二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练含答案（第28套）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练含答案（第28套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练含答案（第28套）（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司、乙公司连带D.乙公司、丙公司连带【正确答案】D2.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C

2、.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A3.下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带/T的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带/T的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带/T的【正确答案】C4.下列关于违约金的说法，错误的是()。A.违约金和解除合同不可以并用B.违约金的数额是预先确定的C.违约金是违约后生效的责任方式D.违约金都是由当事人协商确定的【正确答案】D5.甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并

3、将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的（）行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖【正确答案】C6.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正

4、确答案】C7.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C8.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。A.保证B.质押C.留置D.抵押【正确答案】D9.安装工程一切险的除外责任不包括（）。A.因设计错误引起的保险财产本身的损失B.由于超负荷造成电气设备本身的损失C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失D.由于施工用机具失灵造成的本身损失?【正确答案】C10.根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园教育设施【正确答案】D11.发包人应按照

5、合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】B12.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.全款购房人.承包人.抵押权人.普通债权人B.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人C.抵押权人.普通债权人.全款购房人.承包人D.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押权人【正确答案】A13.【真题】根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行

6、政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【正确答案】B14.建设工程安全生产管理条例规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之日起，（）不得担任任何施工单位的主要

7、负责人、项目负责人。A.2年内B.3年内C.4年内D.5年内【正确答案】D15.【真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B16.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C17.下列关于劳动争议解决的说法，正

8、确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【正确答案】B18.关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率【正确答案

9、】C19.电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为（）。A.2年?B.3年?C.5年?D.设计文件规定的合理使用年限?【正确答案】A20.【真题】仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（）。A.可申请仲裁机构强制执行B.可申请法院判决C.可申请仲裁庭恢复审理D.不得再就同一事项申请仲裁【正确答案】C21.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【

10、正确答案】B22.【真题】根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格.型号性能等技术指标C.注明生产厂.供应商D.征求施工企业的意见【正确答案】B23.【真题】根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【正确答案】D24.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，根据建

11、设工程质量管理条例应当责令改正，处（）的罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以下C.10万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A25.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D26.【真题】超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行【正确答案】D27.下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内

12、容的核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【正确答案】D28.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50【正确答案】B29.根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中

13、出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【正确答案】B30.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D31.工程项目验收存在（）的，应重新组织建筑节能工程验收A.未完成建筑节能工程设计内容B.参加验收人员不具备相应资袼的C.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D.对监

14、督机构发出的责令整改内容未整改完毕【正确答案】B32.根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位与总包单位共同【正确答案】B33.工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当()。A.废止该工程建设标准B.局部修订该工程建设标准C.继续执行该工程建设标准D.局部修订相关的国家标准【正确答案】B34.建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，()。A.整改期限最长不超过1年B.整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请C.整

15、改期间不能承揽新的工程D.逾期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请【正确答案】C35.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A36.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在（）后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。A.发布招标公告B.资格预审C.开标D.评标【

16、正确答案】C37.【真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【正确答案】D38.下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是()。A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【正确答案】C39

17、.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实【正确答案】D40.下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。A.成片开发的商品住房建设项目B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目C.利用国际援助建设的生态环保项目D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房【正确答案】B41.某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A.民事纠纷B.行政纠纷C.刑

18、事附带民事纠纷D.程序纠纷【正确答案】A42.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据建设工程安全生产管理条例，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B43.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维

19、修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B44.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A45.根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B46.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满12个月不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者（）。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案

20、】D47.建筑法及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除()以外的处罚。A.责令改正，没收非法所得B.责令停业整顿，降低资质等级C.处以罚款D.吊销营业执照【正确答案】D48.2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】

21、D49.根据建设项目环境保护管理条例的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自()之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.提交建设工程竣工验收申请B.提交环境保护设施竣工验收申请C.建设项目投入试生产D.建设项目竣工验收【正确答案】C50.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B51.【真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设

22、用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【正确答案】B52.【真题】根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【正确答案】D53.某工程已具备竣工条件，2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，4月13日经验收不合格，施工单位返修后于4月23日再次验收合格，5月4日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2012年4月7日B.2012年4月13日C.2012年4月23日D.2012年5月4日【正确答案】C54.【真题】某建筑工程因故中止

23、施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换【正确答案】C55.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.有良好的工程业绩【正确答案】D56.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计按规定审核合格D.建设投资已经落实【正确答案】A57.自事故发生之日起（）日

24、内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【正确答案】A58.在缺陷责任期内由于承包人原因造成缺陷，按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，下列有关其责任和费用承担的说法中，错误的是()。A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用B.承包人不维修也不愿承担费用的，发包人可按合同约定扣除保证金，由承包人承担违约责任C.承包人维修并承担相应费用的，免除其对工程的一般损失赔偿责任D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用

25、【正确答案】C59.【真题】下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【正确答案】D60.甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的义务。此债务发生的根据是（）。A.合同B.无因管理C.不当得利D.侵权【正确答案】D61.下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。A.材料锈蚀引起的工程损失B.设计错误引起的工程损失C.工艺不善引起的工程损失D.地面下陷引起的工程损失【正确答案】D62.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被

26、告提起诉讼的，法院（）。A.应当受理B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A63.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C64.根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B

27、.3C.6D.12【正确答案】B65.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B66.【真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【正确答案】B67.【真题】某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁

28、。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【正确答案】D68.关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件【正确答案】B69.根据行政诉讼法，人民法院审理行政案件，不适用()。A.开庭审理B.公开审理C.调解D.两审终

29、审制【正确答案】C70.【真题】下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【正确答案】A71.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B.投保应实行实名制C.投保应计工程项目施工人数D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理【正确答案】D72.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2020年5月1日还款。但到2020年6月1日，甲仍未还钱，2020年7月3日乙向人民法院提交起诉状。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C

30、.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A73.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A74.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案

31、】D75.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，该合同的订立时间应当自中标通知书发出之日不超过（）天。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B76.【真题】国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【正确答案】C77.某投标人中标后，招标人要求其压低报价5%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.乙合同是双方真实意思的

32、表示，应当以乙合同作为结算依据C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定【正确答案】C78.建设单位申请领取施工许可证时，建设资金必须已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20%B.30%C.40%D.50%【正确答案】D79.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A80.【真题】安全生产许可证条例规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业

33、安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门【正确答案】D81.因非承包方原因致使工程项目停工超过（）（含），经建设单位同意，原工程项目经理可以同时担任两个建设工程的项目负责人。A.365天B.120天C.100天D.14周【正确答案】B82.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【正确答案】C83.定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先

34、给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B84.某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是()。A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【正确答案】B85.作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为()个月。A.1B.3C.6D.12【正确答案】B86.注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许

35、信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【正确答案】D87.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是（）。A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【正确答案】D88.关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是()。A.建设单位B.施工企业总经理C.施工企业总工程师D.施工企业主管副总经理【正确答案】A89.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位

36、。A.3B.7C.15D.30【正确答案】A90.【真题】以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B91.下列权利中，不属于物权的是（）。A.债权B.房屋产权C.地役权D.建设用地使用权【正确答案】A92.位于甲省的某建筑施工项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，运输途中经过丙省辖区。下列说法正确的是（）。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门许可C.应向丙省生态环境主

37、管部门报告并经甲省生态环境主管部门许可D.应向甲省生态环境主管部门报告并经乙省生态环境主管部门许可【正确答案】D93.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【正确答案】B94.【真题】关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。A.

38、总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包【正确答案】D95.下列民事行为属于代理的是（）。A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴B.乙雇佣李四为其修缮房屋C.丙委托中介为其征婚D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照【正确答案】D96.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D97.建设工程监理企业安全生

39、产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查【正确答案】D98.根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【正确答案】D99.某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，该厂便擅自安排职工入住。不久，地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据最高人民法院关于审理建

40、设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】B100.某项目的招标人于2013年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2013年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前退还未中标人的投标保证金。A.2013年6月15日B.2013年6月30日C.2013年7月10日D.2013年7月25日【正确答案】B二.多选题(共70题)1.关于无权代理存在的表现形式，下列选项正确的是（）。A.自始未经授权B.超越代理权C.代理权已终止D.转托他人代理E.委托授权不明【正确答

41、案】ABC2.以下有关代理的法律特征说法正确的有（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任E.代理行为的法律后果归属于代理人【正确答案】ABC3.建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【正确答案】BCD4.建筑工程

42、一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC5.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE6.【真题】下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投

43、标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异【正确答案】BCDE7.【真题】关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出D.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还E.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金【正确答案】ABD8.下列选项中，职工不缴纳的保险费有()。A.基本养老保险B.基本医疗保险C.工伤保险D.失业保险E.生育保险【正确答案】CE9.【真题】下列情形导致施工合同无效的有()。A.施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程

44、B.某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C.以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益D.施工企业不具有相应资质等级E.违反工程建设强制性标准订立施工合同【正确答案】ABDE10.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确

45、答案】BCDE11.以下有关试用期的一般规定说法正确的有（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过6个月D.同一用工单位与同一劳动者只能约定1次试用期E.试用期包含在劳动合同期限内【正确答案】ACDE12.【真题】根据建设工程质量监督条例，质量保修书应有的内容有（）。A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任【正确答案】ABE13.施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（）工程的专项施

46、工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。A.起重吊装B.地下暗挖C.高大模板D.拆除、爆破E.脚手架【正确答案】BC14.下列法律部门中，属于经济法的是()。A.审计法B.节约能源法C.招标投标法D.标准化法E.建筑法【正确答案】ABD15.法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【正确答案】ABDE16.【真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入

47、而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质【正确答案】AD17.债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD18.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC19.下列施工单位人员中，应当经

48、建设主管部门考核合格后方可任职的有（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【正确答案】ABC20.下列关于返修责任的叙述，正确的是（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失【正确答案】AC

49、D21.建设工程中常见的知识产权主要包括()。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专利转让权【正确答案】ABCD22.关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有()。A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题【正确答案】DE23.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工

50、程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除【正确答案】AD24.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型打印机，并以融资租赁的手段提供甲公司使用，丙公司履行的义务包括（）。A.向乙公司交付打印机B.向甲公司交付打印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD25.勘察、设计、工程监理等单位签署质量合格文件前，应当分别对竣工工程进

51、行检查评估，其检查评估的依据有()。A.建设工程推荐性标准B.工程设计文件C.工程项目竣工验收报告D.承包合同所要求的质量标准E.工程检验评定资料【正确答案】BD26.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予执行理由的情形包括（）。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】ACE27.【真题】根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违反用人单位的

52、规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【正确答案】ABE28.【真题】下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【正确答案】ABCD29.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任有()。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.

53、对安全技术措施或专向施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】ABD30.某工程监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，导致工程质量事故发生。对此，可以给予工程监理单位的处罚是（）。A.责令改正B.处20万元以上50万元以下罚款C.降低资质等级或吊销资质证书D.没收违法所得E.承担连带赔偿责任【正确答案】ACDE31.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包

54、单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【正确答案】ABDE32.地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权【正确答案】ABDE33.生产安全事故应急预案管

55、理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急处置程序E.应急保障措施方案【正确答案】ABC34.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有()。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【正确答案】AE35.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD36.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、