一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第25卷）

《一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第25卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案（第25卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【正确答案】A2.建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【正确答案】B3.【真题】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80%B.70%C.60%D.

2、50%【正确答案】A4.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日【正确答案】B5.【真题】施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】A6.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是在提交标书时，不

3、慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示【正确答案】C7.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D8.抵押担保与质押担保的区别是（）A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债

4、务时，可以依法拍卖抵押物【正确答案】B9.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C10.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D11.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）A.仲裁开庭

5、审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能作出缺席裁决【正确答案】C12.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【正确答案】D13.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司

6、和王某连带D.双方按事先的约定【正确答案】C14.【真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【正确答案】B15.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D16.某工程施工合同总包人将主体工程分包

7、，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【正确答案】D17.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B18.【真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规

8、章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B19.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。A.5B.7C.15D.30【正确答案】D20.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B21.【真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消【正确答案】A2

9、2.按照建筑业企业资质管理规定，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A23.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【正确答案】C24.【真题】除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）?A.要式合同?B.实践合同?C.有偿合同?D.双务合同?【正确答案】B25.下列关于承揽合同中的规定，

10、正确的是（）A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成【正确答案】A26.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A27.?工程设计图纸属于（）的客体。A.物权B.财产权C.著作权D.专利权【正确答案】C28.【真题】关于建筑

11、施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【正确答案】A29.【真题】关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制【正确答案】A30.根据建

12、筑工程施工许可管理办法规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关()施工许可证。A.吊销B.撤销C.撤回D.暂扣【正确答案】B31.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D32.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C33.招标人的下列行为中，

13、除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C34.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D35.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A36.施工企业对重大

14、危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A37.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C38.【真题】根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程

15、合同争议进行的调解结果不服的【正确答案】D39.某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由()支付。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同【正确答案】A40.【真题】关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【正确答案】C41.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不

16、予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【正确答案】A42.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【正确答案】C43.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【正确答案】B

17、44.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是（）A.乙、丙、丁平均受偿?B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿?C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【正确答案】D45.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D46.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.

18、并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D47.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D48.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位

19、时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B49.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【正确答案】A50.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是()。A.标报文件存在细微偏差B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价C.投标报价超过标底上下浮动范围D.由于招标文件要求提交备选投标，

20、同一投标人提交了两个以上不同的投标文件【正确答案】B51.某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于()万元。A.180B.200C.240D.300【正确答案】A52.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B53.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是()A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑

21、机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【正确答案】B54.某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】C55.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D56.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答案】A57.当债务人期满不能清偿债务，债权人

22、将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D58.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A59.【真题】建筑施工企业的特种作业人员不包括()。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【正确答案】B60.甲建筑公司与乙房地产开发公司

23、签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C61.?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?【

24、正确答案】C62.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【正确答案】A63.某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B64.以下合同类型，不属于合同法有名合同的是()。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察设计合同C.房地产项目贷款合同D.房地产项目合作开发合同【正确答案】D65.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备

25、。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任【正确答案】D66.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15【正确答案】C67.【真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形

26、成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【正确答案】B68.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D69.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。，下列不属于转包的情形的是(）A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的【正确答案】D70.?专项方案应当由施工单位技术部门

27、组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后的，由施工单位（）签字。A.技术负责人?B.项目经理?C.负责人?D.行政部门?【正确答案】A71.合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款()。A.同时解除B.若当事人不能协商一致，条款无效C.尚未履行的终止履行D.依然有效【正确答案】D72.甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同【正确答案】A73.【真题】某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料

28、采购合同，承担该合同付款责任的是()A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【正确答案】B74.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中正确的是()A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【正确答案】A75.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌

29、，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D76.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B77.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头【正确答案】C78.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C

30、.安全生产管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B79.某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是()A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失【正确答案】B80.建设工程发生质量事故，有关单位应向当地（）和其他有关部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构【正确答案】A81.甲、乙两公司签订一

31、份建筑材料采购合同，合同履行期间甲公司兼并乙公司，关于甲、乙公司签订的采购合同的效力，下列说法正确的是()A.在更换当事人名称后，继续有效B.自始至终都为无效合同C.合同的权利义务终止D.变为可撤销合同【正确答案】C82.下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C83.某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设单位和监理单位共同【正确答案】A84.【

32、真题】关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【正确答案】D85.【真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【正确答案】D86.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必

33、须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B87.关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限【正确答案】C88.关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B89.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准

34、，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C90.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C91.关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性

35、法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D92.【真题】关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用

36、虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【正确答案】A93.【真题】根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B94.某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位【正确答案】B95.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公

37、司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C96.【真题】借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【正确答案】A97.【真题】甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所

38、有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【正确答案】C98.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D99.施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）A.应将钢材送到施工现场B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提【正确答案】D100.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订

39、合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B二.多选题(共70题)1.根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价【正确答案】BE2.按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.

40、群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【正确答案】ABE3.施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点【正确答案】ABCD4.下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘

41、项目现场E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【正确答案】AE5.属于行政处罚种类的是()。A.没收违法所得，没收非法财物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证【正确答案】ABDE6.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的()。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证【正确答案】CDE7.根据合同法，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【正确答案】BCDE8.某商业写字楼建筑，

42、已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【正确答案】ADE9.【真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）?A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期?B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月?C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期?D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计?E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际

43、通过竣工验收之日起计?【正确答案】BDE10.施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE11.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处【正确答案】ABC12.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B

44、.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【正确答案】ADE13.?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?【正确答案】BCD14.下列关于知识产权的说法中，正确的是()。A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护D.知识产权包括著作权和工业产权两大类E.知识产权具有绝对的排他性【正确答案】ACDE15.按照

45、安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【正确答案】ACE16.【真题】根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理

46、决定【正确答案】ACDE17.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD18.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公

47、民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE19.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收

48、，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE20.下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.承重结构的钢筋及连接接头试件【正确答案】BCE21.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【正确答案】BCE22.建筑法规定，违

49、反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿【正确答案】CD23.下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?E.办理了建设工程质量.安全监督手续【正确答案】CE24.【真题】投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。A.没收财产B.拘役

50、C.有期徒刑D.罚金E.管制【正确答案】BCD25.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE26.?县级以上人民政府有关行政主管部门对施工图设计文件的审查主要针对（）进行。A.

51、公共利益?B.公众安全?C.强制性标准?D.人身健康E.卫生环境?【正确答案】ABC27.【真题】下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行业专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设专用的制度方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准【正确答案】BD28.下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目

52、信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准【正确答案】ABDE29.生产安全事故调查组的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因B.认定事故的性质和事故责任C.提交事故调查报告D.总结事故教训E.对事故责任者做出处理决定【正确答案】ABCD30.评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会

53、要求其对此作必要的澄清或者说明E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【正确答案】ACD31.注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的【正确答案】ABD32.根据建设工程质量管理条例，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设工程质量监督机构E.建设工程质量检测机构【正确答案】ABD33.下列选项中，当事人可

54、以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE34.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府【正确答案】ABD35.【真题】下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不

55、服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【正确答案】CD36.某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了()。A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果违法行为【正确答案】ABCD37.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE38.【真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?【正确答案】ABD39.根据我国合同法的规定，不可抗力主要表现为()