二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷含答案3

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷含答案3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷含答案3（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是()。A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C2.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向（）报告。A.生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人D.国家安全生产监管部门【正确答案】C3.地方性法规与部门规章之间

2、对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【正确答案】B4.按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C5.【真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%【正确答案】D6.特级企业的企业经理应具有（）年以上从事工程技术管理工作经历

3、。A.5B.8C.10D.15【正确答案】C7.下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【正确答案】C8.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。于本案正确的表述应是（）。A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍

4、应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B9.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人【正确答案】D10.建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性

5、标准的审查【正确答案】D11.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（?）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C12.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【正确答案】A13.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应

6、当报告（）要求设计单位改正。A.工商行政主管部门B.所在地人民政府C.建设项目投资单位D.建设单位【正确答案】D14.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C15.订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地【正确答案】B16.按照我国有关法律法规的规定，分包工程的发包人可以要求分包工程的承包人提供分包工程的()。A.投标担保B.履约担保C.付款担保D.维修担保【正确答案】B17

7、.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有()的意见。A.地方政府主管部门B.噪声污染防治监管部门C.该建设项目所在地单位和居民D.环境保护行政主管部门【正确答案】C18.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金【正确答案】D19.当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【正确答案】A20.【真题】申请诉前财产保全应当向()人民法院

8、申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地【正确答案】A21.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C22.甲建设单位与乙承包商的合同纠纷经合同约定的仲裁委员会裁决，要求甲建设单位在规定期限内支付拖欠乙承包商的工程款，但甲建设单位拒不支付。则乙承包商可以选择的途径是()

9、。A.申请行政主管部门执行B.申请仲裁委员会执行C.申请人民法院执行D.申请金融机构划拨【正确答案】C23.工程建设项目必须招标的范围不包括()。A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元【正确答案】B24.施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师、建设单位代表【正确答案】D25.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但

10、李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决书之日起（）内。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B26.【真题】某施工企业采购的某批次水泥质量明显低于包装上标注的标号，为此施工企业提出索赔请求。关于施工企业损失承担的说法，正确的是（）。A.只能有生产厂商承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿【正确答案】D27.【真题】下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A.编制安全施工大纲B.制定安全技术措施C.监督施工企业对安全事故隐患进行整改D.确定建设工程安全费用【正确答案】C28.物权中最重要也最完全的一种权利是

11、所有权，所有权内容的核心是()。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【正确答案】D29.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录【正确答案】D30.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A31.根据建设工程安全生产管理条例，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，安装单位应

12、当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。A.技术规程B.设备运至现场的运输方案C.拆装方案D.进度控制横道图【正确答案】C32.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。A.责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款【正确答案】B33.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全

13、施工措施所需费用的，将被责令限期整改，并处（）罚款。A.挪用费用10%以上20%以下B.挪用费用20%以上50%以下C.挪用费用50%以上70%以下D.挪用费用70%以上90%以下【正确答案】B34.劳动争议申请仲裁的时效期间为（），其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.三年B.两年C.半年D.一年【正确答案】D35.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答

14、案】B36.建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【正确答案】B37.融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同【正确答案】C38.【真题】合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。A.侵权B.预期违约C.合法行为D.单方解除合同【正确答案】B39.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后

15、对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提前行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由（）强制执行。A.第一审法院B.第二审法院C.被告住所地法院D.甲公司住所地法院【正确答案】A40.根据劳动法的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事低温、冷水作业C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动【正确答案】C41.【真题】某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。A.只能由生

16、产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商要求赔偿【正确答案】D42.生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时【正确答案】A43.建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A.承担材料毁损的责任B.承担时间延误的责任C.承担全部责任D.不承担损害赔偿责任【正确

17、答案】D44.下列不属于特种作业人员的是（）A.钢筋工?B.登高架设作业人员?C.爆破作业人员?D.垂直机械运输作业人员【正确答案】A45.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】C46.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查A.省级人民政府?B.建设行政主管部门?C.事故发生单位?D.国务院【正确答案】C47.采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序()

18、。A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判【正确答案】B48.关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级【正确答案】C49.工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（）。A.保证金的预留期限，最低为2年B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除C.保证金的

19、比例一般为5%D.返还剩余保证金，则保修期结束【正确答案】C50.使用预算资金（）万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.300【正确答案】C51.下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】B52.建筑企业对一审判决不服，则()。A.不可以再上诉B.应当在判决书送达之日起10日内上诉C.应当在判决书送达之日起15日内上诉D.行政处罚机构也可以根据一审

20、判决或行政复议结果申请人民法院强制执行【正确答案】C53.2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D54.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是

21、()。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定【正确答案】A55.【真题】企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C56.以下不属于民事纠纷处理方式的是()。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁【正确答案】B57.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构有义务监制材料、构配件和设备D.质量检测报告

22、经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档【正确答案】A58.根据安全生产许可证条例规定，说法错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续C.安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理安全生产许可证变更手续【正确答案】C59.【真题】根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申

23、请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【正确答案】B60.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其先予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是（）。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A61.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或修改的，应在提交资格预审文件截止时间至少()日前书面通知所有投标文件收受人。A.3B.5C.10D.15【正确答案】A62.节约能源法规定，国家实

24、行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是（）。A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用【正确答案】B63.下列关于认证的说法，错误的是()。A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【正确答案】A64.甲市的王先

25、生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【正确答案】B65.【真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B66.工程建设企业标准一般是指()。A.企业的技术标准、管理标准和工作标准B.企业的管理标准、技术标准和组织

26、标准C.企业的技术标准、经营标准和工作标准D.企业的生产标准、管理标准和技术标准【正确答案】A67.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【正确答案】A68.关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【正确答案】C

27、69.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B70.【真题】关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更协议自签字之日起生效B.合同变更与工程变更的范围一致C.发包人可依据其单方意思变合同D.合同变更内容约定不明确，推定为未变更【正确答案】D71.位于甲省的某建筑施工项目产生大量

28、建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，运输途中经过丙省辖区。下列说法正确的是（）。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门许可C.应向丙省生态环境主管部门报告并经甲省生态环境主管部门许可D.应向甲省生态环境主管部门报告并经乙省生态环境主管部门许可【正确答案】D72.建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.业主现场代表B.总监理工程师C.项目经理D.专业监理工程师【正确答案】B73.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所

29、需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D74.下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化【正确答案】D75.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C76.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知

30、道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A77.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【正确答案】B78.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B79.关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整

31、改B.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告C.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准【正确答案】D80.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【正确答案】D81.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以

32、将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A82.根据民法典，下列财产不可抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【正确答案】D83.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B84.根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。A.国务

33、院公安部门规定的大型人员密集场所B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所【正确答案】A85.文物保护法规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A.责任B.义务C.任务D.权利【正确答案】B86.在建设单位的下列行为中，违反法律规定的是（）。A.将建筑工程肢解后发包给几个承包商B.自行采购工程所需的建筑材料及设备C.要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D.将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位【正确答案】A87.【真题】仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许

34、多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性【正确答案】D88.下列选项中有关民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】B89.某建筑公司通过不同的方式与甲乙丙丁四家公司签订了仲裁协议其中无效的仲裁协议是（）A.争议发生之后与甲达成的仲裁协议?B.争议发生前与乙达成的仲裁协议?C.与丙在合同中约定的仲裁条款?D.与丁口头订

35、立的仲裁协议【正确答案】D90.按照节约能源法、循环经济促进法的规定，节能激励措施不包括（）。A.政府资金扶持B.财政安排节能专项资金C.税收优惠和信贷支持D.价格政策和表彰奖励【正确答案】A91.【真题】诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.事人提起赔偿主张之日【正确答案】B92.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有（）。A.任意变更运输线路权B.拒绝支付运费权C.特殊情况下的货物留置权D.对货物的处置权【正确答案】C93.2012年4月22日，甲建筑工程公司

36、承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】D94.【真题】根据物权法，土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B95.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益【正确

37、答案】B96.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍【正确答案】D97.下列招标人的行为中，除()以外都属于招标人与投标人串通投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C98.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提B.建设单位可根据工程特点合理划分标段，肢解分包工程

38、C.勘察、设计、施工、监理任务的法宝，必须采用公开招标方式D.为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商【正确答案】A99.【真题】根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【正确答案】C100.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。A.

39、要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于返修责任的叙述，正确的有（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ABCD2.以下（）当事人中的一方具有任意解除权。A.借款合同B.承揽合同C.

40、运输合同D.买卖合同E.保管合同【正确答案】BC3.关于用地批准手续的办理，下列说法错误的有（）。A.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由施工单位提出建设用地申请B.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位提出建设用地申请C.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由施工单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请D.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请E.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，经自然资源主管部门审查，报本级政府批准【正确答案】AC4.【真题】关于建设用地使用权的说法，正确的

41、有（）。A.建设用地使用权因出让合同生效而设立B.建设用地使用权只可以在地上设立C.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地D.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式E.住宅建设用地使用权期满自动续期【正确答案】CDE5.以下（）情况下，可以订立无固定期限劳动合同。A.劳动者在该用人单位连续工作满十年的B.订立了一次固定期限劳动合同，并且劳动者没有劳动法中规定的不良情况的C.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的D.国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的E.连续订立两次固定期限劳动合同，且劳

42、动者没有劳动法中规定的不良情况的【正确答案】ACDE6.根据消防法的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE7.【真题】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。A.全面履行B.结算和清理C.履约担保D.竣工验收E.争议解决【正确答案】BE8.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。A.

43、铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.世行贷款的污水处理厂【正确答案】ABCE9.工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路的B.施工现场临时停水停电的C.需临时中断道路交通的D.施工现场需爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE10.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A.责令停止施工，限期

44、改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【正确答案】AB11.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.更换B.补充C.撤销D.修改E.撤回【正确答案】BDE12.【真题】不能作为民事诉讼证人的有（）。A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理人D.无民事行为能力人E.当事人亲属【正确答案】ABC13.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（）。A.协议仲裁制度B.两审终审制C.一裁终局制度D.公开审理制度E.排除法院管辖制度【正确答案】BD14.生产经营单位使用未取

45、得特种作业证书的人员上岗作业，应承担的法律责任有（）。A.给予警告B.责令限期改正C.逾期未改正的，责令停产停业整顿D.可以并处2000元以上2万元以下的罚款E.处1000元以上5000元以下罚款【正确答案】BCD15.下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规规定的合同【正确答案】ABCD16.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执

46、业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE17.下列关于承揽合同的表述，正确的是（）。A.承揽工作的原材料，可以约定由承揽人或定作人提供B.承揽人可以自主决定将主要工作交由第三人完成C.定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人可以依法留置工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，但应当赔偿由此造成的承揽人损失E.承揽人将辅助工作交由第三人完成的，由第三人对辅助工作向定作人负责【正确答案】ACD18.下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动

47、房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区分开设置，并保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【正确答案】BCDE19.【真题】关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权【正确答案】ADE20.下列关于证据的相关说法，正确的有()。A.对当事人逾期提交的证据，人民法院根据不同情形可以不予采纳B.证据交换应当在举证期限内由当事人双方自行完成C.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信D.未经质证的证据，不能

48、作为认定案件事实的依据E.鉴定人应当出庭接受当事人质询【正确答案】ADE21.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格即可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC22.【真题】下列情形中，属于保修范围的有()。A.因预埋件松动造成设备损坏B.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏C.因地震造成主体结构倾斜D.因他人纵火烧毁装修工程E.因日晒外墙装饰脱落【正确答案】AE23.以下有关试用期的一般规定说法正确的有（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限1年以上不满

49、3年的，试用期不得超过3个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过6个月D.同一用工单位与同一劳动者只能约定1次试用期E.试用期包含在劳动合同期限内【正确答案】ACDE24.安全生产中从业人员的权利包括()。A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品D.接受安全生产教育培训E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告【正确答案】ABC25.下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格后方可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管

50、理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC26.下列关于返修责任的叙述，正确的是（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】ACD27.建设工程竣工后，发包人应当根据()及时验收工程。A.建设工程施工合同B.施工图纸及说明书

51、C.国家颁发的施工验收规范D.国家质量验收标准E.工程技术资料【正确答案】BCD28.某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是()。A.劳动合同约定试用期为1年B.在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同D.张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同E.张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同【正确答案】ABE29.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）。A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行

52、后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失【正确答案】ACDE30.根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同【正确答案】AC31.下列情形中，评标委员会应当否决的投标有()。A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件未按招标文件要求进行密封的D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价E.

53、投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人签章【正确答案】ABDE32.无效合同、可撤销合同的确认应由()裁定。A.人民法院B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构E.检察机构【正确答案】AD33.按照建设工程质量检测管理办法规定，下列属于工程质量检测机构资质分类的有()。A.混凝土检测B.专项检测C.专业检测D.见证取样检测E.结构检测【正确答案】BD34.【真题】根据劳动合同法，劳务派遣用工岗位具有（）A.替代性B.辅助性C.临时性D.长期性E.关键性【正确答案】ABC35.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给

54、甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B.施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债【正确答案】ACE36.【真题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责B.施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责【正确答案】ABCD37.某项目业主与银行

55、签订了借款合同，项目业主的主要义务是()。A.提供担保B.按照约定用途使用借款C.提供借款D.按期归还本金和利息E.按照约定收取借款【正确答案】ABDE38.用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的E.在试用期间被证明不符合录用条件的【正确答案】ABE39.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有()。A.行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B.行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C.行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D.行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E.行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则【正确答案】AD40.民法典规定的担保方式包括