监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第52套）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第52套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第52套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C2.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C3.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审

2、时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C4.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C5.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。A.变更投标工期B.变更投标报价C.投标书中含有的技术细节D.中标通知书的主要内容【正确答案】C6.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案

3、】D7.甲公司欠某供应商1000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l000万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务【正确答案】A8.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A9.【真题】关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B10.评标委员会在评标时，除考虑投标人

4、的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A11.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C12.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D13.FIDIC

5、施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D14.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C15.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A16.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人

6、确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B17.FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成【正确答案】C18.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C19.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

7、A.7B.14C.21D.28【正确答案】B20.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D21.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【正确答案】B22.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺

8、诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B23.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D24.【真题】关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【

9、正确答案】A25.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务【正确答案】D26.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A27.【真题】根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约

10、定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【正确答案】A28.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B29.在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是（）。A.提供设计依据资料B.提交勘察设计成果C.进行设计技术交底D.不可抗力事件的影响【正确答案】A30.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B31.施工招标文件的内容一般不包括（）。A.

11、工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知【正确答案】B32.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B33.建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则（）。A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【正确答案】D34.FIDIC施工合同条

12、件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（）d内开工。A.7B.15C.42D.78【正确答案】C35.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失【正确答案】B36.工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性【正确答案】A37.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.

13、所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D38.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C39.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A40.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D41.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务

14、，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B42.【真题】在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A43.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前（）d通知承包商开工日期。A.4B.5C.6D.7【正确答案】D44.【真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准

15、后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【正确答案】A45.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【正确答案】C46.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C47.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与

16、承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C48.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期【正确答案】D49.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B50.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.

17、能力C.资历信誉D.规模和经济实力【正确答案】B51.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B52.【真题】材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【正确答案】D53.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需

18、要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C54.在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金【正确答案】A55.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D56.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A57.【真题

19、】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D58.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.2B.3C.4D.5【正确答案】A59.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是（）。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标

20、人应及时给予书面解答B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源【正确答案】C60.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C61.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要

21、求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D62.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D63.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（）h通知工程师共同进行到货清点。A.12B.48C.24D.72【正确答案】C64.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履

22、行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权【正确答案】C65.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B66.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A67.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.120D.200【正确答案】B68.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密

23、的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D69.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.自始无效【正确答案】A70.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定代表人的签字和盖章【正确答案】A71.下列关于对建设工程项

24、目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B72.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【正确答案】A73.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开

25、标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C74.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D75.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D76.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A

26、.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C77.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C78.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C79.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移

27、交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【正确答案】D80.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C81.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A82.2013年6月1日甲公司发出招标文

28、件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日【正确答案】B83.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A84.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4

29、500元t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C85.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.衡量各投标书优劣的依据C.确定合同价D.确定投标人实现各种指标的依据【正确答案】B86.监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法【正确答案】B87.根据FIDIC施工合同条件的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（）。A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验

30、导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件【正确答案】D88.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A89.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C90.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法

31、的规定，该合同为（）合同。.A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【正确答案】B91.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【正确答案】C92.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质

32、量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正确答案】A93.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B94.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。A.归还委托人，并应支付折旧费B.不用归还委托人C.归还委托人，并应支付租赁费D.归还委托人即可【正确答案】D95.下列各项，不属于工程支付内容的是（）。A.预付款B.定金C.保留金D.工程进度款

33、【正确答案】B96.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D97.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B98.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商【正确答案】

34、A99.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A100.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，发包人应完成的工作不包括（）。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅

35、通，满足施工运输的需要【正确答案】A二.多选题(共70题)1.项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括（）。A.财务状况B.企业信誉C.同类工程施工经历D.项目经理资质要求E.环境管理体系【正确答案】CDE2.【真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC3.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监

36、督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE4.施工合同属于()。A.诺成合同B.要物合同C.工作合同D.劳务合同E.有偿合同【正确答案】ACE5.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.抵押合同（从合同）C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况【正确答案】ABC6.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行

37、的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD7.【真题】根据招标投标法，下列项目中，必须进行施工招标的有（）。A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【正确答案】ABD8.依据招标投标法，招标方式包括（）。A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标【正确答案】AD9.设计招标文件的

38、主要内容包括（）。A.投标须知B.项目说明书C.设计依据的基础资料D.投标有效期E.工程概况【正确答案】ABCD10.设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（）。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明【正确答案】ACDE11.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC12.可以作为质押的权利有（）。A.支票

39、B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD13.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD14.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE15.甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000

40、t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约B.水泥厂新报价属于承诺C.水泥厂新报价属于新要约D.水泥厂的价目表属于要约邀请E.甲建筑公司的订购表示属于要约【正确答案】CDE16.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的

41、范围以其债权为限【正确答案】BDE17.下列可以不进行国际招标机电产品的有（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品E.供产品维修用的零件及部件【正确答案】ACDE18.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程

42、师批准的索赔款额【正确答案】BC19.下列关于竣工验收的说法正确的有（）。A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用【正确答案】AE20.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不

43、需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD21.施工招标的评标过程中，综合评分法可分为（）。A.评标价评分法B.按比例折算评分法C.以标底衡量报价得分的综合评分法D.无标底的综合评分法E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法【正确答案】CDE22.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD23.【真题】监理人确认分包工程的施工质量工作包

44、括（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【正确答案】AD24.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE25.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文

45、件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB26.工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（）。A.划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同

46、工期【正确答案】ABD27.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【正确答案】BCD28.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为（）。A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务【正确答案】ABCE29.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD30.担保法规定的担保方式为（）

47、。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE31.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补【正确答案】ACDE32.建设工程施工合同(示

48、范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD33.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费

49、【正确答案】BCDE34.【真题】承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.完成了合同约定的各项施工任务B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整的技术档案和管理资料D.圆满地通过了试车检验E.有完整的现场同期记录【正确答案】AC35.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商

50、审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【正确答案】CD36.下列属于发包人违约责任的是（）。A.设计错误B.设计工作暂停C.审批工作延误D.发包人延误支付定金E.设计人员受不可抗为影响延误完成【正确答案】CD37.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC38.【真题】关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的

51、是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【正确答案】ACE39.施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是（）。A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h

52、后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续【正确答案】ABDE40.施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【正确答案】CD41.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图纸B.不可抗力不能按期竣工C.其他承包商的干扰D.发包人原因导致工程质量缺陷E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ACD42.【真题】施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有（）

53、。A.提前竣工时间B.发包人为赶工提供的便利条件C.承包人的赶工措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法【正确答案】ABCD43.下列项目属于签约合同价内的有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【正确答案】AB44.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE45.下列情形导致的合同进度计划工作延误

54、中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE46.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波【正确答案】ACDE47.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括（）。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款【正确答案】ABCD48.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作