一级建造师项目管理考试试题押题卷（答案）（第75版）

《一级建造师项目管理考试试题押题卷（答案）（第75版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师项目管理考试试题押题卷（答案）（第75版）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师项目管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程项目目标动态控制的第二步工作是()A.定期（如每周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较B.进行进度目标的调整C.进行工程进度的计划值和实际值的比较D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值【正确答案】A2.职业伤害事故的分类中，雷击伤害属于()事故。A.物体打击B.火灾C.触电D.其他伤害【正确答案】C3.建设工程项目管理的核心任务是()。A.项目的目标规划B.项目的目标比选C.项目的目标论证D.项目的目标控制【正确答案】D4.【真题】关于建设工

2、程管理内涵的说法，正确的是（）A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理D.建设工程管理工作是一种增值服务【正确答案】D5.项目建设设计的工种甚多，并且各工种经常需要交叉或平行作业，这就决定了建筑工程职业健康和安全管理具有()。A.连续性B.分工性C.协调性D.规范性【正确答案】C6.建设工程项目质量控制体系系统应由()或总承包企业的工程项目管理机构负责建立。A.设计单位B.建设单位C.分包企业D.监理单位【正确答案】B7.投标担保不可以是（）。A.银行保函B.保留金C.保兑支票D.银行汇票【正确

3、答案】B8.下列环境管理体系的构成要素中，不属于辅助性要素的是（）A.文件控制B.应急准备和响应C.记录控制D.环境方针【正确答案】D9.【真题】应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资实际值，则可作投资计划值的是()。A.工程概算的工程款支付值B.工程概算和工程决算C.工程决算和工程款支付值D.工程概算和工程预算【正确答案】D10.下列进度计划中，不属于按照不同深度编制的进度计划的是()A.总进度规划B.项目子系统进度规划C.操作性进度计划D.子系统中的单项工程进度计划【正确答案】C11.【真题】有关于建设工程项目总承包单位工作内容，正确的是()。A.负责办理项目的审查、核准或

4、手续，取得项目用地的使用权B.按照合同约定：完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验C.完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件D.项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者【正确答案】B12.下列不属于分层法中取得原始数据的分层方法的是（）。A.按时间分B.按过程分C.按材料分D.按工程分【正确答案】B13.受到事故的严重威胁，级预警，用来表示的颜色是()。A.橙色B.黄色C.绿色D.蓝色【正确答案】A14.根据我国相关规定，工程项目竣工质量验收的基本对象是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B15.职业健康安全管理体系与环境管理体系中管理的主体是()

5、。A.集合B.团体C.组织D.机构【正确答案】C16.【真题】根据建设工程监理合同（示范文本）GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（）A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换【正确答案】C17.建设工程管理过程实施阶段的管理，即是()。A.开发管理B.施工C.项目管理D.设施管理【正确答案】C18.【真题】下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是()。A.工

6、程师指示承包商加快施工进度B.开工前业主未能及时交付施工图纸C.异常恶劣的气候条件D.业主未能及时支付工程款造成工期延误【正确答案】A19.下列各项管理中，不属于资源管理的是()。A.资金管理B.合同管理C.技术管理D.人力资源管理【正确答案】B20.改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）A.声源控制?B.接收者防护?C.人为噪声控制?D.传播途径控制【正确答案】D21.建设工程施工安全控制的目标是()A.找出所有危险源B.评估危险源可能造成的危害C.减少和消除生产过程中的事故D.事故应急处理【正确答案】C22.【真题】已知工程F有且仅有两项并行的幕后工作

7、G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C23.【真题】施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是()。A.分析B.预测C.比较D.纠偏【正确答案】A24.大型建设工程项目的一级工作任务目录将整个项目划分成若干个（）。A.子项目B.子系统C.工作项D.工作单元【正确答案】B25.关于成本计划的说法，错误的是()。A.竞争性成本计划是考核项目经理责任成本控制能力的计划，在选派项目经理阶段进行编制B.指导性成本计划是项

8、目经理的责任成本目标C.指导性成本计划是战略性成本计划的进一步开展和深化D.实施性成本计划是战略性成本计划的战术安排【正确答案】A26.【真题】某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。A.50?B.15C.12D.10【正确答案】B27.【真题】根据中华人民共和国建筑法，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。A.总监理工程

9、师B.专业监理工程师C.质量监督站D.建设单【正确答案】D28.按照我国现行规定，项目经理的职责包括()。A.主持编制项目管理规划大纲，并对项目目标进行系统管理B.进行项目范围内的利益分配C.主持组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作D.接受审计，处理项目经理部解体的善后工作【正确答案】D29.【真题】当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照()进行计算。A.台班折旧费B.台班费C.设备使用费D.进出场费用【正确答案】A30.【真题】某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该()。A.加固处理B.修补处理C.不做处理D.限制

10、使用【正确答案】C31.某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题，该措施属于项目目标控制的()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A32.【真题】工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（）。A.现场文明施工问题B.环境保护问题C.职业健康安全问题D.安全生产问题【正确答案】C33.【真题】建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（）。A.从工程投标报价开始至项目保证金返还为止B.从施工图预算开始至项目运用为止C.从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止D.从施工准备开始至项目竣工结算完成为止【正确答案】A3

11、4.在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是()A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.全部工程量和通货膨胀的风险C.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【正确答案】B35.【真题】关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是()A.可在工程进展需要实时编制B.应在安全技术措施中抄录制度性规定C.结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施D.小规模工程的安全技术措施中不可包含施工总平面图【正确答案】C36.【真题】下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环

12、境的变化【正确答案】B37.建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行交钥匙承包的情况下，第一层次的质量控制系统应由()负责建立。A.工程总承包企业的项目管理机构B.施工承包企业的项目管理机构C.建设单位委托的管理机构D.建设单位的项目管理机构【正确答案】A38.【真题】关于建造师和项目经理的说法，正确的是()A.大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任B.取得建造师注册证书的人员均可成为施工项目经理C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理【正确答案】A39.与网络计划相比较，横道图进度计划法具有()的特点

13、。A.适应于大型项目的进度计划系统B.工作之间的逻辑关系表达清楚C.能够确定计划的关键工作和关键线路D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大【正确答案】D40.【真题】根据FIDIC施工合同条件，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价C.当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价D.投标人有一次修改报价的机会【正确答案】C41.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为

14、5天，则工作A的总时差为()天。A.5B.7C.9D.11【正确答案】B42.年度成本分析的依据是年度成本报表，年度成本分析的重点是（）A.分析当年的成本降低水平B.分析目标成本的落实情况C.分析下一年度各项目的成本总量构成情况D.针对下一年度施工进展情况制定切实可行的成本管理措施【正确答案】D43.在施工组织设计的基本内容中，衡量组织施工水平的是()。A.施工部署B.技术经济指标C.施工进度计划D.施工方案【正确答案】B44.按照建设工程质量管理条例的规定，未经总监理工程师签字，则()A.建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用B.建筑设备不得在工程上安装C.施工单位不得进行下一道工序的施工D.

15、建设单位不拨付工程款【正确答案】D45.下列建设工程项目风险中，属于技术风险的是()。A.人身安全控制计划B.施工机械操作人员的能力C.防火设施的可用性D.工程设计文件【正确答案】D46.辅助进度控制的计算机软件是指以()为核心的项目管理软件包。A.横道图B.网络技术C.网络计划D.网络图【正确答案】C47.应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和()构成。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急措施【正确答案】C48.在混凝土工程的质量管理过程中，通过对混凝土工程进行抽样检查或检验试验所得到的关于施工质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分

16、析统计数据，可采用()进行状况描述。A.直方图法B.因果分析图法C.排列图法D.分层法【正确答案】C49.在网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，其持续时间为5天。该工作三项紧后工作的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。A.3B.8C.10D.13【正确答案】B50.关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）A.项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工?B.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表?C.项目管理职能分工表不适用于企业管理?D.项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样【正确答案】A51.利

17、用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移扩散，是的废物对环境的污染建设，此做法属于固体废弃物（）的处置A.减量化?B.压实浓缩?C.无害化?D.稳定和固化【正确答案】D52.【真题】施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于()分析的内容。A.发包人责任B.合同法律基础C.承包人主要任务D.合同争议解决方式【正确答案】A53.【真题】建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()，以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度等的弊病。A.组织扁平化B.组织集成化C.组织柔性化D.组织标准化【正确答案】B54.【真题】关于国际工程

18、施工承包合同争议解决的说法，正确的是()A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的【正确答案】C55.【真题】已知工作F有且仅有两项并行的幕后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C56.建设工程项目进度控制的管理观念方面存在的主要问题不包括()。A.缺

19、乏动态控制的观念B.缺乏进度计划系统的观念C.缺乏计划系统集成控制的观念D.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念【正确答案】C57.在材料使用过程中，对部分小型及零星材料根据工程量计算出所需的材料量，将其折算成费用，此过程中进行的控制属于材料用量控制方法中的()A.定额控制B.指标控制C.计量控制D.包干控制【正确答案】D58.根据GB/T19000-ISO9000的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行()的一系列工作。A.考核和评价B.评价和记录C.预测和评价D.评价和改进【正确答案】D59.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应()A

20、.拟定物资采购合同B.明确采购的要求、采购分工和责任C.选择合格的产品供应或服务单位D.进行采购策划，编制采购计划【正确答案】B60.对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是()A.单项工程成本单位（子单位）工程成本一分部（子分部）工程成本分项工程成本B.单位（子单位）工程成本单项工程成本分部（子分部）工程成本分项工程成本C.分项工程成本分部（子分部）工程成本单位（子单位）工程成本单项工程成本D.分部（子分部）工程成本分项工程成本单项工程成本单位（子单位）工程成本【正确答案】A61.【真题】关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是()。A.业主方应对项目各参与方给

21、予统一指导和管理B.首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解C.首先要定义主管部门的工作任务D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表【正确答案】B62.项目实行施工总承包管理模式时，一般情况下，所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由（）负责。A.施工总承包管理单位B.施工总承包单位C.业主D.监理单位【正确答案】C63.固体废弃物处理的基本思想是()。A.资源化、减量化、无害化B.焚烧、热解、堆肥C.分选、压碎、脱水D.稳定固化、填埋【正确答案】A64.关于住宅工程验收，以下说法错误的是（）A.住宅工程在竣工验收前，建设单位应组织施工监理单位，对每户住宅及相关公共部位的观感质

22、量和使用功能等进行检查验收B.每户住宅和规定的公共部位验收完毕，应填写住宅工程质量分户验收表?C.住宅工程质量分户验收表要作为住宅质量保证书的附件，一同交给住户?D.分户验收不合格，不影响住宅工程整体竣工验收【正确答案】D65.【真题】项目管理实施规划的编制过程包括：熟悉相关法规和文件；分析项目条件和环境；履行报批手续；组织编制。根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），正确的编制程序是（）。A.B.C.D.【正确答案】B66.【真题】某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。A.转移B.规避C.减轻D.自留【正确答

23、案】A67.施工预算的编制以（）为主要依据。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B68.【真题】根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A.承包人B.监理人C.设计人D.项目法人【正确答案】D69.【真题】关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C.群体项目最多可进行到第二层次的分解D.单体工程不应再进行项目结构分解【正确答案】B70.建筑材料采购合同的结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。适用于同城市或同地区内的结算方式是()A.现金支付B.转账结算C

24、.异地托收承付D.预付款支付【正确答案】B71.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括()。A.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B.对工程的工期和质量向发包人负责C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准D.完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和质量要求【正确答案】C72.【真题】使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。A.事故原

25、因未查清不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.事故责任人和周围群众未受到教育不放过D.事故没有指定切实可行的整改措施不放过【正确答案】C73.【真题】采用工程承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.变动总价合同【正确答案】D74.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的材料费是()A.材料费原价B.材料损耗费C.材料储存费D.材料运输费【正确答案】C75.【真题】根据国务院关于取消第二批行政审批项目和改变?批行政审批项目管理方式的决定(国发20035号)，取得建造师注册证书的人员是否担

26、任工程项目施工管理，由()决定。A.建设行政主管部门B.项目业主C.建筑施工企业D.项目监理单位【正确答案】C76.索赔利润的款额计算通常按照()计算。A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.采用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率【正确答案】D77.当协商和调解不成时，国际工程承包合同争议解决的常用方式是()。A.协商解决B.调解C.诉讼D.仲裁【正确答案】D78.基于互联网的工程项目信息管理系统的用户是()。A.施工单位B.一个参与项目建设单位C.建设单位D.所有参与项目建设单位【正确答案】D79.环境管理体系的运行过程，实现

27、对管理评审中提出的问题进行不断的改进是指()。A.持续改进B.强化改进C.过程改进D.环境改进【正确答案】A80.下列不属于内部管理不良预警系统的是（）A.设备管理预警?B.质量管理预警系统?C.政策法规变化的预警?D.人的行为活动管理预警【正确答案】C81.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系内部审核的说法，正确的是()。A.内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价B.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价D.内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制【正确答案】B82.下列情形中，承包人不可以提出索赔的是()。A.法规变化B.因工程变更造

28、成的时间损失C.不可抗力导致承包人的设备损坏D.对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格【正确答案】C83.在进行建设工程施工合同分析时，对于违约责任的分析不包括()A.由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款B.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款C.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款D.由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定【正确答案】A84.【真题】下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。A.安全生产教育培训制度B.安全生产责任制C.安全检查制度D.安全措施计划制度【正确答案】B85.下列建设工程项

29、目的质量风险因素中，属于技术风险的是（）A.施工单位任务分工不恰当B.工作流程组织不科学C.选用不够成熟的新材料D.施工地的岩土地基不均匀【正确答案】C86.下列各项工作中，属于项目实施阶段的工作的是()。A.项目目标的分析和再论证B.项目环境和条件的调查与分析C.项目定义和项目目标论证D.组织策划【正确答案】A87.工程项目质量控制体系构成中，由（）来明确工程项目质量责任主体构成、合同关系和管理关系，控制的层次和界面。A.质量控制计划系统B.质量控制网络系统C.质量控制措施系统D.质量控制信息系统【正确答案】B88.设计方的项目管理工作涉及项目()。A.决策阶段至保修期B.设计阶段至动用前准

30、备阶段C.设计准备阶段至施工阶段D.设计准备阶段至保修期【正确答案】D89.职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和()A.资源B.资金C.人员D.设备【正确答案】A90.职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011由()构成。A.说明、规范性引用文件、术语和定义、方针、职业健康安全管理体系要求B.范围、规范性引用文件、术语和定义、职业健康安全管理体系要求C.说明、引用标准、术语和定义、职业健康安全管理体系要求D.范围、引用标准、术语和定义、环境管理体系要求【正确答案】B91.【真题】政府质量

31、监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。A.制定质量监督工作计划B.抽查工程质量问题C.接受建设单位申报手续D.建立工程质量监督方案【正确答案】C92.关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（）A.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按实际竣工验收日期起计算B.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金C.缺陷责任期内，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作?D.由于承包人的原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应

32、延长缺陷责任期，最长不得超过12个月【正确答案】B93.【真题】某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A.事故发生地县级人民政府B.国务院安全生产监督管理部C.事故发生单位D.事故发生地省级人民政府【正确答案】D94.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是()。A.制造质量证明书B.起重机械的管理制度C.检验证书D.使用说明书【正确答案】B95.建设工程施工投标的程序中，进行各项调查研究后所应进行的工作是()。A.复核工程量B.选择施工方案C.投标计算D.确定投标策略【正确答案】A96.【真题】关于施工

33、质量计划的说法，正确的是()。A.施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划B.施工质量计划中包括施工技术方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核【正确答案】B97.某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构误用了安定性不合格的水泥，正确的处理方式是（）A.不作处理?B.修补处理?C.返工处理?D.加固处理【正确答案】C98.某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作k的最早开始时间为5，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。己知工作k只有M、N两项紧后工作，

34、工作k的总时差为（）天A.3?B.4?C.5?D.6【正确答案】A99.关于施工质量计划审批程序的说法，正确的是()。A.监理工程师提出的建议，施工质量计划编制主体应强制执行B.施工质量计划在实际过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容不需要按审批程序进行审批C.充分发挥自控主体和监控主体的共同作用，在坚持项目质量标准和质量控制能力的前提下正确处理承包人利益和项目利益的关系D.施工质量计划由项目经理部主持编制，报施工企业组织管理层批准，经项目监理机构确认后，上报建设单位【正确答案】D100.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的()措施。A.经济B.技术

35、C.组织D.管理【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程项目的实施阶段包括()A.设计阶段B.设计准备阶段C.可行性研究性阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ABDE2.【真题】关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有()。A.在开工之前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制B.业主方的招标及合同管理工作量较大C.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主的风险D.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利E.各分包工程之间的关系由施工总承包管理单位负责协调，这样可以减轻业主方的管理的工作量【正确答案】BDE3.组织工具用图或表等形式表示各种

36、组织关系，下列属于组织工具的有（）A.项目结构图B.组织分工图C.工作流程图D.组织结构图E.合同结构图【正确答案】ACD4.安全生产检查监督的主要内容包括（）A.查思想B.查预防措施C.查事故处理D.查管理E.查整改【正确答案】ACDE5.中华人民共和国安全生产法规定，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程同时()A.设计B.招标C.施工D.验收E.使用【正确答案】ACE6.下列施工质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有()A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.检验批E.单位工程【正确答案】BD7.【真题】下列施工成本管理的措施中，属于组织

37、措施的有()。A.编制施工成本控制工作计划B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策D.做好资金使用计划，严格控制各项开支E.确定合理详细的工程流程【正确答案】ADE8.下列进度控制的措施中，属于经济措施的有()。A.进行工程进度的风险分析B.选择合理的合同结构C.优选工程项目设计、施工方案D.编制资金需求计划E.落实资金供应的条件【正确答案】DE9.建设工程项目的组织风险有（）A.设计人员的能力B.勘察人员的能力C.安全管理人员的资历和能力D.一般技工的能力E.监理工程师的能力【正确答案】ACDE10.【真题】施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其

38、优点有()A.整个项目合同总额的确定较有依据B.投标人的报价较有依据C.可以为分包单位提供更好的管理与服务D.有利于业主节约投资E.可以缩短建设周期【正确答案】ADE11.监理单位的建设工程质量控制手段包括()等。A.审核施工质量文件B.平行检测C.施工指令D.结算支付控制E.全面质量监督管理【正确答案】ABCD12.根据项目进度控制不同需要和不同用途，业主方和项目各参与方可以构建由()等多个不同的进度计划系统组成的计划系统。A.不同计划模式B.不同计划周期C.不同计划功能D.不同计划深度E.不同项目参与方【正确答案】BCDE13.应用项目管理信息系统的主要意义是()A.实现项目管理数据的集中

39、存储B.有利于项目管理数据的检索和查询C.确保项目管理数据处理的准确性D.可方便地形成各种项目管理需要的报表E.提高项目信息收集与传播的效率【正确答案】ABCD14.符合现场文明施工基本要求的有()A.施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证件B.施工现场设置有关工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位等的标牌C.按照施工总平面布置图设置各项临时设施D.定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患E.施工现场建材占用部分通道【正确答案】ABCD15.在建工程项目的全寿命周期中，决策阶段管理工作的主要任务是确定项目定义，具体包括()。A.确定项目实施的组织B.确定建设任务和

40、建设原则C.确定和落实项目的施工单位D.确定和落实建设资金E.确定项目的投资目标、进度目标、质量目标等【正确答案】ABDE16.比较法进行施工成本分析时，通常的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.将本期实际指标与下期计划指标对比C.将本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE17.有关保留金规定正确的是()A.一般为每次工程款的15%B.通常最高不超过合同总价款的10%C.按合同约定，在每次支付工程款时扣除D.在工程移交时，发包人将保留金支付给承包人E.在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人【正确答案】CE18.关于劳

41、务分包合同的说法，正确的有()。A.劳务分包人负责编制施工组织设计B.劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格C.劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料D.劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费E.运至施工现场的待安装设备，不需劳务分包人支付保险费【正确答案】BDE19.根据建设工程安全生产管理条例，对达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.监理工程师E.设计单位技术负责人【正确答案】BC20.【真题】建设工程索赔成立的前

42、提条件有()。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常承受范围C.索赔费用计算正确，并且容易分析D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告【正确答案】ADE21.职业健康安全管理体系要素中的核心是()。A.危险源识别B.风险评价C.风险控制的策划D.运行控制E.预防措施【正确答案】ABCD22.【真题】根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF20130201），可以顺延工期的情况有（）。A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知B.发包

43、人未按合同约定提供施工现场C.发包人提供的测量基准点存在错误D.监理未按合同约定发出指示、批准文件E.分包商或供货商延误【正确答案】BCD23.工程项目成本核算基本环节中的主要工作内容有()。A.对施工成本进行归集和分配B.计算施工项目的总成本C.计算施工项目的单位成本D.计算施工成本的升降额E.考核项目管理成本绩效【正确答案】ABC24.关于总承包模式的说法，错误的有()。A.一般以部分完成的施工图为投标报价的基础B.建设周期会比较长C.业主需进行多次招标D.招标次数和合同管理工作量较大E.组织协调工作较平行发包少【正确答案】ACD25.单位工程施工组织设计的内容包括（）A.工程概况B.施工

44、总进度计划C.施工方法和工艺要求D.施工准备和资源配置计划E.施工现场平面布置【正确答案】ADE26.应急预案的体系包括()。A.总体应急预案B.综合应急预案C.专项应急预案D.现场应急预案E.现场处置方案【正确答案】BCE27.【真题】国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有()。A.业主自行采购B.与承包商约定某些物资的指定供应商C.承包商采购D.业主规定价格、由承包商采购E.承包商询价、由业主采购【正确答案】ABC28.【真题】根据特种作业人员安全技术培训考核管理规定，特种作业人员应当具备的条件有（）。A.年满16周岁B.具有初中及以上文化水平C.取得特种作业操作证D.经社区或者县级以上

45、医疗机构体检健康合格E.培训教育记录【正确答案】BCD29.【真题】关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（）。A.物资采购结束后应将采购资料归档B.物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求C.工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商D.物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任E.物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准【正确答案】ABDE30.关于职能组织结构的说法，错误的有()。A.职能组织结构是一种传统的组织结构模式B.每一个职能部门可根据管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令C.每一个工作部门只能对其直接

46、的下属部门下达工作指令D.有多个矛盾的指令源E.指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个【正确答案】CE31.数据通信网络类型包括()。A.无线网B.局域网C.城域网D.广域网E.互联网【正确答案】BCD32.【真题】关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有()。A.项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平B.不利于投资控制C.开工日期不可能太早，建设周期会较长D.与平行发包模式相比，组织协调工作量大E.业主选择承包方范围小【正确答案】AC33.在项目组织结构中，应由()负责进度控制工作。A.总承包公司B.专门的工作部门C.符合进度控制岗位资格的专人D.分包人

47、E.项目管理部门【正确答案】BC34.【真题】工程项目施工成本管理的基础工作包括()。A.建立成本管理责任体系B.建立企业内部施工定额C.及时进行成本核算D.编制项目成本计划E.科学设计成本核算账册【正确答案】ABE35.【真题】下列企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有()A.安全活动日B.事故现场会C.安全技术理论培训D.安全生产会议E.改变工艺时的安全教育【正确答案】ABD36.下列费用核算中，属于施工成本核算的有()。A.结构件费核算B.管理费核算C.措施费核算D.临时设施费核算E.间接费核算【正确答案】AC37.关于建设工程项目总承包的说法，正确的有()。A.目前我国未发

48、布建设工程项目总承包的合同示范文本B.设计和施工总承包的范围不包括设备采购C.设计施工总承包适合于民用工程D.EPC总承包适用于建设项目E.工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务【正确答案】CD38.在项目的实施阶段，项目总进度包括()。A.设计准备阶段的工作进度B.运行阶段的工作进度C.施工前准备工作进度D.招标工作进度E.工程施工和设备安装进度【正确答案】ACDE39.属于现场消防防火重点部位的有()。A.电料库房B.油漆间C.木工间D.总配电室E.生活区宿舍【正确答案】BCD40.质量管理体系文件一般由()构成。A.质量记录B.程序性文件C.质量手册D.质量

49、报告E.质量方针和质量目标文件【正确答案】ABCE41.控制项目目标的主要措施包括()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.生产措施【正确答案】ABCD42.施工生产要素质量控制的内容包括（）A.施工人员的质量控制B.材料设备的质量控制C.工艺方案的质量控制D.施工机械的质量控制E.设计文件的质量控制【正确答案】ABCD43.【真题】在施工合同分析中，发包人的合作责任有（）。A.施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件B.及时提供设计资料、图纸、施工场地等C.按合同规定及时支付工程款D.对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分E.及时作出承包人履行合同所必需的

50、决策【正确答案】BCDE44.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择()。A.有多项紧前工作的工作B.缩短持续时间而不影响质量和安全的工作C.有充足备用资源的工作D.单位时间消耗资源量大的工作E.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作【正确答案】BCE45.下列属于因发包人原因导致工期延误的有()A.发包人未按专用条款的约定提供图纸B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C.监理人未按合同约定发出指令、批准等文件D.设计变更和工程量增加E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时【正确答案

51、】ABC46.下列信息编码中，属于项目实施的工作项编码的是()。A.招投标工作项B.施工和准备安装工作项C.项目的进度项编码D.设计阶段工作项E.项目进展报告和各类报表【正确答案】ABD47.项目的进度项编码应综合考虑（）的进度计划工作项的需要A.不同层次?B.不同功能?C.不同深度?D.不同周期?E.不同用途【正确答案】ACE48.根据建设工程施工合同(示范文本)(GF?99?0201)，对材料设备的检验或实验，正确的（）A.发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责B.发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责C.发包人供应的材料设备使用

52、前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责D.承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由承包人负责E.承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责【正确答案】BE49.职业健康安全和环境管理体系的相同点有()。A.管理目标基本一致B.管理原理基本相同C.不规定具体的业绩标准D.需要满足的对象相同E.管理的侧重点基本相同【正确答案】ABC50.建设工程施工合同分析的作用有()。A.合同任务分解、落实B.合同实施情况对比C.为合同索赔提供理由和依据D.分析合同风险，制定风险对策E.分析合同条款的漏洞，解释有争议的内容【正确答案】ADE51.混凝土强度分布直

53、方图的形状出现异常的原因可能有（）A.生产过程存在影响质量的系统因素B.生产过程出现影响质量的偶然因素C.收集整理数据制作直方图的方法不当D.分析对象的质量能力处于临界状态E.制作方的质量管理水平低【正确答案】AC52.在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有()A.检查纠偏的执行情况和效果B.比较计划值与实际值C.确定偏差的严重性及偏差产生的原因D.估计完成项目所需的总费用E.考核成本降低的实际效果【正确答案】BCD53.评标是施工招投标活动的最后一步，下列属于评标阶段工作内容的有（）A.详细评审B.初步评审C.评标的准备D.组织标前会议E.编写评标报告【正确答案】AB

54、CE54.安全事故调查组的职责包括()等。A.查明事故造成的经济损失B.确定事故责任者C.对事故责任者进行处罚D.提出事故防范措施建议E.向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表【正确答案】ABD55.【真题】下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有()。A.改进施工方法调整B.选择高效的施工机具C.项目管理工作流程组织D.调整进度控制的方法和手段E.调整项目管理任务分工【正确答案】AB56.工程项目的安全监督检查的注意事项包括()。A.安全检查要深入基层，领导为主，深入、全面地进行B.建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加C.明确检查的目的和要求，既要严格要求，又要防止一刀切，要从实际出发，分清主次矛盾，力求实效D.将检查作为最终目的，要及时发现问题E.做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备【正确答案】BCE