二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案（10）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案（10）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷及答案（10）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C2.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.经营成本【正确答案】A3.【真题】某工程施工项目经

2、理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A4.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过()，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】C5.工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，需按照实际发生变化的措施项目调整，其中不考虑承包人报价浮动因素的是（）。A.安全文明施工费B.二次

3、搬运费C.冬雨期施工费D.夜间施工增加费【正确答案】A6.【真题】关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是互不相同的数值D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同形象进度计算所依据的工作量【正确答案】B7.第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是()。A.设置安全监控系统B.改善作业环境C.制订应急救援体系D.加强员工的安全意识培训和教育【正确答案】D8.工程项

4、目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B9.监督机构对施工中的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据情况发出（）的处理意见。A.质量问题整改通知单B.局部暂停施工指令单C.全面停工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D10.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答案】A11.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是（）。A.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目

5、施工进度计划B.施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴C.建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴D.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统【正确答案】D12.【真题】下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是()。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.运输车辆清洗处设置沉淀池C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B13.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C1

6、4.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B15.工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。A.成本计划的修正B.纠偏的主要对象C.纠偏的经济措施D.纠偏的组织措施【正确答案】B16.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C17.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计

7、划和质量（）等构成。A.方针B.目标C.记录D.评审【正确答案】C18.某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场做出记录，则本合同中双方约定的验收方式是()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】C19.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A20.某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根；单价为1.2万元/根。时至月底，经确认的承包商实际完成的工程桩为110根；实际单价

8、为1.3万元/根，则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为（）万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】A21.某工程采用建设工程工程量清单计件规范（GB50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300立方米，完成该分项工程的直接工程费为76000元，管理费为20000元，利润为5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/立方米。A.23.49B.29.28C.36.92D.38.85【正确答案】D22.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件

9、B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D23.对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。A.措施费B.不可预计风险费C.单价D.管理费【正确答案】B24.责任目标成本计划降低率属于()。A.效益指标B.质量指标C.数量指标D.控制指标【正确答案】B25.某土方工程项目，按施工进度计划安排，工程进展到3个月底时计划完成土方工程量1000立方米，挖土方的合同单价50元立方米；当工程实际进展到3月底时，完成土方工程量1200立方米，挖土方的实际单价60元立方米，则该土方工程到3月底的成本偏差与进度偏差分别为

10、（）万元。A.-1.2,-1.2B.-1.2,1.0C.1.2，-1.0D.1.2，1.2【正确答案】B26.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A27.某工程发生一起安全事故，造成35人死亡，87人重伤，直接经济损失达到8.6亿元，此事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A28.根据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013），关于工程项目合同类

11、型选择的说法，不正确的是（）A.对使用工程量清单计价的工程，单价合同和总价合同均可采用B.采用单价合同时，合同文件必须包括工程量清单C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.工程量清单计价的适用性不受合同形式的影响【正确答案】C29.【真题】根据标准施工招标文件，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按()进行计算。A.目前市场上同工种人工的日工资单价B.承包商提出的计日工单价C.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价D.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价【正确答案】C30.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应

12、按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B31.【真题】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。A.签订的合同总价B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C.双方重新协商确定的单价和工程量D.实际完成的工程量乘以重新协商的各

13、项单价之和【正确答案】B32.在施工过程中，施工测量复核结果应报送（）复验确认后才能进行后续相关工序的施工A.项目经理?B.监理工程师?C.业主技术负责人?D.项目技术负责人【正确答案】B33.承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D34.施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划【正确答案】C35.某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是()。A.在砌筑

14、过程中工人必要的休息时间B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间【正确答案】A36.增加投入，采取经济激励措施等属于合同实施偏差处理中的(?)措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施【正确答案】A37.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A38.在进行施工成本的控制时，对水泥、木材等材料用量的控制，适宜采用的方法是()。A.限额发料B.指标控制C.作业包干D.计

15、划配料【正确答案】A39.某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。A.按颁布的国家标准执行B.按设计要求执行C.按颁布的国家标准与设计要求折中执行D.由承包人视情况而定【正确答案】B40.工作流程图中各工作之间的逻辑关系用（）表示。A.直线B.单向箭线C.双向箭线D.双直线【正确答案】B41.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早5时【正确答案】A42.【真

16、题】某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为()万元。A.1.2B.24C.25.2D.26.4【正确答案】C43.政府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。A.质量监督机构的强制监督B.行政监管与强制监督C.建设主管部门的行政监管D.行政监管与行政执法【正确答案】A44.控制性施工进度计划的目的不包括（）。A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标【正确答案】C45.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.

17、试验法D.无损检验法【正确答案】B46.组织结构模式可用组织结构图来描述，在组织结构图中矩形框表示（）。A.工作关系?B.组织模式?C.工作部门?D.指令关系?【正确答案】C47.某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是()。A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划【正确答案】A48.关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率C.体系标准强调了职业健

18、康安全法则和制度的贯彻执行D.强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为【正确答案】D49.某土方开挖工程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度【正确答案】A50.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.

19、网络图节点的编号必须连续【正确答案】A51.某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.承发包双方共同D.设计单位【正确答案】B52.工程项目施工质量保证体系的目标是()。A.控制和保证施工产品的质量B.保证体系文件的严格执行C.控制产品生产的过程质量D.保证管理体系运行的质量【正确答案】A53.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天内，发包人未确认也未提出修改意见，则（）。A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告

20、C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告【正确答案】A54.项目施工过程中，可能发现在地质资料中未发现的软土层，而应进行软土地基处理等工作，使施工进度延误，这种风险属于风险类型中的（）风险。A.技术B.组织C.工程环境D.经济与管理【正确答案】C55.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总的工作持续时间最短的线路C.一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D56.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是（）。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路（含公路、桥梁和隧道）C.某拆除工程定向

21、爆破工程D.某小区的一栋楼房【正确答案】D57.发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后（）内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。A.7天B.7个工作日C.14天D.14个工作日【正确答案】A58.【真题】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应当在施工前()小时书面通知驻地监理机构。A.24B.36C.48D.56【正确答案】A59.根据标准施工招标文件的规定，监理人在收到承包人工程变更的书面建议后，确认存在变更的，应在收到书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B60.承包人在监理人发出暂停施工指示（）天内未发出复工通知时，可向监理

22、人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工A.28?B.30?C.56?D.84【正确答案】C61.【真题】关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（）。A.总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价B.施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包.分包单位的差价C.施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取D.所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价【正确答案】A62.【真题】下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。A.单位工程成本计划额B.设计

23、预算成本计划降低率C.设计预算成本计划降低额D.材料计划成本额【正确答案】B63.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的（）。A.投保建筑工程一切险B.设置警示牌C.进行专题安全教育D.设置边坡护壁【正确答案】A64.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价【正确答案】C65.下列关于履约担保的说法，正确的是（）。A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保B.履约担保是担保金额最大的工程担保C.履约担保书

24、通常是由商业银行开具D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低【正确答案】B66.关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）A.企业获准认证后应经常性的进行内部审核?B.企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证?C.企业获准领证的有效期为六年?D.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理【正确答案】A67.某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题，该措施属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A68.【真题】关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。A.职

25、业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制B.职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全C.职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动D.职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外【正确答案】B69.建设工程安全生产管理条例规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工组织设计中编制（?）。A.专项施工方案B.安全施工措施C.安全技术操作规程D.安全措施计划【正确答案】A70.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是(

26、)。A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现【正确答案】D71.（）包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。A.计划(Plan)B.实施(Do)C.检查(Check)D.处理(Action)【正确答案】B72.在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。A.人的因素B.材料的因素C.机械的因素D.方法的因素【正确答案】A73.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执

27、行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D74.根据编制的广度、深度和作用的不同进行分类，施工组织设计不包括（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.分部（分项）工程作业设计D.专项施工组织设计【正确答案】D75.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和

28、承包人共同所有【正确答案】A76.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D77.【真题】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任【正确答案】D78.在施工现场质量的实测检查中，对于墙面平整度的检查通常采用的手段是()。A.靠B.吊C.量D.套【正确答案】A79.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包

29、人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D80.对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D81.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣”。已知合同总价200万元，工程预

30、付款24万元，主材费的比重60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.24?B.120?C.160?D.176?【正确答案】C82.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理【正确答案】C83.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C84.【真题】施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。A.成本分析B.成本考核C.纠正偏差D.调整成本计划【正确答案】C85.政府对施工质量实施监督管理的主要手段是()。A

31、.施工旁站制度和竣工验收备案制度B.施工许可制度和标准化管理制度C.施工标准化管理制度和竣工验收备案制度D.施工许可制度与竣工验收备案制度【正确答案】D86.下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是()。A.工程变更风险B.物价、上涨风险C.非法分包风险D.不可抗力风险【正确答案】C87.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D88.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。A.房产税、车船使用税、土

32、地使用税、印花税B.营业税、房产税、车船使用税、土地使用税C.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加D.房产税、土地使用税、营业税【正确答案】A89.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A90.索赔事件（又称为干扰事件）使实际情况与合同规定不符合，其在施工过程中最终引起的应是()的变化。A.规范和标准B.方案和部署C.合同条件D.工期和费用【正确答案】D91.在工程项目施工前，工程监理单位应当审查施工单位所提交的施工组织设计中的安全技术措施

33、或者专项施工方案是否符合（）。A.工程建设设计文件B.工程建设设计规程C.工程建设施工合同D.工程建设强制性标准【正确答案】D92.设计方作为工程项目建设的一个参与方，其项目管理工作除了维护自身的利益外，还应服务于（）。A.材料供应方的利益B.项目施工方的利益C.项目的整体利益D.工程监理方的利益【正确答案】C93.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C94.按照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009，危险源可以分为

34、人的因素、物的因素、环境因素和（）。A.设备因素B.管理因素C.材料因素D.方法因素【正确答案】B95.施工测量控制方案应经过()批准后实施。A.项目经理B.项目技术负责人C.施工企业负责人D.监理工程师【正确答案】B96.在工程项目开工前，（）接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.国务院【正确答案】A97.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为()。A.项目建设的增值服务B.项目目标控制服务C.尽快发挥项目投资效益服务D.提高项目管理效

35、率服务【正确答案】A98.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.养老保险费D.冬雨季施工增加费【正确答案】C99.对于模板、脚手架等可以计算工程量的措施项目，应按()计价。A.工料单价法B.综合单价法C.参数法计价D.分包法计价【正确答案】B100.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），建筑安装工程费用项目组成按费用构成要素划分，夏季防暑降温费属于()。A.劳动保险和职工福利费B.劳动保护费C.生产工人辅助工资D.工资性补贴【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】关于建设工程

36、项目进度控制的说法，正确的是(?)。?A.各参与方都有进度控制的任务?B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同?C.项目实施过程中不允许调整进度计划?D.进度控制是一个动态的管理过程?E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节?【正确答案】ADE2.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题D.在费用、进度控制中

37、引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点E.同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的【正确答案】ACDE3.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC4.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD5.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【

38、正确答案】BCD6.下列选项中，属于建筑安装工程费用中的人工费的有()。A.按规定发放的生产工人物价补贴B.生产工人劳动保护费C.生产工人劳动竞赛奖金D.生产工人劳动保险和职工福利费E.企业为职工缴纳的工伤保险费【正确答案】AC7.在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有()。A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过15%时应调整增加部分的综合单价D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付E.剩余的暂列金额余额归发包人所有【正确答案】ACDE8.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。A.

39、与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.按双方在合同中约定应予计量的工程量确定C.为实体工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则【正确答案】BCD9.政府主管部门实施监督检查时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.评定工程质量等级D.发现质量不合格给予行政处分E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【正确答案】CD10.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加

40、费用合同【正确答案】BCDE11.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE12.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE13.下列各项属于施工

41、作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE14.下列关于危险源的说法中，正确的有（）。A.根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源B.第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面C.第二类危险源出现的难易，决定事故发生可能性大小D.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度E.第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件【正确答案】ABCE15.【真题】下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（）A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析C.

42、合同实趋势分析D.实施偏差的费用分析E.过程控制要求高【正确答案】ABC16.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE17.【真题】某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m3，投标单价为300元/m3。合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（）。A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评

43、标B.实施施工中工程量是2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整D.评标是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元E.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改【正确答案】ABCE18.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD19.发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.市

44、场价格波动E.工程内容描述不符【正确答案】ABCD20.下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（）。A.施工成本降低额B.施工成本降低率C.施工生产总成本D.劳动力不均衡系数E.生产能力利用率【正确答案】AB21.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】A

45、CDE22.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工，管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成，则下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A.明确加快进度的各种可能方案B.明确安全生产管理由谁负责C.发现实际成本项目超出了预算D.执行进度控制计划E.从多种方案中选定一个拟执行的方案【正确答案】ACDE23.分部（分项）工程施工组织设计的主要内容包括（）。A.施工准备工作计划B.施工进度计划C.作业区施工平面布置图设计D.施工总平面图设计E.施工方案的选择【正确答案】ABC24.下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（）。A.混凝土结构出现宽度不大于0.

46、3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC25.【真题】建设工程安全事故调查报告的主要内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故造成的直接经济损失C.事故发生的原因和事故性质D.事故报告单位或报告人员E.事故防范和整改措施【正确答案】ABCE26.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C.累计已扣除的各种款项金额D.发包人应支付承包人

47、的合同价款E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE27.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE28.根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），关于项目管理机构负责人权限的说法正确的有（）。A.参与项目招标B.主持项目管理机构工作C.组建项目经理部D.选择工程分包人E.选择物资供应单位【正确答案】AB29.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应

48、急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE30.【真题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内人、机、料需求C.确定计划期内的资金需求D.确定控制性进度计划的关键指标E.确定里程碑计划节点【正确答案】ABC31.下列关于措施项目费的调整正确的是（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确

49、定单价D.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，E.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利【正确答案】ACDE32.下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是()。A.技术测定法B.比较类推法C.经验估计法D.理论计算法E.统计分析法【正确答案】ABCE33.根据建设工程项目管理规范，制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。A.项目管理实施规划B.项目合同文件C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标E.项目管理规划大纲【正确答案】BCDE34.施工文件档案立卷应

50、遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照（）进行。A.单位工程B.分部工程C.专业D.阶段E.日期顺序【正确答案】ABCD35.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE36.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（）A.质量控制有利?B.开工日期较迟，建设周期较长?C.进度控制有利?D.业主只需进行一次招标?E.业主的协调工作量大【正确答案】BD37.施工单位办理施工起重机械

51、使用登记时，须提交的有关资料包括（）。A.设计文件、制造质量证明书B.使用说明书、安装证明C.监督检验证书D.施工组织设计E.施工起重机械的管理制度和措施【正确答案】ABCE38.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.项目施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系【正确答案】ABE39.下列选项中，属于单位工程施工组织设计内容的有（）。A.工程概况与施工部署B.施工方案选择C.单位工程施工总平面图设计D.施工进度计划E.施工方法及施工机械选择【正确答案】BCD40.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）。A

52、.施工人员B.施工技术C.施工方法D.施工机械E.信息处理技术【正确答案】BCD41.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD42.【真题】下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.选用合适的合同结构B.采用新材料降低成本C.使用添加剂降低水泥消耗D.及时落实业主签证E.通过偏

53、差分析找出成本超支潜在问题【正确答案】DE43.【真题】与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有()。A.业主的合同管理工作量大大减小B.业主的组织和协调工作量大大减小C.业主的投资控制难度大D.建设周期可能比较长，不利于进度控制E.合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义【正确答案】ABD44.大型工程技术风险控制要点(建质函201828号)中的风险管理范围涉及大型工程建设的风险管理范围，包括()。A.建筑高度为120m的写字楼工程B.建筑高度为410m的大厦工程C.总建筑面积为25万的科研中心D.地铁三号线工程E.单体建筑面积为12万的商场【正确答案】BDE45.以下情形中，

54、需要及时修订应急预案的包括（）。A.施工单位因兼并重组导致隶属关系发生变化B.生产工艺和技术发生变化C.应急组织指挥体系发生调整D.周围环境发生变化，形成新的重大危险源E.施工单位项目负责人发生变化【正确答案】ABCD46.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC47.根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有()。A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件B.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任C.经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令【正确答案】BDE48.材料净用量可以通过（）方法确定。A.理论计算法B.观察法C.图纸计算法D.测定法E.经验法【正确答案】ACDE49.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC50.根据标准施工招标文件中“通用合同条款