造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷含答案（第8版）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷含答案（第8版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷含答案（第8版）（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题强化卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在建设项目竣工验收程序中，整个项目建设完成后，按照规定向负责验收的单位提出竣工申请报告的单位是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.发包人【正确答案】D2.【真题】关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法正确的是()。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志【正确答案】D3.投

2、标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据投入人员进行修改C.列入措施项目费D.列入间接费【正确答案】A4.关于规费的计算，下列说法中正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【正确答案】C5.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF2011-0126)，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准标高的调整B.对

3、备品备件采购数量的增减C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程【正确答案】C6.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【正确答案】C7.招标文件应明确投标准备时间，该时间是指（）。A.从发布招标公告或者发出邀请开始至投标截止时间的期限B.从发放招标文件之日起至发出中标通知书为止的时间期限C.从开始发放招标文件之日起至投标截止之日止D.招标文件中载明的时间期限，最短不得少于10天【正确答案】C8.下列（）不属于文明施工费。A.现场生活卫生设施费用B.现场操

4、作场地的硬化费用C.现场施工机械设备降低噪声措施费用D.现场绿化费用【正确答案】C9.工料单价法是以（）作为直接工程费单价。A.分部分项工程的工程量B.分部分项工程的单价C.人工、材料、机械台班单价D.人工、材料、机械台班消耗量【正确答案】B10.【真题】下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅只综合单价【正确答案】C11.在国际上，设备供应商的监理费用属于项目直接建设成本中的（）。A.电气设备费B.仪器仪表费C.电气安装费D.工艺设备费【

5、正确答案】C12.关于设备及工器具购置费用，下列说法正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【正确答案】C13.【真题】关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【正确答案】D14.由于承包人原因导致工期延误的

6、，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低者D.A和B中较高者【正确答案】C15.在工程施工中。由于不可抗力事件的发生。导致下列费用发生。需要由承包人承担的部分是（）。A.工程所需清理、修复费用B.应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用C.承包人施工人员的伤亡损失D.现场施工材料【正确答案】C16.【真题】关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是()。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

7、C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【正确答案】C17.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【正确答案】D18.采用现场测定法。测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg。损耗量为0.9kg，则该材料的损耗率为（）。A.5.45B.5.77C.9.45D.5.50【正确答案】B19.【真题】在概算指标编制是，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（）。A.安装工程以

8、占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以使用功能的单位投资表示【正确答案】A20.根据建设项目施工招标的相关规定。下列关于联合体投标说法错误的是（）。A.牵头人开标联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作B.一旦以联合体名义签订共同协议后，不得再增加或减少其中的成员C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级D.以联合体牵头人名义提交的保证金，对联合体各成员都具有约束力【正确答案】C21.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概

9、算【正确答案】A22.参阅施工技术方案可以进行措施项目清单列项，但不包括()。A.脚手架B.大型机械设备进出场及安拆C.垂直运输机械D.环境保护【正确答案】D23.根据世界银行工程造价的构成，临时设施设备、临时公共设施及场地的维持费属于项目直接建设成本中的（）。A.场地费B.场外设施费C.工厂普通公共设施费D.其他当地费【正确答案】D24.用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中，精确度较高的方法是（）。A.数示法B.图示法C.接续法D.选择法?【正确答案】C25.施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费【正确答案】D2

10、6.下列关于单价合同计量的表述。正确的是（）。A.发包人收到承包人提交的已完工程量报告，应在14天内核实B.发包人认为需要进行现场计量核实，应在计量前2天通知承包人C.承包人收到发包人现场核实通知不参加，视为认可发包人的计量核实结果D.承包人对复核计量结果仍有异议的，发承包双方应再次进行计量核实【正确答案】C27.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确实各种材料消耗定额的方法是（）A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【正确答案】B28.建设项目竣工验收方式中，称为中间验收的是（）。全部工程验收单位工程验收分部工程验收单项工程验收【正

11、确答案】B29.进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10，增值税率为17，消费税率为5，进口车辆购置税率为10，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元。(1美元=6.8元人民币)A.518.8B.598.4C.629.9D.736.9【正确答案】C30.关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是（）A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任B.因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任C.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修

12、，其经济责任由建设单位承担D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔【正确答案】B31.下列投资估算方法中，投资估算精度较高，主要用于可行性研究阶段的是（）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法【正确答案】D32.根据国家有关规定，对于技术复杂的工业项目工程设计可按初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程，根据项目管理部门的意见和要求，其设计阶段一般还应包括（）。A.总体设计B.技术设计C.工艺设计D.建筑设计【正确答案】B33.根据建标201344号建筑安装工程费用项目

13、组成文件的规定：下列属于人工费的是生产工人的（）。A.失业保险费B.工伤保险费C.医疗保险费D.津贴补贴【正确答案】D34.关于设备及工(器)具购置费，下列说法中正确的是（）。A.它由设备购置费和工(器)具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【正确答案】C35.【真题】下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【正确答案】D36.下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）。A.招

14、标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮【正确答案】D37.建筑工程概算的编制方法不包括（）。A.概算指标法B.预算单价法C.概算定额法D.类似工程预算法?【正确答案】B38.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【正确答案】A39.对于需要编制总概算的项目。关于民用工程项目综合概算的费用组成，正确的是（）。A.仅包含建筑工程费用一项B.由建筑工程费用和安装工程费用组成C.由建筑工程费用、安装工程费用和设备购置及工器具生产家具

15、购置费组成D.由建筑工程费用、安装工程费用、设备购置及工器具生产家具购置费和工程建设其他费组成【正确答案】C40.在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。A.计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征【正确答案】D41.【真题】关于联合试运转费，下列说法中正确的是()。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【正确答案】B42.【真题】由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工

16、程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格指数C.A和B中较低看D.A和B中较高者【正确答案】D43.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【正确答案】A44.【真题】在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-M/N，则式中N是指()。A.工程预付款总额B.工程合同总额C.主要材料及构件所占比重D.累计完成工程金额【正确答案】C45

17、.可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是（）。A.测时法B.混合法C.图示法D.数示法【正确答案】B46.1m3一砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm115mm53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228【正确答案】D47.在工业建设项目厂址选择要进行项目的费用分析，下列是项目投产后生产经营费用比较分析的内容是（）。A.运输设施费B.动力设施费C.拆迁补偿费D.动力供应费【正确答案】D48.确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境

18、因素【正确答案】A49.在世界银行规定的工程项目总建设成本中，设立未明确项目的准备金的目的在于（）。A.用于补偿直至工程结束时间的未知价格增长B.用于在估算时不可能明确的潜在项目C.用于物质、社会和经济的变化导致的估算增加D.用于防备天灾、非正常经济情况及罢工等情况【正确答案】B50.【真题】关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出【正确答案】C51.下列关于保修的意义，说法错误的是（）。A.保修的经济责任

19、应由有关责任方承担B.工程质量保修是一种售后服务方式C.是建筑法规定的承包人、发包人等的质量责任D.工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度【正确答案】C52.【真题】大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是（）。A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委【正确答案】D53.资格预审是指在（）对潜在投标人进行的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查，而资格后审是指在（）对投标人进行的资格审查。A.投标前开标前B.投标前开标后C.开标后开标前D.开标前开标后【正确答案】B54.某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009

20、竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【正确答案】A55.根据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是（）。A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.异常恶劣的气候条件D.法律变化引起的价格调整【正确答案】A56.设备方案的选择是影响工程造价的重要因素，在选择设备时不必考虑的是（）。A.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力要

21、相互配合B.保证设备性能的前提下，力求经济合理C.设备的选择应保证能够使项目效益最大化D.选择设备应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求【正确答案】C57.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【正确答案】C58.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。A.5B.7C.10D.14【正确答案】B59.【真题】关于招标控制价及其编制，

22、下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C.经复核认为招标控制价误差大于3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉查看试题解析进入焚题库【正确答案】60.在项目决策阶段需要考虑生产技术方案下列不是技术方案选择内容的是（）。A.生产方法的选择B.工艺流程的选择C.施工方法的比选D.工艺方案的比较【正确答案】C61.关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集

23、加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需要加以描述D.图样中已有的工程规格、型号、材质等可不描述【正确答案】B62.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元/台班，人工工资为50元/工日，窝工补贴为20元/工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3天，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确

24、答案】A63.某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7.5B.6.0C.4.5D.3.0【正确答案】C64.已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构配件所占金额比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【正确答案】D65.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【正确答案】C66.关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工

25、结算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C67.在国际竞争性招标中，若采用两个信封制度，如果采购合同简单，则技术和商务标的开启顺序是（）。A.技术标和商务标在一次开标会议上先后开启B.技术标和商务标在两次开标会议上分别开启C.商务标和技术标在一次开标会议上先后开启D.技术标和商务标在一次开标会议上同时开启【正确答案】A68.下列关于对竣工决算的

26、说法中，错误的是()。A.是办理支付使用资产的依据B.全面考核建设成果，检查设计、质量是否符合要求C.分析和检查设计概算的执行情况D.全面反映建设项目的全部建设成果和财务状况【正确答案】B69.以下各项中属于影响施工过程的技术因素的是（）。A.工具和机械设备的类别B.操作方法C.工资分配方式D.工人技术水平【正确答案】A70.工业建设项目的总平面设计内容包括（）。A.总平面运输设计和总平面配置B.总平面图以及建筑设计图纸、透视图等C.工程预算书、专业设计说明以及建筑设计图纸D.工程预算书、设计说明书以及总平面图【正确答案】A71.某市承包单位获得承建该市县城某政府办公楼，工程不含税价格2000

27、万元，则该承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.66.97B.62.01C.61.86D.60.00【正确答案】B72.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，下列哪一项不属于全国统一编码（）。A.专业工程顺序码B.分项工程项目名称顺序码C.工程量清单项目名称顺序码D.分部工程顺序码【正确答案】C73.进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减

28、少流动资金需要量【正确答案】D74.在可行性研究阶段，项目投资估算要求较高，一般需要采用的投资估算方法是（）。A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【正确答案】D75.在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（）。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用【正确答案】A76.在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【正确答案】B77.关于民用住宅建筑项目设计与工程造价的描述，说法的正确是（）。A.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度

29、，有利于降低造价B.一般隋况下，如果其他因素不变，住宅层高每降低10cm.可降低造价12%15%C.一般情况下，如果其他因素不变，三居室住宅设计的两居室降低35%左右的工程造价D.工程造价应就地取材，因地制宜，采用适合本地区经济合理的结构形式【正确答案】C78.【真题】关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是()。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【正确答案】C79.指数按其（）不同。分为综合指数和平均数指数。A.所反映的现象范围B.所编制的方法C.所反映的现象性质D.所采用的基期【

30、正确答案】B80.关于工业建筑设计与工程造价的描述，说法不正确的是（）。A.建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.相同建筑面积的厂房，高度和层高增加，工程造价也随之增加C.室外高差越大，则建筑物的工程造价就会越高D.通常情况下建筑周长系统越高。设计越经济【正确答案】D81.【真题】关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可以作为废标处理【正确答案】B82

31、.【真题】采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【正确答案】D83.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为()万元。A.32.81B.31.60C.31.02D.34.12【正确答案】C84.分部分项工程量清单应包括有（）。项目编码、项目名称、计量单位和工程数量工程量清单表和工程量清单说明措施项目一览表和其他项目清单项目名称、项目特征、工作内容等【正确答案】A85.下列不属于施工

32、排水、降水费用的是（）。A.成井项目费用B.排水管道安装费用C.施工导流费用D.抽水设备维修费用【正确答案】C86.施工图预算作为建设工程建设程序中一个重要的技术经济文件，在工程建设实施过程中具有十分重要的作用，其施工图预算对施工企业的作用有（）。A.是控制造价及资金合理使用的依据B.是确定工程招标控制价的依据C.是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D.是拨付工程款及办理工程结算的依据【正确答案】C87.在工人工作时间分类中，由于机具设备不正常引起停工的工时损失应列入（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间【正确答案】

33、A88.在公开招标过程中，若已经进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书【正确答案】A89.【真题】砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm115mm53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。A.515.56B.520.64C.537.04D.542.33【正确答案】C90.将不能同度量现象过渡为可以同度量现象的因素称为（）。A.转换同度量因素B.同度量因素C.转换量因素D.指数化因素【正确答案】B91.下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式

34、的是（）。A.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价X报告期购置数量)(基期设备工器具单价基期购置数量)B.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价基期购置数量)(基期设备工器具单价基期购置数量)C.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价报告期购置数量)(基期设备工器具单价报告期购置数量)D.设备、工器具价格指数=(报告期设备工器具单价报告期购置数量)(报告期设备工器具单价基期购置数量)【正确答案】C92.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费【正确答案】B93.【真题】工程在施工合同

35、履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【正确答案】D94.流动资产的构成要素一般不包括（）。A.库存现金B.应收账款C.预收账款D.存货【正确答案】C95.在国际工程实践中。如果颁发的接收证书只限于一个区段或部分工程则在该区段或部分工程的缺陷通知期期满后，再返还相应区段或部分工程的保留金的（）。A.20%B.30%C.40%D.60%

36、【正确答案】C96.【真题】砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(24011553)的净用量为529块，灰缝厚度为10，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D97.根据标准施工招标文件规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（）。A.只索赔工期B.只索赔费用C.索赔费用、利润D.索赔工期、费用【正确答案】C98.必须编制工程项目概算的设计阶段是（）。A.方案阶段B.初步设计阶段C.扩大初步设计阶段D.施工图阶段【正确答案】B99.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。

37、A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C100.【真题】下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()A.设备原价:B*:工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装

38、工程费的估算,采用的公式为:重量(体积、面积)总量单位重量(体积、面积)安装费指标。【考点】设备及工器具购置费估算。*查看试题解析进入焚题库【正确答案】二.多选题(共70题)1.在建设项目施工招标过程中，招标公告和资格预审公告中共同包含的内容有（）。A.投标人资格要求B.招标文件的获取C.项目概况与招标范围D.资格预审的方法E.发布公告的媒介【正确答案】CE2.下列属于招标控制价的编制依据的是（）。A.建设工程设计文件B.招标工程量清单C.企业定额D.专业工程计量规范E.施工现场情况、工程特点及常规施工方案【正确答案】ABDE3.包括工程项目建设程序中试运行程序的工程总承包类型有（）。A.设计

39、采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计采购总承包D.采购施工总承包E.设计施工总承包【正确答案】AB4.下列费用中，属于安装工程费的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【正确答案】BDE5.下列属于投资估算编制依据的是（）。A.地方政府规定B.招标文件C.施工方案D.勘察设计文件E.类似工程技术经济指标【正确答案】ADE6.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。

40、A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【正确答案】BCD7.根据(FIDIC条件的约定，保留金的返还通常的时间点是（）。A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后【正确答案】BD8.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有()。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项

41、目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【正确答案】ABDE9.【真题】关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【正确答案】ABE10.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【正确答案】ABE11.评标委员会所

42、编制的评标报告，其主要内容包括（）。A.废标情况说明B.经评审的投标人排序C.基本情况和数据表D.评标委员会成员名单E.施工组织设计【正确答案】ABCD12.住宅小区规划设计中节约用地的主要措施有（）。A.缩小建筑面积B.适当压缩建筑间距C.提高住宅层数D.高低层搭配E.适当增加房屋长度【正确答案】BCDE13.下列关于设备及工(器)具购置费的描述中，正确的是（）。A.设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工(器)具购置费中C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费D.进口设

43、备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地仓库止所发生的运费和装卸费E.工(器)具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】CE14.概算指标主要用于投资估价、初步设计阶段，其作用主要有（）。A.概算指标中的主要材料指标可以作为匡算主要材料用量的依据B.概算指标可以作为编制投资估算的参考C.概算指标是编制固定资产投资计划，确定投资额和主要材料计划的主要依据D.概算指标是编制决算书的依据E.概算指标是设计单位进行设计方案比较、设计技术经济分析的依据【正确答案】ABCE15.关于工程预付款的数额下列说法正确的是()。A.包工包

44、料的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%B.包工包料的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的30%C.对于重大项目，必须一次支付工程预付款D.对于包公不包料的工程，也必须支付少量的备料款E.对于工程预付款的数额，可以不必要求过于明确，应随着费用的增加，承发包人另行协商【正确答案】AD16.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE17.国际竞争性招标评标的主

45、要步骤是()。A.审标B.合同谈判C.资格定审D.开标E.评标【正确答案】ACE18.【真题】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有()。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【正确答案】CDE19.工程造价指数包括（）。A.单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.单位工程造价指数【正确答案】ABCD20.由于不可抗力解除合同的，发包

46、人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额包括（）。A.承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用B.发包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款C.发包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在条款其他各项支付之内D.已实施或部分实施的措施项目应付价款E.合同中约定应由发包人承担的费用【正确答案】ADE21.下列属于社会保险费的是()。A.养老保险费B.住房公积金C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费【正确答案】ACD22.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规

47、范的规定。下列属于措施项目费的是（）。A.混凝土模板及支架费B.非夜间施工照明费C.场地准备及临时设施费D.市政公用设施费E.垂直运输费【正确答案】ABE23.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE24.下列费用中属于不可竞争费用的是（）。A.人工费B.机械费C.安全文明施工费D.规费E.税金【正确答案】CDE25.工人工作时间中的损失时间包括（）。A.准备与

48、结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【正确答案】BCE26.工程造价信息主要包括（）。A.价格信息B.工程造价指数C.已完工程信息D.产品信息E.用工信息【正确答案】ABC27.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，按照造价形成划分，建筑安装工程费包括（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.税金D.建设期利息E.预备费【正确答案】ABC28.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，工程造价管理机构在确定计价定额中的利润时，应以（）作为计算基数。A.分部分项工程费B.定额人工费+机械费C.定额人工费

49、D.分部分项工程费+措施费合计E.分部分项工程费+措施费+其他项目费+规费【正确答案】BC29.下列关于国际工程招标中投标人的投标报价以及合同谈判说法中正确的是（）。A.在合同谈判中，不得要求投标人承担额外的任务，但是双方可以就合同价格进行谈判B.合同谈判结束后，中标人收到授标信后，双方应在投标有效期内签署合同正式文本C.合同签订后应一式两份，双方各执一份，合同副本送交世界银行D.投标人在计算施工机械台班单价时，基本折旧费一般按5年期进行，较大工程甚至一次折旧完毕E.间接费的计算中，人身意外保险、材料和永久性设备运输保险、施工机械运输保险一般按合同总价的0.5%1.0%计算【正确答案】BCD3

50、0.概算定额与预算定额的主要相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同【正确答案】ABCE31.住宅小区规划设计中节约用地的主要措施有（）。A.缩小建筑面积B.压缩建筑间距C.提高住宅层数D.高低层搭配E.适当增加房屋长度【正确答案】BCDE32.招标投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并

51、且经评审价格最高【正确答案】BD33.关于双方约定争议调解人进行调解的规定，叙述正确的有（）。A.发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施B.如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解C.如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后28天内未发出表示异议的通知书，则调解书对发承包双方均具有约束力D.发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后30天内向另一方发

52、出异议通知，并说明争议的事项和理由【正确答案】ABCD34.建设项目竣工决算报表包括()。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE35.下列有关暂列金额的表述，正确的是()。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项【正确答案】ABC

53、36.【真题】关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【正确答案】BCDE37.下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有（）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.

54、材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.按组织方式分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息?【正确答案】CDE38.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（）。A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【正确答案】AC39.对于水利水电项目，在确定建设规模时，应充分考虑的因素有（）。A.与企业现有生产规模的关系B.资源合理开发要求C.移民安置D.水的资源量E.库区生态影响【正确答案】CDE40.FIDIC条件下，工程变更的范围包括（）。A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置变化C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更.D.工程质量改变E.合同中的任何工程内容的数量的改变【正确答案】ABDE41.国际工程合同价款计