监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）(35)

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）(35)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）(35)（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C2.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格

2、为准，因此应在合同调价条款中予以明确。A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日【正确答案】C3.FIDIC施工合同条件通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。A.50B.65C.80D.95【正确答案】C4.根据FIDIC施工合同条件的规定，保留金是按合同约定从（）中相应扣减的一笔金额。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程进度款【正确答案】D5.工程师有权处理的索赔是()。A.承包商依据合同条款提出的索赔B.承包

3、商依据其他法律文书提出的索赔C.承包商提出的道义索赔D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿【正确答案】A6.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B7.【真题】设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【正确答案】A8.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D

4、.施工期【正确答案】B9.【真题】根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）。A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40C.返还总额的50D.全部返还【正确答案】C10.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C11.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转

5、移D.合同解除【正确答案】A12.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A13.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D14.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A15

6、.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）。A.非传统模式B.CM式C.设计-建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A16.除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B17.发包人给设计人就项目设计的要求不包括（）。A.工程范围B.工程规模C.设计方案D.设计依据的标准【正确答案】C18.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必

7、须以买受人支付价款为对价【正确答案】C19.某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应()。A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期1天C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天【正确答案】C20.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D21.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证

8、书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B22.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C23.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A24.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）

9、。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D25.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.

10、在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【正确答案】B26.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B27.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D28.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人

11、投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A29.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付

12、期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【正确答案】D30.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C31.单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.勘察设计单位【正确答案】C32.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格

13、预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D33.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D34.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A35.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规

14、定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.2011年4月15日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日【正确答案】B36.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C37.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合

15、同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D38.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D39.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告【正确答案】A40.下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性【正确答案】D41.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【

16、正确答案】C42.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D43.【真题】某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【正确答案】D44.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工

17、程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A45.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D46.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考

18、虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B47.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D48.【真题】根据担保法，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A49.对招标文

19、件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D50.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要【正确答案】D51.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的

20、时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D52.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A53.依据建设施工合同（示范文本）规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人【正确答案】C54.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审

21、查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A55.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织【正确答案】D56.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C57.FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款

22、金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减【正确答案】D58.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（）个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12【正确答案】C59.无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止为代理行为D.超越代理权限为代理行为【正确答案】B60.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按

23、照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【正确答案】D61.【真题】评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【正确答案】D62.限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝

24、追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个月【正确答案】A63.下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是（）。A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间【正确答案】C64.下列关于工程承发包模式优点的说法中，属于项目总承包模式优点的是()。A.有利于投资控制B.有利于质量控制C.有利于业主选择承包商D.有利于合同管理【正确答案】A65.设备安装工程中

25、,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B66.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D67.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑（）因素。A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训【正确答案】D68.事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后【正确答案】A69.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为

26、划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A70.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D71.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C72.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D73.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。A.设计阶段是执行计划为主的阶段B.设计阶段是决定建设工程价值和

27、使用价值的主要阶段C.设计阶段需要协调的内容多D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多【正确答案】B74.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.两阶段招标必须采用公开招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C75.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B76.施工招标文件的内容一般不包括（）。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同

28、条件D.投标须知【正确答案】B77.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【正确答案】D78.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C79.按照合

29、同法的规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.受要约人发出承诺通知之后B.承诺通知到达要约人之前C.要约到达受要约人之前D.受要约人发出承诺通知之前【正确答案】D80.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D81.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D82.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说

30、法中，不正确的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”【正确答案】B83.在合同的生效条件中，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的（）而言的。A.程序和内容B.形式和内容C.目的和内容D.目的和性质【正确答案】C84.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认

31、之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D85.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D86.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C87.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A88.FIDIC施工合同条件规定，合同工期

32、的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B89.预付款担保采用（）的方式提供。A.合同约定B.现金支付C.银行出具保函D.分期支付【正确答案】C90.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C91.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应

33、报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D92.【真题】根据标准施工招标资格预审文件，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩【正确答案】A93.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人

34、，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D94.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D95.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加

35、B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加【正确答案】C96.【真题】根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%【正确答案】C97.【真题】标准施工合同中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成

36、工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【正确答案】D98.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C99.现代经济生活中，大部分合同都是（）。A.单务合同B.从合同C.诺成合同D.计划合同【正确答案】C100.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()

37、。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据合同法的规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位【正确答案】ADE2.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系

38、列标准合同文本的说法正确的有（）。A.施工合同通用条件（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的基础B.A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本C.B系列：雇主与建筑师之间合同的文本D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本E.D系列：建筑师行业的有关文件【正确答案】ABCE3.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的

39、时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决【正确答案】ACE4.FIDIC施工合同条件规定，工程接收证书颁发后，表明（）。A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.承包商对工程照管的责任转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准【正确答案】AB5.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的

40、人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE6.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE7.【真题】关于合同中格式条款的说法

41、，正确的有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC8.【真题】工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保

42、护措施予以保护【正确答案】ABDE9.投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括()等。A.提供的技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围B.提供的投标担保有瑕疵C.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字【正确答案】AC10.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用

43、的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE11.【真题】承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.完成了合同约定的各项施工任务B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整的技术档案和管理资料D.圆满地通过了试车检验E.有完整的现场同期记录【正确答案】AC12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检

44、验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE13.【真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【正确答案】ABE14.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害【正确答案】ADE15.法人成立应具备的条件包括（）。A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所【

45、正确答案】ABDE16.【真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【正确答案】AB17.承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况【正确答案】ABCE18.委托代理关系终止的原因有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.被代理人或代理人死亡D.作为被代

46、理人或者代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力【正确答案】ABDE19.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE20.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的（）。A.重新安装和试车的费用由发包人承担B.工期不予顺延C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车D.由设备制造方负责重新安装和修理E.试车费用由承包人承担【正确答案】BCE21.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采

47、纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【正确答案】ADE22.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE23.下列属于引起合同法律关系变更的事件有（）。A.战争B.业主违约C.洪水D.双方协商延长工期E.政策变化【正确答案】ACE24.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【正确答案】ABC25.某

48、招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE26.按索赔的合同依据分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.工期索赔【正确答案】CD27.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。

49、A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE28.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图纸B.不可抗力不能按期竣工C.其他承包商的干扰D.发包人原因导致工程质量缺陷E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ACD29.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【正确答案】BC30.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件

50、D.设备材料采购E.非标准设备制作【正确答案】ADE31.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE32.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC33.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E

51、.计划合同【正确答案】AB34.按照建设工程施工合同规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理现场外的道路通行权B.向工程师提供工程进度计划C.提供施工现场的地下管线资料D.提供保证施工安全需要的围栏设施E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作【正确答案】ACE35.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE36.施工、监理招标时，属于废标的情况有()A.投标书逾

52、期送达B.投标书未按要求密封C.投标书未按要求提供投标担保D.投标书未按规定格式填写E.投标价高于或低于标底【正确答案】ABCDE37.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE38.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB39.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.

53、发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD40.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC41.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE42.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业

54、主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB43.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD44.材料采购方货款结算的支付方式包括（）。A.现金支付B.转账结算C.托收承付D.验单付款E.验货后付款【正确答案】ABC45.担保法规定的担保方式为（）。A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE46.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭【正确答案】ABDE47.在