二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案42

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案42》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化训练卷含答案42（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由()负责供应。A.发包人B.工程师C.劳务分包人D.工程承包人【正确答案】D2.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员C.监理工程师D.项目经理【正确答案】C3.在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。A.技术措施B.管理措施C.组织措施

2、D.监控措施【正确答案】B4.招标文件中的工程量清单标明的工程量是()。A.按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量B.承包人在旅行合同义务中应予完成的实际工程量C.设计文件结合不同施工方案确定的工程量均值D.工程实体量和损耗量的合计【正确答案】A5.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B6.质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要

3、时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论，属于（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】B7.债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C8.在进行分部分项工程成本的分析过程中，实际偏差是通过比较()而获得的。A.实际成本与计划成本B.实际成本与预算成本C.实际成本与概算成本D.实际成本与估算成本【正确答案】B9.下列关

4、于建设工程质量监督档案管理的说法，正确的是（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照分部工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A10.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】C11.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A

5、12.职业健康安全管理体系建立的主要工作有：制定方针、目标、指标和管理方案；初始状态评审；文件的审查、审批和发布；体系文件编写；管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】C13.为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展，这属于施工方进度控制的（）。A.管理措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施【正确答案】A14.关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率C.体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行D.强调以人为

6、本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为【正确答案】D15.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是()。A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令【正确答案】A16.【真题】某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m?，合同单价为90元/m?；3月份实际开挖土方量38000m?，实际单价为80元/m?，则至3月滴，该工程的进度偏差

7、为（）万元A.18B.-16C.-18D.16【正确答案】C17.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B18.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机

8、械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C19.【真题】项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任B.优化工作流程C.改进施工方法D.强化奖惩机制【正确答案】C20.下列定额中可直接用于工程项目施工管理的是（），它可用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单等。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.概算指标【正确答案】C21.根据中华人民共和国安全生产法，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。A

9、.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.同时设计、同时施工、同时验收与使用D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用【正确答案】B22.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D23.根据标准施工招标文件中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。A.工期B.工期+费用C.利润D.费用【正确答案】

10、B24.某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也未提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由()承担。A.开发商B.施工承包单位C.双方共同承担D.其他方式【正确答案】A25.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D26.【真题】能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C

11、.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A27.【真题】某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。A.2B.3C.7D.8【正确答案】D28.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C29.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计

12、酬【正确答案】A30.标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。A.提出问题的投标人B.所有参加标前会议的投标人C.所有未参加标前会议的投标人D.每一个投标人【正确答案】D31.下列关于严重危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度的说法中，正确的是（）。A.国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度B.严重危及施工安全的工艺、设备、材料名单由国务院质量技术监督管理部门负责制定并公布C.对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位不得继续使用，但可以转让D.严重危及施工安全的工艺、设备

13、、材料是指不符合质量要求的工艺、设备和材料【正确答案】A32.分部工程完成并自检合格后，由（）组织有关设计单位及施工单位项目负责人和技术、质量负责人等到场共同验收并确认。A.项目经理B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人【正确答案】C33.施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A34.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A35.根据标准施工招标

14、文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人D.发包人与承包人【正确答案】B36.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A37.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料

15、，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B38.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C39.建设工程索赔是一种()。A.弥补报价失误的手段B.应对苛刻合同条件的策略C.正当的权利要求D.获得额外收入的途径【正确答案】C40.在施工现场使用托线板以及线锤吊线检查砌体垂直度，属于现场质量检查方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.分析法【正确答案】B41.【真题】关于缺陷责任和保修责任的说话，正确的是（）

16、。A.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金B.在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按设计竣工验收日期起计算C.缺陷责任期间，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作D.由于成包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月【正确答案】A42.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+

17、规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C43.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（）计算。A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值【正确答案】C44.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C45.

18、如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C46.下列有关工程量清单缺项引起合同价款调整的表述正确的是（）。A.合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款B.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照合同约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款C.由于招标工程量清单中措施项目缺项，应按实际实施的方案直接调整合同价款D.由于招标工程量清单

19、中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照招标文件的规定调整合同价款【正确答案】A47.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（）。A.强化合同管理B.调整任务分工C.调整项目管理班子D.改进施工方法【正确答案】A48.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A49.（）是安全生产的第一负责人。A.施工企业的法定代表人B.项目经理C.项目技术负责人D.专职安全生产管理人员【正确答案】A50.应重新绘

20、制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。A.20%B.30%C.35%D.40%【正确答案】C51.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C52.【真题】关于单价合同的说法，正确的是()。A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评委员会有权力先作修改再评标B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同D.实际工程款支付按照估算工程量乘以合同单价进行计

21、算【正确答案】A53.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B54.按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险和安装工程一切险，下列关于工程一切险的说法中正确的是（）。A.国内工程通常由承包人办理保险B.要求投保人办理保险时以双方名义共同投保C.如果承包商不愿投保工程一切险，也可以分别进行保险，无需应征得业主的同意D.国

22、际工程通常由项目法人办理保险【正确答案】B55.根据清单规范，某建筑公司经投标获得某公路桩基工程的施工任务，工程开工两月后，设计方变更设计，增加了13根与原设计相同的工程桩，对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（）。A.建筑公司提出，发包人确认B.发包人提出，建筑公司确认C.参照类似项目的价格D.采用该项目的单价【正确答案】D56.根据FIDIC合同条件，为了不让索赔权利失效，承包人应在干扰事件结束后的（）天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D57.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对

23、整个新建工程项目制定的施工组织设计属于（）。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C58.某土方开挖工程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度【正确答案】A59.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费

24、用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A60.【真题】根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。A.制定事故处理方案B.事故的责任处理C.事故处理的鉴定验收D.提交处理报告【正确答案】A61.保险合同包含除外责任条款，除外责任属于免赔责任，保险的除外责任包括()。A.投保人行为所造成的损失B.被保险人犯罪行为所造成的损失C.因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失D.破坏性检测行为所造成的损失【正确答案】C62.对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，指的是（）。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成

25、本考核D.施工成本核算【正确答案】B63.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是工程量清单计价的基础，贯穿于建设工程的()阶段和()阶段，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。A.规划；设计B.招投标；设计C.招投标；施工D.设计；施工【正确答案】C64.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受

26、最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C65.【真题】工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（）。A.限制使用B.报废处理C.加固处理D.不做处理【正确答案】A66.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A67.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部

27、门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C68.【真题】施工成本管理中，项目经理部通过加强施工调度，提高机械利用率来降低成本的措施属于()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A69.【真题】某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是()。A.业主原因B.设计原因C.施工原因D.客观原因【正确答案】D70.【真题】下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A71.根据对危险源的识别，当危险源

28、造成风险的可能性很大，且为中度损失时，此时的风险级别属于（）级。A.B.C.D.【正确答案】D72.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.辅助配套的电梯B.运输设备C.操作工具D.计量器具【正确答案】A73.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B74.按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-214）的规定，工程承包人施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产保险由（）办理。A.发包人B.劳务分包人C.工程师D.工程承包人【正确答案】A75.【真题】索赔事件是指实际

29、情况与合同规定不符合，最终引起()变化的各类事件。A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【正确答案】C76.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度【正确答案】A77.某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。A.11.8B.11.2C.11D.-11【正确答案

30、】C78.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B79.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款【正确答案】D80.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门

31、C.政府主管部门D.监督机构负责人【正确答案】B81.【真题】建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。A.建设单位安全管理的投入是否到位B.施工企业安全管理和安全技术是否到位C.监理单位对安全管理的重视程度D.政府部门对项目施工安全监管是否到位【正确答案】B82.某地下工程施工合同约定，计划2月份开挖160000立方米，合同单价均为85元/立方米。到2月底，经确认实际开挖土方180000立方米，实际单价为72元/立方米，则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为（）万元。A.234B.-234C.170D.-170【正确答案】C83.某施工机械的时间定额是0.391台班100立方

32、米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米台班。A.0.64B.2.56C.64D.256【正确答案】D84.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境【正确答案】A85.工程项目的旬施工作业计划属于（）进度计划。A.控制性B.指导性C.实施性D.竞争性【正确答案】C86.下列工程中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。A.零星土方工程B.外墙抹灰工程C.混凝土垫层工程D.定向爆破工程【正确答案】D87.建筑安装工程造价内增值税销项税额的计算方法是税前造价乘以增值税销项税率，其中税前造

33、价为人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费之和，那对于一般纳税人而言，增值税销项税率为（）。A.6%B.9%C.11%D.17%【正确答案】B88.对工程项目施工承担全面管理责任的是()。A.建设单位项目部B.施工企业法定代表人C.项目总监理工程师D.施工方项目经理【正确答案】D89.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，若占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，（）应承担相应责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【正确答案】A90.建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确

34、做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走【正确答案】A91.信息存储数字化和存储的相对集中有利于项目信息检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于()。A.提供数据处理的效率B.项目的文档管理C.提高数据处理准确性D.使数据传输不受距离限制【正确答案】B92.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B93.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、

35、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D94.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时，下列属于重大事故的是（）。A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故【正确答案】A95.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以

36、承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B96.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程费用的完整组成是()。A.直接费+间接费+计划利润B.直接费+间接费+利润+税金C.直接费+企业管理费+利润+税金D.直接工程费+间接费+利润+税金【正确答案】B97.关于网络计划的说法，正确的是()。A.网络计划中允许存在循环回路B.由关键工作组成的线路称为非关键线路C.一个网络计划可能有多条关键线路D.关键线路上也可能存在非关键工作【正确答案】C98.承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。A.当事人可以选择仲裁，也可以选

37、择诉讼B.当事人不可以选择诉讼C.当事人不可以选择和解D.当事人不可以选择调解【正确答案】B99.根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C100.设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（）。A.施工方的利益与自身的利益B.项目的整体利益与设计方本身的利益C.仅服务于自身的利益D.项目建设各参与方的利益【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列施工机械设备的质量控制，属于使用操作要求的是（）。A.

38、人机分离B.持证上岗C.操作的方便性D.人机固定E.操作的安全性【正确答案】BD2.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。A.使用不合格的工程材料B.施工人员不具备上岗的技术资质C.边勘察、边设计、边施工D.勘察报告不准、不细E.施工管理混乱【正确答案】ABE3.【真题】下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有()。A.承包商管理人员的能力B.工程设计文件C.工程施工方案D.合同风险E.工程机械【正确答案】BCE4.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】

39、BCD5.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD6.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE7.为加强工程项目质量管理，项目经理部制定了以下保证措施，其中属于组织措施的是()。A.制定质量控制点，进行质量预控B.对违反操作规程处以罚款C.制定质量管理工作流程D.进行职能分工明确质量责任E.分包合同中有明确的质量条款【正确答案】CD8.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标20

40、03206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE9.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），属于人工费的组成部分的是（）。A.生产工人劳动保护费B.加班加点工资C.津贴补贴D.奖金E.职工教育经费【正确答案】BCD10.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD11.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括()。A.运输设

41、备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体配套的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE12.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。A.工作任务分工B.项目管理分工C.工作流程分工D.管理项目分工E.管理职能分工【正确答案】AE13.A.二次搬运B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.施工机械大修理费以完工程及设备保护费【正确答案】ABCE14.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()A.施工特点和施工安全要求B.“四口”、“五临边”的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时

42、的应急救援措施。【正确答案】ABDE15.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC16.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查措施的落实情况D.检查资源使用及与进度保证的情况E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABDE17.地铁工程可以分为车站工程和区

43、间隧道工程。针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有（）。A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目的组成C.结合项目管理的组织结构D.有利于工程竣工验收E.有利于项目目标控制【正确答案】ABCE18.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划【正确答案】ABE19.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动

44、中及时采取措施调整【正确答案】BCDE20.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE21.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（）。A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5米B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1m2C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人D.主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志E.严格按照相

45、关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌【正确答案】ACDE22.某施工现场钢屋架安装过程中一榀屋架倾覆，且碰撞了相邻屋架，产生较大移位，对该质量事故处理表述正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当在2h内向工程建设单位负责人报告B.事故发生后，现场有关人员应当立即进入现场对倾覆屋架进行检查C.事故导致3名工人重伤，直接经济损失2000万元，事故定性为较大质量事故D.事故发生后，现场施工人员对倾覆屋架及其相邻屋架进行了修复后结束了事故处理E.经调查发现事故原因主要是由于赶进度，未按质量标准进行质量检验和控制，因而该事故属于指导责任事故【正确答案】CE23.采用赢得值法进行费用和进度综

46、合分析控制时，需要计算的基本参数有（）。A.计划工作实际费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.已完工作预算费用E.拟完工作实际费用【正确答案】BCD24.采用建设工程工程量清算单计价规范（GB50500-2013）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。A.垂直运输费B.安全文明施工费C.分部分项工程费D.规费E.税金【正确答案】BDE25.成本加酬金合同的形式包括()。A.成本加固定费用合同?B.成本加固定比例费用合同?C.成本加奖金合同?D.成本加利润合同?E.最大成本加费用合同【正确答案】ABCE26.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面

47、，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE27.【真题】下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析C.合同实趋势分析D.实施偏差的费用分析E.过程控制要求高【正确答案】ABC28.下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价【正确答案】AE29.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为

48、一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB30.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD31.下列有关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。A.单代号网络图中可以有多个起点节点B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中节点的编号必须连续D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号【正确答案】BD

49、E32.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD33.在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中总持续时间最长B.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零C.单代号网络计划中由持续时间最长的工作组成D.时标网络计划中自始至终无波形线E.双代号网络计划中由关键节点组成【正确答案】ABD34.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）GF2003-0214，劳务分包人的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用

50、量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】BD35.【真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A.项目结构的编码B.工作任务分工表C.管理职能分工表D.工作流程图E.项目结构图【正确答案】AE36.【真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告【正确答案】ABC37.根据建筑安装工程费用项目组成，应计入建筑安装工程费中人工费的有（）。A.计时工资或计件工资B.特殊地区施工津贴C.加班加点工资D.特殊情况下支付的工

51、资E.办公费【正确答案】ABCD38.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（）。A.企业管理费B.利润C.税金D.规费E.措施费【正确答案】AB39.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺序B.编制资源需求计划C.确定主要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC40.建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD41.施工职业健康

52、安全管理体系文件包括三个层次，它们是（）。A.操作规程B.管理手册C.监测活动准则D.作业文件E.程序文件【正确答案】BDE42.【真题】关于施工管理职能分工的说法，正确的有()。A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务【正确答案】BCD43.【真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护的检查E.施工机

53、械性能稳定性检查【正确答案】ABD44.关于招标信息的修正，下列说法中正确的有()。A.所有澄清文件必须以书面形式进行B.招标信息的修正可采用口头通知的方式C.所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人D.澄清文件不作为招标文件的有效组成部分E.澄清或修改的内容应为招标文件的有效组成部分【正确答案】ACE45.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE46.工程量清单计价的三种形式中，全

54、费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE47.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC48.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD49.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD50.编制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【正确答案】ABCE51.根据标准施工招标文件合