二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案（第19套）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案（第19套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案（第19套）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C2.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A3.承包人必须在发出索赔意向通知后的

2、()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D4.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C5.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D6.应急预案的评审或者论证应当注重应急预案基本要素的（）。A.完整性B.针对性C.实用性D.操作性【正确答案】A7.施工单位的应急预案经评审或者论

3、证后，由（）主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C8.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C9.下列不属于总价合同的特点的是()。A.适用于工期较长、工程量变化幅度太大的项目B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制【正确答案】A10.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成

4、本管理措施中，属于技术措施的有（）。A.确定项目管理班子的任务和职能分工B.分析钢结构吊装作业的成本目标C.修订钢结构吊装施工合同条款D.提出多个钢结构吊装方案【正确答案】D11.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险C.全部工程量和通货膨胀的风险D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【正确答案】C12.根据标准施工招标文件，下列关于重新检验的表述正确的是（）。A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但

5、工期给予顺延C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延【正确答案】C13.合同实施的偏差分析的内容不包括（）A.合同实施偏差的责任分析?B.合同实施趋势分析?C.合同实施成本控制分析?D.产生偏差的原因分析【正确答案】C14.工作流程图中各工作之间的逻辑关系用（）表示。A.直线B.单向箭线C.双向箭线D.双直线【正确答案】B15.关于工作流程与工作流程图，说法正确的是（）。A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流

6、程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C16.下列属于第一类危险源控制方法的是（）。A.增加安全系数B.个体防护C.改善作业环境D.提高各类设施的可靠性【正确答案】B17.当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是（）。A.适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度B.在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度C.进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系D.在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用【正确答案】A18.在下列定额中，定额水平需要反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平的是（）。A.

7、施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A19.下列施工职业健康安全管理体系文件要求的说法中，不属于体系文件编写原则的是（）。A.标准要求的要写到B.文件写到的要做到C.做到的要有有效记录D.记录到的要有改进措施【正确答案】D20.在施工现场使用托线板以及线锤吊线检查砌体垂直度，属于现场质量检查方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.分析法【正确答案】B21.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造

8、师资格【正确答案】B22.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B23.【真题】在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D24.合同实施偏差分析的内容不包括（）。A.业主对合同偏差的态度分析B.产生偏差的原因分析C.合同实施偏差的责任分析D.合同实施趋势分析【正确答案】A25.【真题】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。A.公共信息B.项目管理信息

9、C.工作总体信息D.施工信息【正确答案】B26.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D27.【真题】某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C28.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C

10、29.下列定额中可直接用于工程项目施工管理的是（），它可用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单等。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.概算指标【正确答案】C30.编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】C31.（）是安全生产的第一负责人。A.施工企业的法定代表人B.项目经理C.项目技术负责人D.专职安全生产管理人员【正确答案】A32.项目资源需求计划应当包括在施工组织设计的()内容中。A.施工部署B.施工方案C.施工进度计划D.施工平面布置【正确答案】C33.发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相

11、关资料后（）内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。A.7天B.7个工作日C.14天D.14个工作日【正确答案】A34.（）应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。A.发包人?B.承包人?C.分包人?D.劳务分包人?【正确答案】B35.成本管理责任体系中，项目管理层的职能是（）。A.只负责对生产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥成本控制中心的管理职能D.应体现效益中心的管理职能【正确答案】C36.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A37.【真题】关于双代号网络图绘图规

12、则的说法，正确的是（）。A.箭线不能交叉B.只有一个起点节点C.关键工作必须安排在图面中心D.工作箭线只能用水平线【正确答案】B38.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C39.【真题】施工成本计划的编制基础是()。A.施工成本考核B.施工成本预测C.施工成本核算D.目标成本确定【正确答案】B40.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险

13、。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B41.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境【正确答案】A42.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A43.【真题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），项目管理目标责任由（）制定。A.施工企业管理部门B.建设单位和施工企业法定代表人协商C.法定代表人或其授权人与项目经理协商D.施工企业合同预算部门【正确答案】C44.施工成本计划作为施工成本控制的依据，

14、应包括的重要内容是()。A.控制目标的措施B.预算收入目标C.成本支付的情况D.工程变更目标【正确答案】A45.某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由()承担。A.承包人B.业主C.设计单位D.监理单位【正确答案】B46.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D47.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早

15、期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A48.【真题】根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于()风险。A.经济与管理B.组织C.工程环境D.技术【正确答案】A49.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（）的施工管理。A.业主B.监理方C.施工企业D.施工总承包管理方【正确答案】D50.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正

16、确答案】A51.某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容是()。A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施D.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】C52.采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。下列各项属于工作量风险的有（）。A.工程量计算错误B.漏报项目C.报价计算错误D.人工费上涨【正确答案】A53.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制

17、B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价【正确答案】B54.【真题】根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是()A.建筑工程实际使用年限B.建设单位要求年限C.缺陷责任期D.建筑工程设计使用年限【正确答案】D55.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，（）可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。A.业主B.规划主管部门C.监理人D.设计人【正确答案】C56.【真题】发包人对工程

18、质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A57.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日【正确答案】A58.施工期间，如果承包人未经发包人核对即自行采购新材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则（）。A.发包人应按承包人采购材料予以批准B.发包人全部不予批准C.发包人不同意，则不作调整D.发包人部分予以批准【正确答案】

19、C59.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A60.某施工单位在对项目开展风险管理工作时，确定的主要管理环节包括：风险识别；风险应对；风险监控；风险评估。则下列流程排序正确的是（）。A.B.C.D.【正确答案】B61.2018年5月实际完成的某工程按2016年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材和水泥的价格指数分别增长了10%和15%外，其余都未发生变化，钢材和水

20、泥的费用分别占调值部分的40%和20%，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。A.36B.46C.56D.66【正确答案】C62.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C63.下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是（）。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B64.【真题】由于工程负责人不按规范指导施工.随意压

21、缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（）A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.自然灾害事故【正确答案】A65.【真题】建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。A.罚款B.停业整顿C.降低资质等级D.吊销安全生产许可证【正确答案】D66.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整C.采用固定单价合同时，工程量清单项

22、目综合单价在约定条件内可调整D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【正确答案】D67.【真题】建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是()。A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系【正确答案】D68.建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指()。A.建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项B.建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用C.招标人按估算金额确定的一笔费用D.施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用【正确答案】D69.以下不属于工作流程组织的是（）。A.管理工作流程组织B.信息处理

23、工作流程组织C.技术工作流程组织D.物质流程组织【正确答案】C70.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A71.下列工程合同风险中，属于合同工程风险的是（）。A.知假买假B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包【正确答案】C72.在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全

24、控制D.控制人的不安全行为和状态【正确答案】A73.施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是()。A.对分包人的质量控制主要由发包人进行B.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责C.对分包人来说，符合质量控制上的他人控制原则，对质量控制有利D.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利【正确答案】C74.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C75.【真题】根据质量管理体系(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是(

25、)。A.质量体系文件B.质量手册C.程序文件D.质量计划【正确答案】A76.概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，这是指()。A.概算定额的适用范围比预算定额大B.概算定额的子目比预算定额多C.概算定额的消耗量比预算定额少D.概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额的子目【正确答案】D77.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。A.质量问题整改通知书B.局部暂停施工指令单C.工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D78.施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。A.地质条件、施工条件和技术水平B.实际特点、施工平面

26、图和施工条件C.实际特点、施工条件和技术水平D.施工环境、施工部署和施工水平【正确答案】C79.应用相关比率法进行施工成本分析、考察管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是()。A.性质不同但相关B.性质不同又不相关C.概念相关时期相同D.概念相关时期不同【正确答案】A80.建设工程正式验收完成后，验收委员会应形成()，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。A.竣工验收合格证书B.竣工验收质量评估证书C.竣工验收鉴定证书D.竣工验收情况说明书【正确答案】C81.在建设工程常用网络计划表示方法中，（）是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。A.双代号网络

27、图B.单代号网络图C.单代号时标网络图D.单代号搭接网络图【正确答案】A82.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D83.根据标准施工招标文件，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。A.7，14B.14，14C.28，28D.56，28【正确答案】A84.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的

28、处理应采取的程序是（）。A.报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故D.报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D85.建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走【正确答案】A86.根据标准施工招标文件中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，

29、承包人可以向发包人索赔()。A.工期B.工期+费用C.利润D.费用【正确答案】B87.【真题】根据标准施工招标文件，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同【正确答案】B88.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】C89.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承

30、包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D90.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C91.【真题】关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可

31、预见费D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑【正确答案】C92.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D93.【真题】企业质量管理体系的文件中，在实施和保持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是()。A.作业指导书B.质量计划C.质量记录D.质量手册【正确答案】D94.工程施工质

32、量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案，其正确程序为（）。A.B.C.D.【正确答案】D95.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A96.施工项目管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（）信息。A.施工记录B.施工技术资料C.项目管理D.工程总体【正确答案】C97.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正

33、确答案】C98.环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016中的环境是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然和经过人工改造的自然因素的总体C.植物、动物和自然资源的总称D.周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况【正确答案】A99.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B100.某建设工程承包采用单价合同，地基与基础分部工程施工历时1年，完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2016立方米，而投标时工程量清单中该分项的工程量是2000立方米。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款

34、。A.2000立方米乘以合同单价B.2000立方米乘以调整后的单价C.2016立方米乘以合同单价D.2016立方米乘以调整后的单价【正确答案】C二.多选题(共70题)1.施工进度计划检查的内容包括()。A.工作量的完成情况?B.工作时间的执行情况?C.实际进度与计划进度的偏差?D.前一次检查提出问题的整改情况?E.资源使用及进度保证的情况【正确答案】ABDE2.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD3.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设

35、计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE4.A.二次搬运B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.施工机械大修理费以完工程及设备保护费【正确答案】ABCE5.根据住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），下列属于重大事故的有（）。A.工程质量事故造成经济损失5500万元B.工程质量事故造成6000万元的直接经济损失C.工程质量事故造成

36、107人重伤D.工程质量事故造成9人死亡和4500万元直接经济损失E.工程质量事故造成17人死亡【正确答案】BE6.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020，标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，即由领导作用（）组成。A.策划B.支持和运行C.绩效评价D.改进E.管理评审【正确答案】ABCD7.下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有()。A.按规定发放的生产工人物价补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人劳动竞赛奖金D.生产工人劳动保险和职工福利费E.企业为职工缴纳的工伤保险费【正确答案】AC8.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施工单位质检人

37、员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD9.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE10.供货进度计划应包括的环节有（）。A.确定工作编码B.采购C.加工制造D.运输E.现

38、场施工组织【正确答案】BCD11.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE12.监理工程人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【正确答案】ACD13.【真题】关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。A.确定一个月度的资源需求B.作为编制单体工程施工进度计划的依据C.论证施工总进度目标D.确定里程碑事件的进度目标E.确定施工作业的具体安排【正确答案】AE14.【真题】下列工人工作的

39、时间中，属于损失时间的有()。A.多于和偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE15.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有（）。A.负责整个工程的施工安全B.控制施工的成本C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件D.负责整个工程的投资控制E.负责施工资源的供应组织【正确答案】ABCE16.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答

40、案】ABCE17.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE18.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB19.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划

41、应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB20.【真题】下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有()。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故【正确答案】CD21.施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。A.涉及劳务分包人自身的手续以

42、外各种证件、批件、规费B.由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款C.劳务分包人所需的生产、生活临时设施D.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险E.劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险【正确答案】ACD22.关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者?B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员?C.项目经理由承包人授权后代表承包人负责履行合同?D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人?E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC23.【真题】关于赢

43、得值及其曲线的说法，正确的是（）A.最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升B.如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题C.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点D.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的E.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重【正确答案】ABC24.项目经理在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工安全管理B.施工投资控制C.施工质量控制D.工程合同管理E.工程信息管理【正确答案】AC

44、DE25.施工合同索赔的依据包括()。A.法律、法规?B.工程建设惯例?C.施工日志?D.工程核算资料?E.合同文件【正确答案】ABE26.【真题】关于双代号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC27.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。A.材料费B.税金C.企业管理费D.措施费E.规费【正确答案】ABCE28.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权

45、采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC29.【真题】根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。A.设计单位的生产聚全事战业提出指导意见B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】BCDE30.直接影响建设工程项目质量的环境因素，

46、一般包括（）。A.施工现场综合环境因素B.施工现场自然环境因素C.施工作业环境因素D.施工质量管理环境因素E.社会环境因素【正确答案】BCD31.地铁工程可以分为车站工程和区间隧道工程。针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有（）。A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目的组成C.结合项目管理的组织结构D.有利于工程竣工验收E.有利于项目目标控制【正确答案】ABCE32.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（）。A.暂列金额B.计日工C.分包服务费D.总承包服务费E.规费【正确答案】ABD33.根据建筑

47、安装工程费用项目组成（44号文），按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成，施工机械使用费包括（）。A.检验试验费B.经常修理费C.燃料动力费D.工具用具使用费E.安拆费及场外运费【正确答案】BCE34.下面关于工程量清单计价下投标价编制原则的说法，正确的有()。A.投标报价由投标人自主确定，可以不遵照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的强制性规定B.投标人估算的工程量与工程量清单中不一致的，可修改清单工程量C.投标报价不得低于工程成本D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件E.投标人应完全参照政府主管部门颁发的计价定额【正确答案】CD35.费用索赔的计

48、算方法主要有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.修正实际费用法E.统计法【正确答案】ABC36.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD37.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB38.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的

49、组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE39.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE40.下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。A.预付款是承包人预先垫支的工程款B.包工包料工程的预付款的计算基数要扣除暂列金额C.预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备阶段的资金周转问题而提前支付的一笔款项D.发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人E

50、.预付款扣款方式由发包人决定【正确答案】BCD41.根据建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD42.检验批的划分的主要原则是（）。A.楼层B.专业系统及类别C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC43.根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括（）。A.跟踪验证B.对施工人员进行安全意识的培训C.建立

51、施工现场的安全监督检查机制D.对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生【正确答案】BCD44.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案，同时抄送（），并依法向社会公布。A.其他负有安全生产监督管理部门B.同级人民政府C.上一级人民政府应急管理部门D.上级人民政府E.同级建设行政主管部门【正确答案】BC45.下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是（）。A.图纸会审记录文件B.工程开工报告相关资料C.施工组织设计文件D.质量控制资料E.施工记录文件【正确答案】ABCE46.【真题】建筑材料采购的验收方式有()。A.驻厂验收B.提运验收C

52、.接运验收D.入库验收E.使用前验收【正确答案】ABCD47.工程量清单综合单价的计算步骤中，在计算清单项目的人、料、机费之前进行的有（）。A.确定人、料、机单价B.测算人、料、机消耗量C.计算清单项目的管理费和利润D.确定组合定额子目E.计算定额子目工程量【正确答案】ABDE48.某工程发生费用偏差，在引起偏差的原因中，属于业主原因的有()。A.图纸提供不及时B.施工方案不当C.建设手续不全D.未及时提供场地E.材料代用【正确答案】CD49.【真题】关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准?B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货

53、日期为准?C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准?D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准?【正确答案】ABC50.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。A.供方负责送货的，以货发出日期为准B.供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准C.采购方提货的，以采购方提货日期为准D.采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】BD51.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划

54、的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE52.以下（）属于建设工程较大质量事故。A.直接经济损失在1000万以上5000万以下的事故B.影响使用功能和工程结构安全、造成永久性质量缺陷的质量事故C.造成5人死亡的事故D.重伤3人以上或死亡2人以下的质量事故E.10人以上50人以下重伤的事故【正确答案】ACE53.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。A.预应力结构张拉工程B.悬挑脚手架工程C.开挖深度超过5m的基坑支护工程D.大体积混凝土工程E.高达模板工程【正确答案】CE54.【真题】若某件事经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施降低其()。A.发生概率，使它移位至风险区DB.损失量，使它移位至风险区CC.发生概率，使它移位风