中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案（第13卷）

《中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案（第13卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题强化卷含答案（第13卷）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题强化卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于索赔费用的计算方法，表述不正确的是（）。A.索赔费用的计算方法分为分项法和总费用法两大类B.在实践中，绝大多数工程索赔均采用总费用法C.总费用法是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价总费用，计算出索赔金额D.修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理因素，使其合理【正确答案】B2.有效控制工程造价应遵循()的原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.工程造价最优化C.以经

2、济分析为主D.以技术分析为主【正确答案】A3.下列关于主动控制的说法中，错误的是（）。A.主动控制是一种事前控制B.主动控制是一种前馈控制C.主动控制通常是一种开环控制D.主动控制通常是一种闭环控制【正确答案】D4.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B5.【真题】人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是（）。A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险【正确答案】A6.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部

3、分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A7.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B8.【真题】编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和.这种编制预算的方法是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.全费用单价

4、法D.实物单价法【正确答案】A9.有甲、乙连续两项工作，甲工作的最早开始时间是第4天，乙工作的最早开始时间是第10天；甲工作和乙工作的持续时间分别是4天和5天，则甲工作的自由时差是（）天。A.0B.2C.4D.6【正确答案】B10.某企业2009年总投资2000万元，投产某设备后，产品年产量为50000件，产品单价为600元，该企业此设备的资金周转率是()。A.0,8B.0,9C.1,2D.1,5【正确答案】D11.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进

5、行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D12.现有一笔10万元的债务，若要求每年末偿还3万元，年利率为10%，则该债务可在（）年还清。已知：(A/P，10%，4)=0.31547，(A/P，10%，5)=0.26338。A.45B.56C.67D.78【正确答案】A13.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D14.【真题】下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是（）。A.成本分析法B.ABC分析法C.头脑风暴法D.德尔菲法【正确答案】B15

6、.【真题】在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是（）。A.财政收入B.净产值C.收益分配效果D.就业结构影响力【正确答案】C16.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D17.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B18.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（

7、）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D19.【真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A20.某单位拟建生产性工程项目，初期投资额为200万元，此后自第

8、一年年末开始有净收益，每年折算至年末的净收益为58万元，则该建设项目的投资回收期为（）年。A.3.4B.2.4C.4.4D.4【正确答案】A21.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B22.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是()。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C23.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D24

9、.【真题】某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则可作为价值工程分析对象的是（）。A.1.5045B.1.0000C.1.2846D.0.5432【正确答案】D25.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D26.某方案初期投资额为300万元，此后每年年末的作业费用为40万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，已知(P/A，10%，10)=6.144。则该方案总费用的现值为（）万元。A.400B.545.76C.654.87D.7

10、00【正确答案】B27.某建设项目的建设期为2年，第一年贷款400万元，第二年贷款200万元，贷款年利率为5%，假设贷款是分年均衡发放，则建设期的贷款利息为（）万元。A.25.5B.30C.35.5D.51【正确答案】C28.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B29.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C30.下列不属于因承包商原因引起工期延误的是（）。A.出现窝工或停工待料等现象B.

11、质量不符合合同要求而造成的返工C.开工延误D.不利的施工条件或外界阻碍【正确答案】D31.某市有一建设项目，当设定折现率为15%时，求得的净现值为930万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-625万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.16.28%C.18.44%D.19.09%【正确答案】A32.下列有关联合体投标说法正确的是（）。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其组成等级较高的来确定【正确答案】C33.某公司发行普通

12、股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11%D.11,25%【正确答案】D34.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益为10%，则该方案总费用的现值是（）万元。已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D35.工程师在收到工期延长报告后（）天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。A.8B.12C.14D.2

13、5【正确答案】C36.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C37.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A38.工程接收证书颁发后，承包人应该按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。其中竣工清场费用由（）承担。A.发包人B.分包人C.承包人D.第三方【正确答案】C39.在工程所在国发生的战争，此类风险由()承担。A.承包商B.业主C.业主

14、和承包商D.政府主管部门【正确答案】B40.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（）。A.工程结算利润B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收支净额【正确答案】D41.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D42.【真题】某项工作有两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B43.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功

15、能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C44.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A45.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A46.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同

16、中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C47.保证期保险的类型中，不包括()。A.有限责任保证期保险B.特别扩展保证期保险C.扩展责任保证期保险D.无限责任保证期保险【正确答案】D48.资金时间价值计算基本公式推导的前提条件是：假定实施方案的初期投资发生在（）。A.方案的寿命期初B.方案的寿命期末C.方案的寿命期中D.方案寿命期的任意时刻【正确答案】A49.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标

17、人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B50.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C51.【真题】下列投资方案中，可采用最小公倍数进行方案选择的是（）。A.独立方案B.单投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C52.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的

18、被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C53.【真题】某建设项目生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C54.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确答案】C5

19、5.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C.质押D.保证【正确答案】C56.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A57.【真题】民事法律行为

20、是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成立的要件是()。A.事实行为B.法律行为C.侵权行为D.意思表示【正确答案】D58.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B59.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

21、【正确答案】D60.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B61.【真题】某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为1800元材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。A.10B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C62.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A63.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.

22、中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C64.【真题】某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元.当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元/m3和160元/台班.用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。A.14800B.15800C.22800D.23800【正确答案】D65.【真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使

23、用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【正确答案】C66.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D67.关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算一般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A68.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.竣工验收合格C.交付使用D.工程结算完成【正确答案】B69.

24、【真题】以下有关竣工验收的表述错误的是（）。A.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格B.发包人通过验收后同意接受工程，应在监理收到申请报告28天内，由监理向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为不具备竣工验收条件的，要在收到竣工验收申请报告后28天内通知承包人应完善的内容D.监理审查后认为具备验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内通知发包人进行工程验收【正确答案】A70.企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产的出资不得超过企业注册资金的()。A.20%B.25%C.30%D.50%【正确答案】A71.应招标、参加投标竞争的法人或者

25、其他组织，是()。A.招标人B.投标人C.招标监管部门D.监理机构【正确答案】B72.【真题】发包人与承包人根据法律、行政法规的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于建设工程施工合同（示范文本）中的（）。A.协议书B.附件C.通用条款D.专用条款【正确答案】D73.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B74.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应

26、保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B75.下列关于监理组织形式的说法中，错误的是（）。A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确等优点B.职能式监理组织形式一般适用于小型工程建设工程C.直线职能式监理组织形式具有直线式和职能式监理组织的优点D.矩阵式监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵型组织结构【正确答案】B76.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作

27、G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C77.【真题】根据我国合同法，一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价，这种合同称为()。A.单务合同B.诺成合同C.有偿合同D.不要式合同【正确答案】C78.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B79.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利

28、润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D80.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C81.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D82.按照建设工程工程量清单计价规范规定，下列费用中应列入其他项目清单的是（）。A.预备费B.规费C.企业管理费D.预留金【正确答案】D83.

29、建筑工程保险中，由于虫蛀造成的保险财产自身的损失和费用，属于()。A.物质损失部分的保险责任B.第三者责任部分的保险责任C.物质损失部分的除外责任D.第三者责任部分的除外责任【正确答案】C84.在某工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第29天，其持续时间为6天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第12天和第15天，则上作N的总时差为（）天。A.5B.6C.7D.8【正确答案】D85.下列风险损失中，属于建筑工程保险物质损失部分的除外责任的是()。A.由于洪水造成的物质损失B.由于设计错误引起的损失和费用C.由于火灾和爆炸造成的物质损失D.由于地震引起的机械或电气装置本身的损失【正

30、确答案】B86.【真题】在建设工程施工合同中市发包人的工程价款结算应当按照()讲行。A.进度款竣工结算款B.签约双方认可的支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包人确定的支付方式【正确答案】C87.【真题】下列关于建设工程承包合同价格的说法中，正确的是（）。A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算C.采用单价合同时，合同单价不允许调整D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大【正确答案】B88.（）是建设项目投资决策的基础，是在技术上、财务上、经济上的可行性后作出投

31、资与否的关键步骤。A.机会研究B.初步可行性研究C.最终可行性研究D.项目评估与决策【正确答案】C89.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C90.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A91.施工企业的基本业务收入是（）。

32、A.多种经营收入B.产品销售收入C.劳务作业收入D.建造合同收入【正确答案】D92.某建筑企业纳税地点位于市区，其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为()万元。A.300B.32.2C.33.5D.34.1【正确答案】D93.【真题】从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25C.0.35D.0.38D.O.28【正确答案】D94.【真题】下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。A.独立方案B.单一投资方案C.寿命期不同的互斥方案

33、D.混合方案【正确答案】C95.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D96.装运港船上交货价，习惯上称为（）。A.离岸价格B.运费在内价格C.到岸价格D.进口设备的生产价格【正确答案】A97.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D98.【真题】下列工程实施过程发生的事件中,属于对合同价款不予调整的是()。A.招标工程量清单项目特征描述与图纸不符引起工程量增加B.工程量清单却想

34、引起冮程量增加C.招标人出的江工程变更引起施项目发生化D.因承包人原因导致工程延误,在原定竣工时间后税收政策调整引起合同价款增加【正确答案】D99.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A100.工作E有四项紧前工作A,B,C,D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为8天、4天、6天、10天，则工作E的最早开始时间为()天。A.10B.12C.13D.15【正确答案】D二.多选题(共70题)1.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回

35、路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD2.【真题】下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。A.投标人须知B.技术条款C.投标文件D.施工方案E.评标标准和方法【正确答案】ABE3.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE4.【真题】某工程项目的单代号网

36、络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE5.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE6.进口设备的交货方式有（）。A.目的地交货类B.内陆交货类C.装运港交货类D.运抵港交货类E.产地交货类【正确答案】ABC7.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD8.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工

37、作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC9.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD10.价值工程情报是指与价值工程有关的记录，收集价值工程情报资料应满足的要求包括（）。A.目的性B.实用性C.时间性D.准确性E.完整性【正确答案】ACDE11.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技

38、术与经济相结合【正确答案】ABDE12.【真题】在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD13.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC14.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE15.企业可以使用现金支付的有

39、（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD16.【真题】工程量清单中的其他项目清单内容包括（）。A.规费B.税金C.总承包服务费D.暂列金额E.暂估价【正确答案】CDE17.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD18.下述关于内部收益率的

40、说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD19.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE20.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC21.

41、专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD22.【真题】运用财务对策进行风险处理的方法包括（）。A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险【正确答案】ACE23.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE24.关于建设工程合同订立的

42、说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE25.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD26.【真题】下列工程项目中，必须进行招标

43、的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE27.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE28.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB29.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应

44、包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD30.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD31.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债

45、券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE32.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD33.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE34.下列关于纯风险的表述中，正确的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E

46、.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE35.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD36.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE37.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE38.邀请招标与公开招标的不

47、同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE39.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业亏损【正确答案】DE40.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE41.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费

48、用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE42.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC43.招标人自行办理工程项目招标时，招标人必须具有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.上级主管部门的审批文件E.项目法人资格【正确答案】ACE44.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣

49、减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应扣减的质量保证金【正确答案】BCDE45.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC46.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE47.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程

50、综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE48.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD49.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE50.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.

51、经营性项目【正确答案】AB51.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD52.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC53.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE54.建设工程设计责任保险按其保险标的

52、的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD55.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE56.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE57.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程

53、预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB58.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE59.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD60.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE61.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD62.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【正确答案】ABE63.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6