二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案【72】

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案【72】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案【72】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚【正确答案】C2.在实践中，最常用的是（）合同A.固定单价合同?B.变动单价合同?C.固定总价合同?D.变动总价合同【正确答案】A3.某土方开挖工

2、程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度【正确答案】A4.下列有关最终结清的说法正确的是（）。A.发包人应在收到最终结清申请单后的7天内完成审批，并向承包人颁发最终结清证书B.发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单C.发包人应在颁发最终结清证书后14天内完

3、成支付D.发包人逾期支付超过30天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金【正确答案】B5.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，不属于发包人违约情形的是（）。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏?B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误?C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工?D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同?【正确答案】A6.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(

4、BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A7.下列不属于建设项目进度控制管理过程必须经过的环节的是（）。A.对进度目标进行分析和论证B.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况C.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划D.对进度目标进行调整【正确答案】D8.【真题】下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是()。A.施工平面图设计B.机具设备需求计划C.施工方案D.施工进度计划【正确答案】C9.施工质量事故处理的一般程序包括：1事故调查2制订事故处理的方案3提交处理报告4事故的原因分析5事故处理的鉴定验收6事故处理。下列排序正确的是（）。A.1-4-2-6-5-3

5、B.1-2-4-6-5-3C.1-4-2-6-3-5D.1-2-4-5-6-3【正确答案】A10.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A11.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A12.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最小的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.总价合同D.成本

6、加酬金合同【正确答案】D13.下列建设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A14.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权()。A.要求建设单位下达停工令B.向有关主管部门报告C.要求建筑施工企业改正D.要求建筑施工企业停止施工【正确答案】C15.某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果

7、应由()承担。A.发包人B.监理人C.发包人与承包人共同D.承包人【正确答案】D16.【真题】编制砖砌体材料消耗定额时，测定标准砖砌体中砖的净用量，宜采用的方法是()。A.图纸计算法B.经验法C.理论计算法D.测定法【正确答案】C17.施工测量控制方案应经过()批准后实施。A.项目经理B.项目技术负责人C.施工企业负责人D.监理工程师【正确答案】B18.某建设项目采用施工总承包模式，A监理公司承担施工监理任务，H施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的装修任务发包给B公司，则B装修公司在施工中应接受（）的施工管理。A.业主方B.A监理公司C.设计方D.施工总承包方【正确答案】D19.根据建设工

8、程工程量清单计价规范（GB505002013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.养老保险费D.冬雨季施工增加费【正确答案】C20.工程项目施工质量保证体系中的施工质量计划应根据本项目的项目质量目标和企业的（）进行编制。A.质量记录B.质量手册C.招投标文件D.工程承包合同【正确答案】B21.某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏

9、措施进行纠偏【正确答案】C22.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】D23.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B24.项目施工方编制施工质量计划的依据是企业质量手册和（）。A.项目质量目标B.施工质量成本计划C.项目施工质量控制方法D.项目施工质量记录【正确答案】A25.按照国家标准生产过程危险和有害因素分类与

10、代码GB/T13861-2009，危险源可以分为人的因素、物的因素、环境因素和（）。A.设备因素B.管理因素C.材料因素D.方法因素【正确答案】B26.在施工过程中，施工测量复核结果应报送（）复验确认后才能进行后续相关工序的施工A.项目经理?B.监理工程师?C.业主技术负责人?D.项目技术负责人【正确答案】B27.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差【正确答案】D28.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构

11、各层中的每一项任务进行编码的依据是()。A.合同结构图B.组织结构图C.项目结构图D.任务分工表【正确答案】C29.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日【正确答案】A30.【真题】环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001)由()五大要素构成。A.方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审B.范围、总要求、方针、实施与运行、管理评审C.引用文件、方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施D.术语和定义、方针、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审【正确答案】A31.信息存储数字化和存储的相对集中有利于项目信息检索和

12、查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于()。A.提供数据处理的效率B.项目的文档管理C.提高数据处理准确性D.使数据传输不受距离限制【正确答案】B32.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告B.只需在干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36d内提交最终索赔报告D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42d内提交最终索赔报告【

13、正确答案】A33.根据标准施工招标文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人D.发包人与承包人【正确答案】B34.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2

14、010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B35.按照编制程序和用途分类，建设工程定额不包括（）。A.施工定额B.工具、器具定额C.投资估算指标D.概算指标【正确答案】B36.【真题】关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。A.职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制B.职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全C.职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动D.职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外【正确答案】B37.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂

15、列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A38.职业健康安全管理体系建立的主要工作有：制定方针、目标、指标和管理方案；初始状态评审；文件的审查、审批和发布；体系文件编写；管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】C39.承包人提出索赔时，下列各种相关文件的提交程序正确的是（）。A.索赔意向通知书延续索赔通知索赔通知书最终索赔通知书?B.索赔通知书延续索赔通知索赔意向通知书最终索赔通知书?C.索赔意向通知书索赔通知书延续索赔通知最终索赔通知书?D.索赔通知书索赔意向通知书延续索赔通知最终索赔通知书?【正确答案】C40.某工程施

16、工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C41.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（）计算。A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值

17、【正确答案】C42.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D43.根据企业的人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等情况编制的定额是()。A.行业定额B.地区定额C.企业定额D.临时定额【正确答案】C44.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B45.下列定额中可直接用于工程项目施工管理的是（），它可用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单

18、等。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.概算指标【正确答案】C46.【真题】根据标准施工招标文件，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。?A.按通?用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失?【正确答案】C47.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制()。A.企业年度生产计划B.项目施工的月度施工计划C.单体工程施工进度计划D.施工总进度规划【正确答

19、案】D48.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早5时【正确答案】A49.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定【正确答案】C50.根据建设工程施工合同示范文本，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求

20、的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告?B.只需在干扰事件影响结束后28天提交最终索赔报告?C.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告?D.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告【正确答案】A51.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术

21、措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D52.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工程师【正确答案】B53.工程项目施工质量保证体系的目标是()。A.控制和保证施工产品的质量B.保证体系文件的严格执行C.控制产品生产的过程质量D.保证管理体系运行的质量【正确答案】A54.在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.

22、保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【正确答案】D55.某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。A.11.8B.11.2C.11D.-11【正确答案】C56.【真题】下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用互联网进行进度控制C.制订进度控制工作流程D.选择先进的施工技术【正确答案】B57.下列关于成本核算的内容，说法正确的是（）。A.工程成本只包括从建造合同

23、签订开始直至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接费用B.直接费用是指企业各施工单位为组织管理工程施工所发生的费用C.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围一致D.成本核算的依据不包括成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料【正确答案】C58.“变更技术方案、采用新的高效率的施工方案”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【正确答案】B59.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天A.2B.3C.4D.5【

24、正确答案】A60.建设工程项目结构主要部位的分部工程质量验收证明需要在各方验收后（）天内报工程质量监督机构备案。A.5B.3C.7D.30【正确答案】B61.国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（）。A.信息管理手册B.技术标准C.信息编码体系D.工程档案管理制度【正确答案】A62.合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按()的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价【正确答案】A63.按照生产安全事故造成的人员伤亡或

25、直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时，下列属于重大事故的是（）。A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故【正确答案】A64.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元m3，乙项180元m3，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3，则该月工程师应签发的工程款为（）万元。A.0B.21.85C.22.6D.25【正确答案】A65.施工单位应当采取的防止环境污染措施，正确的是（）A.施工过程中

26、的扬尘无需处理?B.未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施?C.有害废弃物用直接埋入土中?D.不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。【正确答案】D66.某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离15cm，这时应该（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C67.在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.控制性进度规划与总进度规划之间的联系和协调B.业主方编制的整个项目实施的计划与总承包方编制的进度计划之间的联系和协调C.总进度规划、项目

27、子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调D.总承包商编制的进度规划与分包商编制的进度计划之间的联系和协调【正确答案】C68.【真题】根据建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C69.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B70.

28、承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。A.必须在完成方案设计后B.必须在完成初步设计后C.必须在完成施工图设计后D.可以在设计各个阶段【正确答案】D71.室外单位工程可划分为（）。A.室外土建工程和室外安装工程B.室外建筑小品工程和室外安装工程C.室外建筑环境工程和室外土建工程D.室外建筑环境工程和室外安装工程【正确答案】D72.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣

29、布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【正确答案】D73.监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令【正确答案】A74.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.撤职D.依法追究刑事责任【正确答案】A

30、75.【真题】建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。A.月度施工计划和旬施工作业计划B.季度施工计划和月度施工计划C.单位工程施工计划和月度施工计划D.季度施工计划和单位工程施工计划【正确答案】A76.【真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。A.横道图的一行只能表达一项工作B.工作的简要说明必须放在表头内C.横道图不能表达工作间的逻辑关系D.横道图的工作可按项目对象排序【正确答案】D77.施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【正确答案】C78.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B

31、.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B79.分部（子分部）工程质量验收合格的规定是（）。A.分部（子分部）工程所含工程的质量均应达到优良B.质量控制资料应完整C.地基与基础等工程有关质量的检验结果应符合企业标准D.观感质量验收由建设单位做最终确认【正确答案】B80.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D81.若按项目结构编制施工成本计划，则项目应按（）的顺序依次进行分解。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项

32、工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A82.【真题】专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。A.报告建设单位要求设计院改正B.下达停工令C.要求设计院进行设计变更D.下达设计整改通知单【正确答案】A83.下列关于横道图的说法正确的是（）。A.难以适应较大的进度计划系统B.横道图无法表达工作间的逻辑关系C.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】A84.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B

33、.履约担保C.支付担保D.预付款担保【正确答案】D85.建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走【正确答案】A86.下列施工成本控制措施中，属于经济措施的是()。A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策【正确答案】D87.施工职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.程

34、序文件B.管理手册C.管理方案D.作业文件【正确答案】B88.调整工作计划属于合同实施偏差处理措施中的()措施。A.技术B.组织C.经济D.合同【正确答案】B89.制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法不包括（）。A.理论计算法B.测定法C.图纸计算法D.评估法【正确答案】D90.下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）。A.项目施工总进度计划B.项目施工年度计划C.项目月度施工计划D.企业旬施工生产计划【正确答案】C91.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部

35、门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状【正确答案】D92.【真题】关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。A.每一个任务只能有一个主办部门B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门C.项目运营部应在项目竣工后介入工作D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【正确答案】D93.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支付工程款，导

36、致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A.13B.15C.19D.27【正确答案】C94.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D95.根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986规定，重伤是指损失工作日等于或超过（）工作日的失能伤害。A.75B.85C.95D.105

37、【正确答案】D96.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A97.施工过程中，当出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时，则综合单价()。A.可以变动B.可以变动，工程款可以调整C.不得变动，工程款不作调整D.不得变动，但工程款予以调整【正确答案】C98.在施工方进度控制中，应用信息技术有利于提高进度信息处理的效率、有利于提高进度信息的透明度、有利于促进项目各参与方的协同工作和（）。A.进度计划的编制B.进度计划的调整C.进度信息的交流D

38、.进度计划的检查【正确答案】C99.承包人在监理人发出暂停施工指示（）天内未发出复工通知时，可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工A.28?B.30?C.56?D.84【正确答案】C100.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD2.关于施工企

39、业项目经理工作性质的表述中，下列选项正确的有()。A.项目经理是一个工作岗位的名称B.项目经理是由施工企业上级主管部门指派确定的C.项目经理对工程项目施工过程全面负责D.项目经理对工程建设项目全面负责E.项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人【正确答案】ACE3.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE4.采用工程量清单计价，工料单价法、综合单价法及全费用综合单价法，均包含的内容有（）。A.材料费B.施工机具使用费C.利润D.规费E.人工费【正确答案】ABE5.建筑材料采购合同中，交货日期的确定

40、可以采用的方式有（）。A.需方提货的，以需方提货日期为准B.供方负责送货的，以货发出日期为准C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】CD6.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括()。A.建设工程施工组织计划B.施工企业的施工生产计划C.建设工程施工质量计划D.建设工程施工安全计划E.建设工程项目施工进度计划【正确答案】BE7.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发

41、生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB8.当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE9.在

42、工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中总持续时间最长B.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零C.单代号网络计划中由持续时间最长的工作组成D.时标网络计划中自始至终无波形线E.双代号网络计划中由关键节点组成【正确答案】ABD10.根据建筑安装工程费用项目组成，下列各项属于人工费的有（）。A.加班加点工资B.计时工资或计件工资C.管理人员工资D.津贴补贴E.办公费【正确答案】ABD11.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织措施的有（）。A.设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工进度计划及相关的资源需求计划C.编制

43、进度控制的任务分工表和管理职能分工表D.编制施工进度控制的工作流程E.确定有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE12.质量事故的处理依据应当包括()。A.有关质量事故的观测记录、照片等B.有关合同及合同文件C.施工记录、施工日志等D.事故造成的经济损失大小E.相关的法律法规【正确答案】ABCE13.下面关于总承包服务费的说法，正确的有()。A.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的其他项目费B.总承包服务费属于建筑安装工程费用中的企业管理费C.施工过程中，总承包服务费按签约合同价执行D.施工过程中，总承包服务费按签证计价执行E.由施工单位根据总包服务范围和有关计价规定编制总承包服务费【正

44、确答案】AC14.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD15.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE16.下列属于施工机械设备的有（）。A.通风空调B.运输设备C.施工安全设施D.环保设备E.测量仪器【正确答案】BCE17.根据建设工程项目管理规范GB/T503262017的规定，项目经理的职责包括（）。A.组织或参

45、与编制项目管理实施规划B.进行授权范围内的利益分配C.主持项目管理机构工作D.参与选择大宗资源的供应单位E.对资源进行动态管理【正确答案】ABE18.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD19.下列属于承包商可索赔的材料费包括（）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.索赔事件引起的材料用量增加C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.停工损失费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【正确答

46、案】BE20.工程质量终身责任实行的制度有（）。A.项目经理责任制?B.书面承诺制度?C.工程监理制度?D.竣工后永久性标牌制度?E.安全生产规章制度?【正确答案】BD21.下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的表述中，正确的有（）。A.风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失?B.风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度?C.风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收?D.工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故?E.风险是指不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合?【正确答案】BE22.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.

47、失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE23.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC24.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程措施费的有()。A.大型机械设备进出场及安拆费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工降水费E.施工现场办公费【正确答案】ACD25.根据建设工程安全生产管理条例，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。A.登高架设作业B.起重信号作业

48、C.建筑外墙抹灰作业D.卫生洁具安装作业E.起重机械安装拆卸作业【正确答案】ABE26.供货进度计划应包括的环节有（）。A.确定工作编码B.采购C.加工制造D.运输E.现场施工组织【正确答案】BCD27.网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值B.紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值C.与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值D.与所有紧后工作间间隔时间的最小值E.与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值【正确答案】BD28.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施

49、工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD29.下列施工机械设备的质量控制，属于使用操作要求的是（）。A.人机分离B.持证上岗C.操作的方便性D.人机固定E.操作的安全性【正确答案】BD30.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE31.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（）。A.操作规程B.监测活动准则C.管理手册D.程序文件E.程序文件引用

50、的表格【正确答案】ABE32.常见的施工合同索赔证据主要有()。A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料B.各种合同文件及法规文件C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等【正确答案】ACDE33.下列影响施工质量的因素中属于施工作业环境因素的有（）。A.道路条件B.安全防护设施C.通风D.地下障碍物E.工程地质【正确答案】ABC34.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施

51、工技术【正确答案】ABCD35.【真题】建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【正确答案】ABCD36.施工组织设计要结合工程对象的实际情况来编制，其基本内容包括工程概况和

52、()。A.项目组织B.施工部署与施工方案C.施工进度计划D.主要技术经济指标E.施工总平面布置【正确答案】BCDE37.下列施工计划中用于直接组织施工作业的计划的有（）。A.年度施工计划B.月度施工计划C.控制性进度计划D.竞争性进度计划E.旬施工作业计划【正确答案】BE38.建设工程项目总进度纲要的内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.总进度规划C.施工组织设计D.施工方案E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】ABE39.项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括()。A.设计质量B.材料质量C.设备质量D.行为质量E.环境质量【正确答案】ABCE40.下面关于投标价的说法，正确的有(

53、)。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标价高于招标控制价的应予废标【正确答案】ABE41.【真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告【正确答案】ABC42.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定

54、的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE43.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有（）。A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施【正确答案】ABCD44.根据标准施工招标文件，在履行合同过程中，由于发包人(?)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工B.增加合同工作内容C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的E.提供图纸延误【正确答案】BCDE45.【真题】关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A.采用合同措施控制施工成本，应包括从合同谈判直至合同终结的全过程B.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程C.合同文件和成本计划是成本控制的目标D.现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理E.成本控制可分为事先控制