监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第74版）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第74版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第74版）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。A.工期顺延，给予经济补偿B.工期不予顺延，给予经济补偿C.工期顺延，不给经济补偿D.工期不予顺延，不给经济补偿【正确答案】A2.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣

2、工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B3.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A4.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B5.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬

3、金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B6.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章【正确答案】D7.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C8.【真题】根据建设

4、工程设计合同(示范文本)，关于设计费的说法，正确的是（）。A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用【正确答案】D9.下列关于专业分包的说法，错误的是（）。A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B10.FIDIC施工合

5、同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D11.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容【正确答案】B12.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D13.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合

6、同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A14.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（）的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用【正确答案】D15.【真题】根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【正确答案】B16.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接

7、委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A17.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C18.企业定额的水平()。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平【正确答案】A19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是（）。A.通知中标结果，但不退还投标保证金B.通知中标结果

8、并退还投标保证金C.不通知中标结果，但退还投标保证金D.不通知中标结果，也不退换投标保证金【正确答案】B20.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()。A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【正确答案】B21.某工程项目

9、，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A22.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A23.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交

10、监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D24.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B25.

11、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B26.【真题】投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【正确答案】C27.【真题】为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是（）。A.负责青苗树木

12、的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【正确答案】C28.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D29.【真题】建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【正确答案】C30.某项目招标，经评标委员会

13、评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B31.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是（）应完成的工作。A.发包人B.承包人C.设计单位D.勘察单位【正确答案】A32.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D33.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被

14、代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B34.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A35.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包

15、括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C36.建设工程监理合同通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人【正确答案】D37.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案

16、】C38.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C39.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B40.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【正确答案】A41.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方

17、（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违约金【正确答案】C42.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D43.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（）d内开工。A.7B.15C.42D.78【正确答案】C44.【真题】建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完

18、成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【正确答案】B45.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A46.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标

19、投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B47.履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后【正确答案】B48.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A49.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造

20、成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【正确答案】D50.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是（）。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止D.借款合同是典型的从合同【正确答案】D51.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约

21、邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D52.【真题】根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【正确答案】B53.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D

22、.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费【正确答案】C54.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B55.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C56.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A57.【真题】在设计文件中要求采

23、用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【正确答案】D58.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D59.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B60.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负

24、责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B61.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责。A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B62.【真题】建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【正确答案】C63.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家

25、6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D64.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B65.【真题】建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【正确答案】A66.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发

26、包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A67.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止【正确答案】C68.根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【正确答案】A69.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（

27、）。A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商【正确答案】A70.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B71.下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、

28、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10C.履约银行保函额度是合同价格的10D.履约担保书担保额度是合同价格的10【正确答案】D72.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D73.综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件

29、的获取途径和价格作为评标要素。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B74.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A75.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D76.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不

30、仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A77.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B78.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B79.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范

31、围广【正确答案】D80.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B81.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D82.FIDIC施工合同条

32、件规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）。A.1/2，1/2B.1/3，2/3C.1/4，3/4D.2/5，3/5【正确答案】A83.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法【正确答案】A84.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【正确答案】B85.【真题】中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规

33、定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保【正确答案】B86.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的。A.补偿性B.强制性C.惩罚性D.自愿性【正确答案】A87.FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括（）。A.在合同的解释方面有经验B.对承包合同的履行有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.在仲裁方面有高的声望【正确答案】D88.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D89.FIDIC土木

34、工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A90.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D91.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

35、【正确答案】C92.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C93.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】A94.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C95.承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。A

36、.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商【正确答案】D96.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A97.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B98.如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是（）。A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延

37、长，但应得到附加工作酬金C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金【正确答案】D99.下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是（）。A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延【正确答案】D100.监理公司具有法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.工商行政管理机关核准登记C.公

38、司成立D.建设行政主管部门颁发资质证书【正确答案】B二.多选题(共70题)1.【真题】根据标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【正确答案】BCD2.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投

39、标保函继续评标【正确答案】CD3.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE4.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权【正确答案】BD5.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE6.导致合同撤销权消灭的情形是

40、（）。A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的【正确答案】BCD7.施工招标文件一般包括()A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.施工图纸E.工程量报价单【正确答案】BCDE8.【真题】根据中华人民共和国合同法，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以

41、合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公平E.损害社会公共利益【正确答案】ABD9.关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有（）。A.合同自通知到达对方时解除B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.合同解除后，尚未履行的，继续履行E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除【正确答案】ABCE10.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平

42、面布置图C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D.提供地震安全性评价和环境评价E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图【正确答案】ABCE11.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE12.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC13.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进

43、度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE14.建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控

44、制的物质损失或人身伤亡【正确答案】ABCD15.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD16.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE17.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑()因素。A.零配件B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.运输费用【正确答案】ABCE18.根据建设工程

45、施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式【正确答案】CD19.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE20.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当

46、事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE21.【真题】招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（）。A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【

47、正确答案】CD22.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE23.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC24.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。A.施工阶段B.竣工阶段C.设计阶段D.缺陷责任期E.保修期【正确答案】AB25.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于

48、承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波【正确答案】ACDE26.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE27.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关

49、系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC28.合同履行的原则包括（）。A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则【正确答案】BC29.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.城市房地产D.土地使用权E.土地所有权【正确答案】BCD30.下列关于资格预审和资格后审说法正确的有（）。A.二者不同时使用B.二者审查的时间不同C.二者审查的内容是不一致的D.资格预审多用于公开招标E.资格后审多用于邀请招

50、标【正确答案】ABDE31.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有()。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【正确答案】BCD32.材料、通用型设备采购招标，应当具备（）条件。A.项目法人已经依法成立B.按国家规定履行审批手续的，已经审批C.资金来源已经落实D.能够提出货物的使用与技术要求E.有相应的技术人员【正确答案】ABCD33.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有

51、()。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE34.非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门【正确答案】ACD35.下列关于竣工验收的说法正确的有（）。A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，

52、为承包人修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用【正确答案】AE36.依据FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求【正确答案】CD37.工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计错误C.设计人延误完成设计任务D.设计人原因要求解除合同E.不可抗力【正确答案】BCD38.

53、建筑工程一切险的保险期限至（）之时终止，以先发生者为准。A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书B.对全部工程签发验收合格C.工程所有人实际占用部分工程D.工程所有人实际接受该部分工程E.工程提交验收申请【正确答案】ABCD39.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设

54、计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCE40.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD41.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可

55、以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补【正确答案】ACDE42.为了便于工程师对合同履行进行有效的监督和管理，同时加强合同各方当事人之间的配合，承包商每个月都应向工程师提交进度报告，报告的内容应包括（）。A.若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书B.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的惯做法C.表明制造和现场进展状况的照片D.说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数