二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(60)

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(60)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(60)（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化【正确答案】D2.发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（）计算。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利息B.无息C.中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍D.中国人民银行发布的同期同类存款利息【正确答案】A3.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（?）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书

2、C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【正确答案】C4.投标人的下列行为中，除（）以外都属于违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】C5.招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.招标代理机构【正确答案】B6.下列权利中，不属于物权的是（）。A.债权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权【正确

3、答案】A7.【真题】关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【正确答案】A8.王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【正确答案】C9.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正

4、确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.买卖合同属于实践合同C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产使用权的合同【正确答案】C10.【真题】某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【正确答案】D11.施工项目进行公开招标，投

5、标保证金有效期应当（）。A.与投标有效期一致B.超过投标有效期30天C.短于投标有效期D.超过投标有效期50天【正确答案】A12.【真题】关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据【正确答案】C13.张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某B.李某C.王某D.赵某【正确

6、答案】B14.根据我国行政处罚法规定，下列不能由城建规划局行使的职权是（）。A.没收权B.罚款权C.行政拘留D.吊销营业执照【正确答案】C15.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C16.劳动合同应当采用()订立。A.书面形式B.口头形式C.公正形式D.格式条款【正确答案】A17.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D18.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B

7、.30C.45D.60【正确答案】D19.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A20.【真题】预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50B.100C.70D.150【正确答案】C21.施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占

8、有权C.用益物权D.担保物权【正确答案】C22.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工前（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30【正确答案】B23.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B24.根据建设项目环境保护管理条例的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自()之日起3个月内，申请该建设项目需要配

9、套建设的环境保护设施竣工验收。A.提交建设工程竣工验收申请B.提交环境保护设施竣工验收申请C.建设项目投入试生产D.建设项目竣工验收【正确答案】C25.【真题】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【正确答案】C26.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2030年2月5日B.2020年2月5日C.2030年3月15日D.2020年3月15日【

10、正确答案】A27.2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8.000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。A.违约责任B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】C28.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以

11、不同【正确答案】B29.【真题】下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成D.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理【正确答案】C30.某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.无权代理D.表见代理【正确答案】A31.【真题】某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。A.只能由生产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.

12、可向生产厂商要求赔偿【正确答案】D32.某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲乙承担连带赔偿责任C.实际施工造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【正确答案】B33.开工报告审查的主要内容不包括（）。A.保证工程质量和安全的具体措施B.投资项目市场预测C.设计图纸是否满足施工要求D.现场条件是否具备“三通一平”等要求【正确答案】A34.建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明

13、业主方违约而出示的施工承包合同属于()。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定意见【正确答案】A35.水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【正确答案】D36.就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的【正确答案】A37.某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.

14、向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件【正确答案】A38.根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证【正确答案】D39.法人在建设工程中的地位，表现在()。A.它所扮演的总、分包角色上B.它具有民事权利能力和民事行为能力C.承包合同约定的权利、义务中D.建设参与方分工协作的关系中【正确答案】B40.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解

15、解决租赁合同纠纷的案件【正确答案】D41.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C42.按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【正确答案】A43.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的

16、是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D44.建筑地面设计规范GB50037-96中，GB代号表示此规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】A45.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C46.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营

17、单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B47.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B48.关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为

18、【正确答案】B49.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C50.在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料D.鉴定结论【正确答案】C51.下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()。A.工程项目采用的材料、设备

19、B.工程项目技术人员的资质证书C.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等环节D.工程项目的安全、质量【正确答案】B52.建设工程安全生产管理条例规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之日起，（）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A.2年内B.3年内C.4年内D.5年内【正确答案】D53.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝B.指定C.认可D.考察【正确答案】B54.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有()。A.对全体管理人员和作业人员每

20、年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B.项目经理必须经有关主管部门考核合格C.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训【正确答案】C55.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2012年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2012年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2012年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月1

21、5日【正确答案】D56.在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.历史建筑C.必要的基础设施和公共服务设施D.自然保护区【正确答案】C57.下列选项中，不属于安全生产中从业人员权利的是()。A.检举权B.控告权C.紧急避险权D.危险报告权【正确答案】D58.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款购房人.承包人.抵押权人.普通债权人B.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人C.抵押权人.普通债权人.全款购房人.承包

22、人D.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押权人【正确答案】A59.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D60.【真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【正确答案】B61.按照劳动合同法的规定，在

23、下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D62.代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于()。A.有权代理B.无权代理C.表见代理D.滥用代理权【正确答案】B63.【真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法对施工企业作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚。施工企业认为处罚金额过高，可以向（）申

24、请行政复议。A.市环保局B.市人民政府C.省建设厅D.省人民政府【正确答案】B64.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A65.某电信综合楼工程35层，为桩基础剪力墙结构。由A企业总包，甲方认可将设备安装工程分包给B企业（以上企业的资质均符合要求）。工程于2012年3月20日交付使用，2013年5月20夜晚，由于水管破裂漏水，造成了通信设备损坏的巨大损失。按建设工程质量管理条例，该损失应当由（）。A.A企业和B企业承担连带责任B.A企业单独承担C.B企业单独承担D.由甲

25、方和B企业共同承担，因为B企业是甲方认可的分包商【正确答案】A66.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A67.在建设工程法律体系中，建筑法的法律部门是()。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】B68.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证B.保证工程质量和

26、安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件【正确答案】D69.某承运人运送的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）A.承运人不承担损害赔偿责任B.损失由承运人和托运人共同承担C.已收取运费的，托运人可以要求返还D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【正确答案】B70.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）日内未提出异议的，集体合同即行生效。A.3B.7C.10D.15【正确答案】D71.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案

27、应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D72.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成【正确答案】A73.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益【正确答案】B74.注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未

28、改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是（）。A.500元以上2000元以下B.1000元以上5000元以下C.1000元以上8000元以下D.1000元以上1万元以下【正确答案】D75.关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件【正确答案】B76.下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位

29、和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【正确答案】C77.建筑施工特种作业不包括()。A.建筑电工B.建筑架子工C.钢筋工D.起重信号司索工【正确答案】C78.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲支付损害赔偿2万元C.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元D.要求甲支付违约金1.5万元【正确答案】C79.建设单位未将保证安全施

30、工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令()。A.工程停工B.限期改正，给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚【正确答案】B80.建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人或承包人住所地【正确答案】B81.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系【正确答案】B82.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可

31、以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A83.劳动者张某与某用人单位签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者张某在试用期的工资不得低于（）元，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.1800B.2100C.1500D.2400【正确答案】D84.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是()。A.建筑市

32、场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年B.良好行为记录信息的公布期限为3年C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月【正确答案】A85.【真题】在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是()。A.行政法B.劳动法C.经济法D.民法【正确答案】D86.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【正

33、确答案】C87.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D88.北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向（）提出。A.省建设厅B.省会城市建委C.国务院D.省政府或者住房和城乡建设部【正确答案】D89.根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是()。A.投标人的报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标

34、文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【正确答案】A90.林某因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗，关于林某停工留薪期内薪酬的发放问题，下列表述正确的是（）。A.按相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付B.按社会保险部门的规定，由所在单位一次性支付C.按原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付D.根据实际情况，由工伤保险基金支付【正确答案】C91.工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当()。A.废止该工程建设标准B.局部修订该工程建

35、设标准C.继续执行该工程建设标准D.局部修订相关的国家标准【正确答案】B92.关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率【正确答案】C93.【真题】施工人呢元在施工汇总发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定一脚拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下

36、【正确答案】B94.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B95.下列法律中，属于民法商法的是()。A.政府采购法B.公司法C.招标投标法D.劳动法【正确答案】B96.【真题】根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【正确答案】C97.某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订

37、一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【正确答案】D98.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B99.【真题】施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位B.建

38、设主管部门C.项目经理本人D.施工企业【正确答案】D100.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。A.返还财产B.支付违约金C.折价补偿D.赔偿损失【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的有()。A.投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员B.评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字C.评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人E.为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化【正确答案】ABC2.第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，(）。A.只能依

39、法改判B.可以查清事实后改判C.只能发回原审人民法院重审D.判决驳回上诉，维持原判E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审【正确答案】BE3.张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括()。A.作为企业的技术负责人B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.企业行政主管E.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务【正确答案】BCE4.【真题】下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同约定

40、，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【正确答案】CE5.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE6.【真题】甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）。A.属于正常的商业行为B.属于泄露或不正当使用商业秘密C.应承担缔约过失责任D.构成侵权行为E.构成违约行为【正确答案】BCD7.【真题】下

41、列关于分包的说法中，正确的有（）。A.招标人可以直接指定分包人B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人【正确答案】BC8.我国现行的建设行政法规主要有（）。A.建设工程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【正确答案】ABCD9.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.

42、招标代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【正确答案】ACD10.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A.已经办理了用地批准手续B.已经办理了招标投标核准手续C.施工图设计文件已按规定通过了审查D.消防设计图纸已经公安消防机构审核E.按照规定应该委托监理的工程已委托监理【正确答案】ACDE11.符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择管辖法院有（）。A.被告住所地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E合同签订地人民法院【正确答案】ABD12.按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经

43、营单位的应急预案分为（）。A.专项应急预案B.灭火和应急疏散预案C.综合应急预案D.职业病危害事故应急救援预案E.现场处置方案【正确答案】ACE13.【真题】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.建设单位为逃税而订立的施工合同E.分包单位胁迫施工企业订立的合同【正确答案】ABD14.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有（）。A.工程技术档案资料B.竣工图C.工程检验评定资料D.工程质量保证

44、资料E.中标通知书及施工承包合同【正确答案】ABCD15.县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令停工E.要求被检查的单位提供有关工程的资料【正确答案】AC16.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款D.吊销资质证书

45、E.依法对造成的损失承担赔偿责任【正确答案】ABCD17.下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有()。A.高铁干线施工项目B.建筑面积8500平方米的学校C.亚洲开发银行贷款项目D.电信枢纽工程E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABCD18.【真题】施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A.收益权B.建议权C.检举权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权【正确答案】BCDE19.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错【正确答案】A

46、BCD20.建设工程开工前，建设单位应当向施工单位提供的资料包括（）A.施工现场及毗邻区域的供排水、供电、通信等地下管线资料B.施工现场及相邻区域地下工程的施工方案C.气象和水文资料D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料【正确答案】ACDE21.某工程在订立施工合同时，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可C.仲裁协议应当在纠纷发生前达成D.仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书E.没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁【正确答案】BCD22.【真题】债的产生根据有()。A.

47、合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.支付价款【正确答案】ABCD23.取得安全生产许可证应具备的条件包括()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE24.根据国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等有关规定，企业的安全生产第一责任人可以是()。A.企业主要负责人B.企业总工程师C.企业实际控制人D.总监理工程师E.总设计师【正确答案】AC25.下列立法成果中属于地方政府规章的有（）。A.北京市建设工程造价管理

48、规定B.安徽省建设工程造价管理办法C.招标公告发布暂行办法D.绿色建筑实施细则E.北京市建筑市场管理条例【正确答案】AB26.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有()。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【正确答案】AE27.根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标

49、办法的规定，下列工程项目属于工程建设项目招标范围的有()。A.某市市政府建造一座席为5万人的体育场B.中国人民银行建造设在上海的总部大楼C.某房地产开发股份公司向建设银行贷款2亿元人民币开发居民住宅D.某大学接受联合国教科文组织的援助建造试验中心E.某跨国公司在中国设立的分公司办公大楼【正确答案】ABCD28.按照行政诉讼法的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有()。A.甲施工企业对于建设工程质量管理条例中关于施工单位法律责任的规定不服B.乙建设单位对于根据建设工程安全生产条例对其作出的罚款决定不服C.丙公务员对于单位作出的免职决定不服D.丁建设单位对政府收取报建费的规定不服E.乙在刑事案

50、件开庭审理过程中，扰乱法庭秩序，被罚款，乙表示不服【正确答案】ACD29.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业法人属于财团法人C.施工企业的法定代表人是法人D.施工企业的项目经理部不具有法人资格E.施工企业的法人的成立日期应为应为营业执照的签发日期【正确答案】ADE30.绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。A.节能B.节地C.节水D.节材E.节电【正确答案】ABCD31.合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】AB

51、CE32.建设工程施工合同示范文本主要由（）等组成。A.合同协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用合同条款E.专用合同条款【正确答案】ADE33.【真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款【正确答案】BE34.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全生产许可证的企业，

52、不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【正确答案】BCE35.【真题】下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异【正确答案】BCDE36.下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括()。A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德B.执行技术标准、规范和规程C.能力

53、较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人D.保证执业成果质量并承担相应责任E.接受继续教育，提高执业水平【正确答案】ABDE37.下列不属于我国法的形式的有（）。A.宪法B.法律C.宗教法D.国际条约E.判例【正确答案】CE38.招标投标法对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有()。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5以上10以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重的，取消其2至3年内

54、参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【正确答案】BD39.关于借款合同当事人权利和义务的说法，正确的有（）。A.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产B.贷款人不得预先在本金中扣除利息C.借款人应当按照约定的用途使用借款D.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还E.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保【正确答案】BCE40.建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。A.验收组织机构不符合法规及规范要求B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能

55、性检测报告C.验收人员不具备相应资格的D.验收各方主体验收意见不一致E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕【正确答案】ACD41.行政纠纷的法律解决途径主要有（）。A.和解B.调解C.诉讼D.行政复议E.行政诉讼【正确答案】DE42.在工程招标中，如在开标过程中发现（）情况之一时，投标书将被宣布为废标A.未交投标保证金或保函B.内容不全，字迹辨认不清C.投标单位未参加开标会D.无单位和法定代表人或代理人的印章E.报价高于或低于一定的限额【正确答案】ABCD43.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B.施工单位向乙供应商支付货款属于合同之