，生产经营单位的主要负责人因不履行安全生产管理职责，造成重大伤亡事故受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何。施工单位的项目负责人。A.1B.3C.5D.7【正确答案】C44.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用D.施工单位有权要求举行听证【正确答案】A45.【真题】

19、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【正确答案】D46.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定

20、承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D47.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C48.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包【正确答案】C49.【真题】下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【正确答案】A50

21、.以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【正确答案】D51.【真题】某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【正确答案】D52.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C

22、.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A53.民事诉讼的基本特征不包括()。A.自愿性B.公权性C.强制性D.程序性【正确答案】A54.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【正确答案】A55.某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A.学院自己承担责任B.学院可直接扣除施工方质量保修金C.施工方承担质量保修责任D.学院和施工方共同承担责任【正确

23、答案】C56.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是()A.双方的债务法定抵消B.双方债务基于一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消D.双方债务只有约定方可抵消【正确答案】D57.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确

24、答案】B58.甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。A.特级B.一级C.二级D.三级【正确答案】D59.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】B60.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地

25、址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C61.【真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【正确答案】B62.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【正确答案】A63.甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元

26、人民币。A.30B.40C.60D.200【正确答案】C64.根据招标投标法及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C.民营企业投资的商品住宅建设项目D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目【正确答案】B65.下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权【正确答案】A66.根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.分包工程承包人应具备相

27、应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【正确答案】C67.按照城市维护建设税暂行条例，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A.利息税B.企业所得税C.营业税D.个人所得税【正确答案】C68.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B69.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限

28、，则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A70.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度【正确答案】A71.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市

29、的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【正确答案】A72.按照文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.所在地的市、县级人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】D73.根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时【正确答案】C74.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资

30、金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【正确答案】B75.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4

31、月2日【正确答案】B76.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.负责工程保修的施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲【正确答案】A77.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【正确答案】A78.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无

32、数次D.5次【正确答案】C79.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D80.【真题】根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则【正确答案】A81.关于劳动争议及其解决，说法正确的是（）A.劳动者工资争

33、议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的，不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【正确答案】A82.【真题】关于法人的说法，正确的是（）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时获得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【正确答案】D83.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强

34、制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A84.【真题】下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【正确答案】B85.按照行政许可法规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C86.下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑

35、事法律关系特有原则的是()。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【正确答案】B87.【真题】根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是()A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【正确答案】A88.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B89.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪【正确答案】A90.【真题】根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）A.拆除文物所需

36、的费用应当列入建设工程预算B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【正确答案】A91.【真题】建筑施工企业的特种作业人员不包括()。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【正确答案】B92.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B93.某建设单位

37、与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据合同法分则中关于()合同的相关规定处理。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间【正确答案】C94.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A95.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强

38、制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C96.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D97.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理

39、批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议【正确答案】D98.【真题】关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制【正确答案】B99.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20【正确答案】C100.经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权()。A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼请求D.拘传原告到庭【正确答案】B二.多选题(共70题)1.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的

40、准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD2.下列关于知识产权的说法中，正确的是()。A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护D.知识产权包括著作权和工业产权两大类E.知识产权具有绝对的排他性【正确答案】ACDE3.【真题】下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【正确答案】BCD4.下列不需要办理施工许可证的建设工程有()A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面

41、积在300m2以下的建筑工程C.农民自建低层住宅的建筑工程D.企业自建办公楼的建筑工程E.城镇市政基础设施工程【正确答案】ABC5.下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【正确答案】BC6.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC7.?县级以上人民政府有关行政主管部门对施工图设计文件的审查主要针对（）进行。A.公共利益?

42、B.公众安全?C.强制性标准?D.人身健康E.卫生环境?【正确答案】ABC8.?下列工程可以在开工前不申请施工许可证的有（）。A.建设资金已经落实的投资28万元的工程B.涉及国家秘密不适宜公开招标的工程C.工期不足一年的工程D.设计图纸已经经过审批的军用房屋工程E.施工企业自用的办公楼工程?【正确答案】AD9.【真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导

43、致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】ACE10.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC11.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【正确答案】ABDE12.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆

44、除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD13.?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故，正确处理应该是（）。A.总承包单位和分包单位承担连带责任B.建设单位负责上报事故C.施工单位负责人应当立即如实报告建设单位D.分包单位应当为事故承担主要责任E.事故现场有关人员应当立即

45、报告本单位负责人?【正确答案】ADE14.无须申领施工许可证的工程类型（）。A.某公园喷泉工程投资额38万元?B.某配电房建筑面积200平方米C.已领取开工报告的污水处理工程?D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑E.某省军区建的军事指挥用房?【正确答案】BCDE15.【真题】下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【正确答案】ABE16.某工地招标文件规定，招标人应出具10万

46、元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD17.施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点【正确答案】ABCD18.下列案件适用于专属管辖的是（）。A.建设工程设计合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.房地产合作开发合同纠纷D.建设工程土地使用权转让纠纷E.建设工程租赁合同纠纷【正确答案】BD19.【真题】施工企业乙经建设单位甲

47、同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABDE20.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E.

48、完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【正确答案】ABD21.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】ABDE22.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要

49、求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD23.【真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力【正确答案】BCD24.下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理

50、单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【正确答案】BDE25.某建设项目招标，评标委员会由2名招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【正确答案】BD26.建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可

51、任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【正确答案】ABD27.【真题】根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()。A.无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【正确答案】ABDE28.根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系

52、统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗【正确答案】ABCD29.我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【正确答案】BDE30.如第上题所述，下列员工中，根据合同法，甲建筑公司不能与之解除劳动合同的有（）。A.李某?B.朱某?C.赵某?D.钱某E.孙某?【正确答案】CDE31.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保

53、安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC32.根据担保法的有关规定，禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车【正确答案】ABDE33.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE34.【真题】关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法

54、支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【正确答案】BDE35.下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有()A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴问使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.用于承重结构的连接接头试件【正确答案】BCE36.【真题】建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【正确答案】ABCD37.关于买卖合同的说法，正确的有（）A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有?B.试用期间届满，试用买卖

55、的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买?C.买卖合同是转移财产所有权的合同?D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间?E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【正确答案】ABCD38.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE39.下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有()。A.建筑公司的有关人员故意杀害被保险人B.被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C.被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D.被保险人在施工现场之外受到意外伤害E.被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤【正确答案】ABDE40.【真题】关于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【正确答案】BC41.如第上题所述，下列是一些关于王某从业资格的表述，正确的是（）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.