监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（72）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（72）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷（答案）（72）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【正确答案】A2.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正

2、确答案】D3.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C4.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A5.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A6.

3、将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点【正确答案】C7.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【正确答案】A8.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押【正确答案】B9.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人（）。A.应与被代理人承担连带责任B.不承担任何责任C.应承担缔约过失责任D.应承担违约责任【正确答案】C10.招标文件要求

4、工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。A.17.5B.18C.18.5D.19【正确答案】A11.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人【正确答案】A12.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内

5、，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B13.【真题】关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D14.在勘察现场范围内，不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济报失时，由（）承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人【正确答案】D15.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费

6、C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A16.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A17.下列财产中，可以进行抵押的是（）。A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产【正确答案】D18.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.12D.24【正确答案】B19.【真题】采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人

7、C.施工项目部D.承包人【正确答案】B20.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D21.建筑工程一切险承担保险责任的范围不包括()。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.地面下陷下沉【正确答案】A22.【真题】评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。A.该投标文件

8、没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【正确答案】D23.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C24.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包

9、人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C25.【真题】某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【正确答案】D26.一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D27.【真题】

10、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C28.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C29.事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后【正确答案】A30.【真题】建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。A.以书面形式修改

11、招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【正确答案】A31.施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A32.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A33.按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用【正确答案】D3

12、4.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D35.监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D36.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）

13、。A.10%B.20%C.30%D.40%【正确答案】C37.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致（）关系的终止。A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理【正确答案】D38.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体B.客体C.内容D.事实【正确答案】A39.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【正确答

14、案】C40.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A41.以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.模板工程【正确答案】B42.甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（）签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.

15、2013年5月30日D.2013年5月31日【正确答案】C43.担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【正确答案】B44.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后【正确答案】A45.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计

16、人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B46.避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动【正确答案】B47.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不

17、必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C48.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书【正确答案】B49.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与（）比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期【正确答案】C50.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验

18、收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C51.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D52.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C53.按完成承包的内容进行划分，建

19、设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】D54.建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是（）。A.按时提供勘察资料B.确定设计的范围和深度C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改【正确答案】D55.建筑工程一切险的保险期限（）开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A56.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责

20、任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A57.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D58.对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定

21、履行时，对方当事人可以向（）。A.有管辖权的基层人民法院申请执行B.有管辖权的仲裁机构申请执行C.有管辖权的基层人民检察院申请执行D.有管辖权的公安机关申请执行【正确答案】A59.不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由（）和中标人订立建设工程合同。A.评标委员会B.招标代理人C.招标人D.投标人【正确答案】C60.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔

22、约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B61.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A62.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C63.招标文件要求工程的施工期限不得超

23、过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A64.根据施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经

24、确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任【正确答案】D65.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.衡量各投标书优劣的依据C.确定合同价D.确定投标人实现各种指标的依据【正确答案】B66.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（）h通知工程师共同进行到货清点。A.12B.48C.24D.72【正确答案】C67.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【正确答案】C68.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分

25、为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D69.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B70.【真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D71.安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时【正确答案】B72

26、.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C73.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D74.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.转代理D.指定代理【正确答案】A75.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】

27、B76.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是()。A.招标投标制B.合同管理制C.工程监理制D.项目法人负责制【正确答案】B77.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B78.企业定额的水平(

28、)。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平【正确答案】A79.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D80.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物

29、的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B81.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C82.以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括（）。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【正确答案】B83.关于质押的表述中，不正确的是（）。A.质权是一种

30、法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保【正确答案】A84.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C85.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D86.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的

31、支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D87.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D88.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A.上级主管部门可以指定招标代理机构B.招标代理机构与行政机关无隶属关系C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定【正确答案】A89.【真题】工程评标

32、中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C90.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A91.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是（）。A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效B.设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金C.如果发包人未能

33、按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志【正确答案】D92.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D93.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人

34、费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C94.设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是（）。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量、各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限【正确答案】D95.根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制【正确答案】A96.【真题】根据标准施工合同，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。A.分别自发包人和承包人负责担保B.均

35、自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保【正确答案】D97.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C98.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A99.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发

36、包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】B100.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元，评标价1970万元D.投标报价1950万元，评标价1960万元【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【正确答案】BCD2.权利质押一

37、般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE3.施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【正确答案】AD4.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【正确答案】CE5.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()

38、。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD6.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD7.对于工程分包，叙述正确的有()。A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意【正确答案】CD8.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成

39、的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC9.下列（）属于工程施工合同第二版中的核心条款。A.总则B.雇主的主要责任C.工期D.测试和缺陷E.所有权【正确答案】ACDE10.FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A.发出索赔意向通知B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.作好现场同期记录E.审查索赔处理【正确答案】ABD11.根据建设工程设计合同（示范文本）的规定，设计人配合施工的义务有()。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.解决施工人员分配问题D.参加重要部位的隐蔽工程验收E.对外商的设计资料的审查【正确答案】ABD12.建设

40、工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求【正确答案】ABCD13.建筑工程一切险的保险期限至（）之时终止，以先发生者为准。A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书B.对全部工程签发验收合格C.工程所有人实际占用部分工程D.工程所有人实际接受该部分工程E.工程提交验收申请【正确答案】ABCD14.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，（）。A.应取得工程师认可B.应负责办理相应的申报手续C.应征得承包人的意见D.应

41、承担申报费用E.应承担试验、使用费用【正确答案】BDE15.材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。A.项目法人已经依法成立B.按国家规定履行审批手续的，已经审批C.资金来源已经落实D.能够提出货物的使用与技术要求E.有相应的技术人员【正确答案】ABCD16.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE17.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊

42、专业工程施工任务【正确答案】ACE18.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE19.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答

43、案】ABCD20.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC21.建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是（）。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出

44、索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的12【正确答案】ACD22.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB23.合同鉴证应当审查的主要内容有（）。A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺

45、陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的【正确答案】ABDE24.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应（）。A.承担变更费用B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担C.顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与承包人协议工程收益的分享【正确答案】BCE25.根据施工合同(示范文本)通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（）。A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位

46、签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告【正确答案】BCDE26.“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（）。A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏【正确答案】ABCD27.建设工程竣工验收过程中，应由（）向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。A.发包人B.承包人C.工程师D.设计单位E.预算单位【正确答案】ABD28.按照招投标法的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设

47、任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币【正确答案】AE29.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其主要表现形式为（）。A.发生与否的不确定性B.发生顺序的不确定性C.发生时间的不确定性D.发生后果的不确定性E.发生原因的不确定性【正确答案】ACD30.FIDIC施工合同条件规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有（）。A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图

48、进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算【正确答案】ABE31.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【正确答案】BCE32.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是()A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人

49、修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.当事人协商一致【正确答案】AE33.下列属于材料采购合同条款内容的有（）。A.产品名称、商标、型号B.交（提）货地点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE34.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC35.建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对（）造成的损失和费用，负责赔偿。A.维修保养或正常检修的费用B.设计错误引起的损失和费用C.施工用机具、设备、机械装置失灵造

50、成的本身损失D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失【正确答案】DE36.合同的书面形式包括（）等，这些可以有形地表现所载内容。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证【正确答案】ABC37.下列内容中属于投标人须知的有()。A.招标的货物和服务B.招标文件的组成C.投标分项报价表D.招标投标程序E.投标一览表【正确答案】ABD38.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工

51、招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE39.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务【正确答案】BCDE40.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向

52、工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD41.材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.金相试验C.拉伸试验D.压缩试验E.查，占、法【正确答案】BCD42.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作

53、的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整【正确答案】ABC43.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE44.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD45.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的

54、补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC46.【真题】建设工程监理合同属于（）。A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同【正确答案】BE47.供货方不能按期交货的行为可以分为()。A.交货数量与合同不符B.按期交货C.逾期交货D.提前交货E.交货质量不符【正确答案】CD48.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC49.工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABCD50.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用【正确答案】CDE