监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第99版）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第99版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第99版）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”【正确答案】B2.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B3.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.

2、委托代理【正确答案】D4.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A5.关于自行招标，下列说法错误的是（）。A.工程建设项目自行招标的，应当依法取

3、得招标代理资格B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训【正确答案】A6.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D7.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A8.在进行大型

4、工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定代表人的签字和盖章【正确答案】A9.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B10.下列关于要约邀请的表述中，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D

5、.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示【正确答案】D11.工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性【正确答案】A12.下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是（）。A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7dB.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后l4d停止施工D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任【正确答案】C13.项目总承

6、包模式的优点是()。A.合同关系简单B.招标发包工作难度小C.业主择优选择承包方的范围大D.容易进行质量控制【正确答案】D14.预付款担保采用（）的方式提供。A.合同约定B.现金支付C.银行出具保函D.分期支付【正确答案】C15.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A16.抵押与质押的区别主要在于（）。A.

7、债权人是否有优先受偿权B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.担保财产是否为第三人的财产【正确答案】C17.下列财产中，可以进行抵押的是（）。A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产【正确答案】D18.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C

8、.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B19.【真题】标准资格预审文件组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【正确答案】A20.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A21.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批

9、准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D22.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C23.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款【正确答案】D24.【真

10、题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D25.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人

11、发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B26.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】B27.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁

12、协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C28.理论换算法的换算依据是()。A.政策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D29.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C30.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B

13、.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C31.下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）。A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解【正确答案】C32.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C33.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()

14、承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员【正确答案】B34.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指（）。A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本D.业主的设备和免费提供的材料【正确答案】B35.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是（）。A.合同终止B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转让【正确答案】A36.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D

15、.对行为人具有约束力【正确答案】C37.【真题】根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C38.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A39.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【正确答案】C40.建筑工程一切险的保险期限（）开始。

16、A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期【正确答案】A41.【真题】根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）。A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40C.返还总额的50D.全部返还【正确答案】C42.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C43.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B44.关于不要式合同

17、的成立的说法中，不正确的是（）。A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B45.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元，评标价1970万元D.投标报价1950万元，评标价1960万元【正确答案】B46.下列解决建设工程合同争议方式，具有强

18、制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D47.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C48.FIDIC施工合同条件规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的（）负责。A.施工质量B.施工进度C.施工人员D.施工方法【正确答案】A49.对潜在投标人进行（）的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。A.现场考察B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑【正确答案】B50.勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金。A.1

19、B.2C.3D.5【正确答案】C51.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.图纸设计错误导致的工程返工D.地震灾害导致施工暂停【正确答案】C52.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B53.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C54.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人【正确答案】B55.发包人为了帮助承

20、包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C56.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B57.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公

21、证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B58.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；（）应为检验和试验提供便利条件。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【正确答案】A59.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D60.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（）。A.

22、债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务【正确答案】A61.设计招标文件的内容不包括（）。A.设计依据B.工程项目应达到的技术指标C.具体的工作量D.项目限定的工作范围【正确答案】C62.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】C63.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书【正确答案】A64.【真题】

23、根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务【正确答案】C65.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5

24、日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A66.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D67.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D68.必须进行国际招标的机电产品不包括（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电

25、产品D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品【正确答案】A69.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A70.关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是（）。A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减【正确答案】D71.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证

26、体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B72.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C73.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A74.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】

27、A75.交货质量检验中，质量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.化学试验法C.物理试验法D.生物试验法【正确答案】D76.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A77.单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.勘察设计单位【正确答案】C78.【真题】采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.

28、承包人【正确答案】B79.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间（）d后向发包人发出要求预付的通知。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A80.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C81.招标人在填写发售时间时应满足不少于（）个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。A.3B.5C.7D.10【正确答案】B82.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正

29、确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C83.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）。A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C84.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发

30、包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C85.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B86.【真题】根据标准施工合同，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D

31、.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【正确答案】A87.协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。A.合同B.技术C.经济D.组织【正确答案】D88.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B89.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A90.【真题】工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止

32、C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止【正确答案】D91.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A92.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C93.按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底【正确答案】B94.FIDIC施工合同

33、条件规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】A95.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D96.公开招标在开标时，应当由()。A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投

34、标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加【正确答案】C97.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D98.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B99.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.

35、限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D100.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B二.多选题(共70题)1.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE2.根据建设

36、工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（）。A.保修金数额B.发包人的保修通知书格式C.工程质量保修范围D.质量保修期限E.施工质量责任的保修金扣留方式【正确答案】CD3.FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符

37、合工程师的要求【正确答案】ABCD4.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE5.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工

38、返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE6.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【正确答案】ABC7.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权【正确答案】BD8.下列对可更正的错误表述正确的有（）。A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接

39、受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受【正确答案】ABCD9.发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，处理原则包括()。A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价B.到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点C.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐D.到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管费用E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒

40、绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购【正确答案】ABCE10.买方或其代表可以对货物进行检验和测试的地点有（）。A.卖方驻地B.买方驻地C.交货地点D.卖方分包人驻地E.货物的最终目的地【正确答案】ACDE11.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE12.下列属于投标人须知中正文部分的有（）。A.总则B.附表格式

41、C.投标文件D.投标E.开标【正确答案】ACDE13.【真题】关于合同中格式条款的说法，正确的有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC14.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E

42、.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE15.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE16.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计

43、费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决【正确答案】ACE17.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答案】ABCD18.设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正

44、确的有（）。A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务【正确答案】ABCD19.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【正确答案】ABCD20.下列关于资格预审和资格后审说法正确的有（）。A.二者不

45、同时使用B.二者审查的时间不同C.二者审查的内容是不一致的D.资格预审多用于公开招标E.资格后审多用于邀请招标【正确答案】ABDE21.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【正确答案】ABCE22.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE23.设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括（）。A.投

46、标须知B.设计依据文件C.项目说明书D.合同的主要条件E.无效投标文件的规定【正确答案】ABCD24.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD25.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情

47、况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE26.【真题】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【正确答案】ACD27.甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约B.水泥厂新报价属于承诺

48、C.水泥厂新报价属于新要约D.水泥厂的价目表属于要约邀请E.甲建筑公司的订购表示属于要约【正确答案】CDE28.保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）。A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准【正确答案】ABC29.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）。A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE30.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变

49、更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE31.下列属于监理人职责的有（）。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【正确答案】DE32.【真题】根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【正确答案】ACE33.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检

50、查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE34.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD35.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（）。A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救

51、措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用【正确答案】ACD36.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE37.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有()。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业

52、主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE38.在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是()A.投标报价B.施工方案C.投标技巧运用D.投标工期E.施工业绩【正确答案】ABDE39.合同法的基本原则是()A.等价有偿原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则E.严格责任原则【正确答案】BCD40.下列可以不进行国际招标机电产品的有（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品E.供产品维修用的零

53、件及部件【正确答案】ACDE41.【真题】下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸【正确答案】ABC42.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作【正确答案】AB43.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发

54、书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE44.依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问【正确答案】AB45.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC46.【真题】关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】CD47.法人是具有民事权利能力和民事