监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第91套）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第91套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（第91套）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D2.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B

2、3.目前，（）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件的规定执行。A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D4.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B5.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A6.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应

3、将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【正确答案】A7.【真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权【正确答案】C8.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿

4、C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D9.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C10.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工（）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责【正确答案】A11.在项目实施阶段，发包人将更多精力用于项目的筹资、建设过程重大问题的决策等方面，由（）承担实施过程的主要风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【正确答案】B1

5、2.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D13.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A14.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视

6、为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C15.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D16.业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号【正确答案】A17.下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B.设计劳动投入量与设计产品质量呈

7、负相关关系C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调【正确答案】C18.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【正确答案】D19.下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是（）。A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C.

8、在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间【正确答案】C20.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【正确答案】C21.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A22.项

9、目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【正确答案】D23.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A24.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C25.关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理

10、人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理【正确答案】C26.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C27.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

11、C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A28.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指（）。A.能够按照预定目的交给业主占用或使用B.完成了扫尾、清理施工现场的工作C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作D.主体工程完成【正确答案】A29.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当

12、事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D30.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权【正确答案】D31.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答

13、案】D32.采用综合评分法评标时，以（）为最优。A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底的标书D.得分最高的投标书【正确答案】D33.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C34.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.

14、7B.14C.28D.56【正确答案】B35.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B36.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D37.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.

15、企业标准D.推荐性标准【正确答案】C38.【真题】根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【正确答案】C39.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元，评标价1970万元D.投标报价1950万元，评标价1960万元【正确答案】B40.【真题】承包人在投标文件中已说明的

16、施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（）。A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A41.限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在（）内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。A.1个月B.45个月C.2个月D.3个月【正确答案】A42.【真题】建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【正确答案】C43.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年

17、并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D44.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B45.按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物

18、的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】B46.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A47.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A48.在建设项目

19、各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【正确答案】A49.招标人在填写发售时间时应满足不少于（）个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。A.3B.5C.7D.10【正确答案】B50.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B51.下列选项中，属于无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获

20、得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【正确答案】B52.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A53.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A54.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在(

21、)前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日【正确答案】C55.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A56.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不

22、正确【正确答案】B57.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B58.抵押与质押的区别主要在于（）。A.债权人是否有优先受偿权B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.担保财产是否为第三人的财产【正确答案】C59.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确

23、答案】B60.项目总承包模式的优点是()。A.合同关系简单B.招标发包工作难度小C.业主择优选择承包方的范围大D.容易进行质量控制【正确答案】D61.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D62.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为【正确答案】C63.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包

24、人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A64.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C65.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工

25、程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D66.FIDIC施工合同条件规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（）的那个月起扣。A.10B.15C.20D.25【正确答案】A67.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【正确答案】C68.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标

26、工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D69.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B70.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C71.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应

27、D.对发包人招标文件的补充【正确答案】C72.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D73.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险【正确答案】D74.建筑工程一切险承担保险责任的范围不包括()。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.地面下陷下沉【正确答案】A75.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.

28、代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A76.企业定额的水平()。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平【正确答案】A77.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格应为（）。A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格【正确答案】A78.【真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【正确答案】A79.协助业主改善目标控

29、制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。A.合同B.技术C.经济D.组织【正确答案】D80.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C81.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D82.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由（）组织鉴

30、定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。A.施工承包人B.设计人C.发包人D.施工监理人【正确答案】C83.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D84.【真题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则【正确答案】C85.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案

31、】A86.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是（）。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见代理合同【正确答案】B87.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D88.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B

32、.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C89.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A90.【真题】根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C91.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确

33、认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C92.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，（）。A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】A93.【真题】根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）。A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40C

34、.返还总额的50D.全部返还【正确答案】C94.下列不能作为保证人的团体是()。A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校【正确答案】D95.【真题】某建设工程采购的砂石，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【正确答案】B96.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【正确答案】C97.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有

35、约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D98.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是（）。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止D.借款合同是典型的从合同【正确答案】D99.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C100.资格审查标准的正文不包括（）。A.审查方法B.审查标准C.审查程序D

36、.审查时间【正确答案】D二.多选题(共70题)1.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年E.电气管线，为2年【正确答案】ABDE2.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监

37、理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD3.某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家【正确答

38、案】AC4.FIDIC施工合同条件通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括（）。A.合同协议书B.工程竣工合同C.合同专用条件D.工程监理合同E.合同通用条件【正确答案】ACE5.下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()。A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算【正

39、确答案】BCE6.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD7.根据标准施工合同，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（）。A.施工中发现文物、化石B.发包人提供的材料提前交货C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.发包人原因暂停施工【正确答案】ADE8.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E

40、.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD9.合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务【正确答案】ABC10.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转

41、动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BCDE11.下列项目属于签约合同价内的有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【正确答案】AB12.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有（）。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用

42、条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h【正确答案】ABDE13.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【正确答案】AD14.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE15.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发

43、包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE16.【真题】关于迟到承诺的说法，正确的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【正确答案】BD1

44、7.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE18.按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【正确答案】ACE19.施工招标的评标过程中，综合评分法可分为（）。A.评标价评分法B.按比例折算评分法C.以标底衡量报价得分的综合评分法D.无标底的综合评分法E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的

45、综合评分法【正确答案】CDE20.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务【正确答案】BCDE21.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE22.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE23.甲乙两公司签订了一份执行国家定

46、价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD24.下列关于监理人指示变更描述正确的有()。A.可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更B.直接指示的变更属于必须实施的变更C.直接指示的变更不需征求承包人意见D.监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料E.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可【

47、正确答案】ABCD25.【真题】施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权。D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【正确答案】ACDE26.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C.划清施工进度拖延的责任D.无权要求承包人缩短合同工期E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】CDE27.施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于（）。A.工程的性质B.承包

48、工程量的大小C.监理机构的强制性规定D.人员的素质E.发包人在招标文件中的具体规定【正确答案】ABE28.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE29.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE30.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC3

49、1.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包人可以提出费用补偿的有（）。A.延误发放图样B.不可预见的外界条件C.其他承包商的干扰D.公共当局引起的延误E.异常不利的气候条件【正确答案】AB32.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】A

50、BCE33.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括（）。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款【正确答案】ABCD34.【真题】根据标准施工合同工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【正确答案】BCD35.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.

51、施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC36.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE37.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括（）。A.承包人破产、倒闭B.施工过程中，承包人中途毁约C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销

52、或使押金解冻【正确答案】DE38.【真题】设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有（）。A.工程量清单B.项目说明C.图纸D.投标须知E.合同条件【正确答案】DE39.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC40.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可

53、以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE41.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。A.合同号B.目的港C.出发港D.收货人编号E.提单号【正确答案】ABD42

54、.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE43.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【正确答案】ADE44.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE45.【真题】关于缔约过失责任的说法，正确的有（）。A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【正确答案】BD46.下列可以不进行国际招标机电产品的有（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机