造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷（答案）（第92次）

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷（答案）（第92次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷（答案）（第92次）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A.建筑安装工程费用B.固定资产投资与流动资产投资总和C.静态投资总额D.固定资产投资总额【正确答案】D2.某造价工程师善于与业务有关的各方面人员沟通、协作，共同完成对项目目标的控制或管理。这说明该造价工程师具备了（）。A.技术技能B.人文技能C.观念技能D.沟通技能【正确答案】B3.价值工程的核心是对产品进行（）。A.成本分析B.功能分析C.价值分析D.功能改进【正确答案】B4.某项目建设期为3年。建设期内每

2、年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元。年利率为8%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A.1576.63B.2034.25C.2098.49D.2308.34【正确答案】B5.对于民用项目来说，工程项目进度控制的总目标是（）。A.单机无负荷试车成功B.无负荷联动试车成功C.交付使用的计划时间D.负荷联动试车成功【正确答案】C6.【真题】根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【正确答案】D7.计算现金流的时间单位，一般采

3、用（）。A.天B.月C.季D.年【正确答案】D8.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）.A.资源均衡使用条件下最低成本的计划安排B.资源有限条件下最低成本的计划安排C.工程总成本固定条件下的最优工期安排D.工程总成本最低时的最优工期安排【正确答案】D9.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围包括了()。A.项目设计方案的优化B.项目投资估算的编制、审核C.项目施工组织设计的编制D.项目环境影响评价报告的编制【正确答案】B10.某期间市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为14%，某公司普通股值为1.2。留存收益成本为（）。A.13.7%B.14.3%C.14.8%D

4、.15.2%【正确答案】C11.地基基础和主体结构的最低保修期限是设计的()年限。A.合理使用B.最大使用C.最小使用D.充足使用【正确答案】A12.施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的（）。A.当月起，按月计提B.次月起，按月计提C.单月起，按年计提D.次月起，按年计提【正确答案】B13.进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.静态投资回收期不超过基准投资回收期C.投资收益率非负D.增量投资回收期不超过基准投资回收期【正确答案】B14.监理人收到施工承包单位的书

5、面工程变更建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到书面工程变更建议后的（）天内作出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B15.关于投资各方现金流量表的说法，错误是()。A.投资各方现金流量表是从权益投资者整体的角度出发进行编制的B.投资各方现金流量表是以投资者的出资额作为计算基础的C.投资各方现金流量表是为分析项目融资后的盈利能力而编制的D.通过投资各方现金流量表，可以计算投资各方财务内部收益率反映各方受益是否均衡，或者非均衡性是否在一个合理的水平【正确答案】A16.下列不属于互斥方案动态分析方法的是（）。A.净现值法B.净年值法C.增量投资内部收益率法D.增量投

6、资回收期法【正确答案】D17.下列条件中不能申请参加造价员资格考试的是（）。A.工程造价专业本科学历B.土木工程专业C.普通高等院校工程经济类在校生D.高中学历，从事造价活动满2年【正确答案】D18.投资方案经济效果评价中的总投资是由（）组成。A.建设投资、流动资金之和B.建设投资、建设期利息和流动资金之和C.建设投资、铺底流动资金之和D.建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和【正确答案】B19.现存款1000元，年利率为l2%，复利按季计息，第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【正确答案】C20.【真题】价值工程的核心是（）。A.对象选择B.信息

7、资料收集C.功能评价D.功能分析【正确答案】D21.下列关于我国建设工程造价管理组织中政府行政管理系统作用的说法正确的是（）。A.政府在工程造价管理中只起到宏观管理主体的作用B.国务院建设主管部门造价管理机构负责制定全国造价管理专业人员执业资格准人标准C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门负责审核行政管辖范围内工程的标底D.国务院各部委工程造价管理机构主要担负本行业所有项目的概算审批和调整职责【正确答案】B22.根据我国注册造价工程师管理办法，在注册有效期内，注册造价工程师暂停执业的，应当到注册初审机关办理暂停执业手续，（）。A.交回注册证书B.不交回注册证书和执业印章C.交回执业印章D.交回

8、注册证书和执业印章【正确答案】D23.在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应()。A.在分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.在功能分析的基础上，再去研究结构、材质等问题C.首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价D.在分析结构、施工工艺的基础上确定建筑产品功能【正确答案】B24.在施工合同履行过程中，因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据以提出工程延期索赔的是（）。A.建设单位未及时交付设计图样B.因发生地震而无法施工C.施工中发生安全事故D.建设单位指令暂停施工【正确答案】C25.【真题】价值工程的目的是（）。A.以最低的生产成本实现最好的经济效益B

9、.以最低的生产成本实现使用者所需功能C.以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D.以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能【正确答案】D26.【真题】对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（）方式。A.总价B.单价C.成本加百分比酬金D.成本加固定酬金【正确答案】A27.造价工程师要具有了解整个组织及自己在组织中地位的能力，使自己不仅能按本身所属的群体目标行事，而且能按整个组织的目标行事。这是造价工程师的（）技能。A.人文B.技术C.观念D.组织?【正确答案】C28.【真题】下列建设投资中，形成无形资产的是（）。A.支付给第三方的咨询费B.项目勘察设计费C.土地使用权购置费D.

10、进口设备购置费【正确答案】C29.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要【正确答案】C30.在工程项目设计方案评价与优化的过程中，最基本和最重要的工作内容是（）。A.针对不同设计方案，分析其技术经济指标B.筛选出各方面都比较满意的比选方案C.建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化D.进行方案选择或提出技术优化建议【正确答案】C31.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A32.流水施工过程中的流水步距是指组织流水施工时()。A.相邻两个施工过程(或专业工作队)相

11、继开始施工的最大间隔时间B.相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间C.最早和最迟两个施工过程(或专业工作队)开始施工的最大间隔时间D.最早和最迟两个施工过程(或专业工作队)开始施工的最小间隔时间【正确答案】B33.下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性【正确答案】B34.【真题】根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目

12、总经理的基本职责是（）。A.筹措工程建设投资B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债券偿还计划【正确答案】B35.建设工程项目实施非代理型的CM承包模式时，由（）的计价方式签订。A.业主与CM单位以简单的成本加酬金B.业主与CM单位以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金【正确答案】B36.根据现行规定。下列关于施工企业营业税的表述中不正确的是（）。A.施工企业从事安装工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均不包括设备价款在内B.施工企业从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资的价

13、款在内C.施工企业从事装饰工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材及其他物资的价款在内D.施工企业作为工程总承包人将工程分包给他人的，应以工程费总额减去付给分包人的价款后的余额计税营业额【正确答案】A37.关于优先股的说法，正确的是（）。A.相对于借款融资，优先股优先受偿B.优先股股息浮动，当公司获得丰厚利润时，能得到更多回报C.优先股融资成本较低，股利能在税前扣除D.优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司的控制权【正确答案】D38.根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)，分包合同采用可调价格计价方式时，分包人应当在合同价款调整情况发生后（）天内，将调整原因、金额书面通知

14、承包人。A.7B.10C.14D.28【正确答案】B39.甲乙两个方案为互斥方案，且寿命期不同，则优选方案应采用（）。A.净现值法B.净现值率法C.内部收益率法D.研究期法【正确答案】D40.甲在家庭大扫除时把一件旧衣服当作垃圾扔掉，没有发现其妻藏于衣服中的一张金额5000元的存折，邻居乙在捡拾垃圾时发现了该存折，欲据为己有，后被甲妻得知，遂同甲一起向乙讨要，乙认为存折系自己从垃圾中捡到，应属于自己所有，不同意归还。对于本案的分析，正确的是()。A.乙应当将该存折返还给甲B.在甲抛弃之后，乙以所有的意思占有该存折，因而乙已经取得了该存折的所有权C.对此存折，应当认定为所有人不明的埋藏物，收归国

15、家所有D.甲的抛弃行为使其对存折的所有权已经消灭【正确答案】A41.常用的寿命周期成本评价方法中，将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案的方法是（）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【正确答案】C42.下列对于构思工程项目系统框架叙述不正确的是（）。A.首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位B.工程项目必须通过定位策划作出粗略定位。C.工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质D.工程项目定位是决定工程项目的规格和档次。【正确答案】B43.根据现行税收规定，下列有关施工企业营业额的表述中，正确的是（）。A.施工企业从事安装工程作业其营业额包括设备价款

16、B.施工企业从事装饰工程作业，采用“包工不包料”，其营业额不应包括工程所用原材料价款C.施工企业从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额应包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款D.施工总承包企业将工程分包给他人的，其营业额应以工程费总额作为计税营业额【正确答案】C44.()是确定建设工程造价的文件，是工程建设全过程造价控制、考核工程经济合理性的重要依据。A.设计交底B.设计概预算文件C.项目可行性研究报告D.项目建议书【正确答案】B45.招投标过程中，投标人的资格审查的内容不包括()。A.营业执照B.企业财务状况C.施工机械数量D.项目经理【正确答案】C46.下列关于建设单位质量责任和

17、义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案【正确答案】D47.根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理的是()。A.投标文件中个别地方存在漏洞B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标人所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人【正确答案】D48.【真题】关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权

18、和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府【正确答案】D49.【真题】下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是（）。A.建筑产品使用过程中的电力消耗B.工程施工对原有植被可能造成的破坏C.产品使用阶段的人力资源消耗D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素【正确答案】D50.【真题】按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。A.功能评价B.功能定义C.方案评价D.方案创造【正确答案】A51.F1DIC土木工程施工合同条件适用于土木工程施工的（）形式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金D.固定价合同?【正确答案】A52.当仲裁委员会依法对合同争议作出

19、裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。A.仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉B.仲裁委员会强制执行C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行【正确答案】D53.【真题】我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率【正确答案】A54.下列关于工程项目计划体系的说明，正确是()。A.建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设规划大纲、工程项目建设实施规划B.施工承包单位的计划体系包括建设总进度计划和工程项目年度计划C.工程项目建设总进度计划是编制工程建设年度计划的依据D.投资计划年度

20、分配表属于工程项目年度计划.【正确答案】C55.【真题】产品功能可从不同的角度进行分类，按功能的性质不同，产品的功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能【正确答案】C56.【真题】关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【正确答案】A57.【真题】工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系

21、强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活【正确答案】C58.将股票直接出售给少数特定的投资者，不通过公开市场销售属于（）的筹措方式。A.合资合作B.私募C.公开募集D.发行股票【正确答案】B59.投保施工人员意外伤害险，施工单位与保险公司双方应根据各类风险因素商定保险费率，实行（）。A.差别费率和最低费率B.浮动费率和差别费率C.标准费率和最低费率D.差别费率和标准费率【正确答案】B60.某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其账户上有多少钱，应选用()公式来计算。A.年金终值B.复利终值C.偿债基金D.资金回收【正确答案】A61.招标投标法要求必须招标的

22、项目是（）。A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.国家融资的项目【正确答案】D62.【真题】审查施工图预算，应首先从审查（）开始。A.定额使用B.工程量C.设备材料价格D.人工、机械使用价格【正确答案】B63.在履行合同过程中，下列不属于发包人的原因造成工期延误的是()A.增加合同工作内容B.发包人迟延提供材料C.强烈地震造成施工中断D.提供图纸延误【正确答案】C64.【真题】根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A.建设单位项目负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工项目技术负责人【正确答案】B65.法人的法定代表人超越权限订立的合同

23、（）。A.该代理行为一律无效B.该代理行为一律有效C.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为无效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为有效【正确答案】D66.注册造价工程师每一注册期内必须参加继续教育，其中必修课为（）学时。A.30B.40C.50D.60【正确答案】D67.仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.选定的仲裁委员会C.仲裁事项D.仲裁协议的约束【正确答案】D68.在项目融资工作中，评价项目风险因素应在（）阶段进行。A.融资决策分析B.项目融资的执行C.投资决策分析D.融资结构分析【正确答案】D69.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标

24、都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【正确答案】D70.某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3天、4天、2天，4天、3天、2天和2天、4天、3天。则流水施工工期为（）天。A.14B.15C.16D.17【正确答案】D71.【真题】在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是()。A.经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计

25、量C.经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量D.经济分析和财务分析均采用影子价格计量【正确答案】A72.如果某施工合同经人民法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。A.订立施工合同B.开始施工C.发现合同无效D.下达停工令【正确答案】A73.【真题】下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表【正确答案】C74.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的材料包括（）。A.施工图设计文件B.工程招标文件C.施工、监理合同D.施工许可证【正确答案】C75.下列工程项目管理组织机构形

26、式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【正确答案】A76.采用进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.发现投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变化情况【正确答案】B77.国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为15年C.直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差【正确答案】B78.某建设工程项目的建筑安装工程费用为560万元，设备及工器具购置费为330万元，工程建设其他费用为133万元

27、，基本预备费102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款300万元，建设期利息59万元，则该建设项目的静态投资为（）万元。A.1023B.1125C.1180D.1425【正确答案】B79.生产性建设项目的预计产品市场需求量距盈亏平衡点越远，则项目（）。A.安全性越小B.抗风险能力越小C.安全性越大D.发生亏损的机会越大【正确答案】C80.申请甲级资质的企业，最终由国务院建设主管部门自受理之日起（）内作出是否给予审批的决定。A.10B.20C.30D.40【正确答案】B81.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。A.评标委员会成员的名单在评标结束前保密B.评标委员会七个成员中，招标人

28、的代表有三名C.项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D.评标委员会成员由二人组成【正确答案】C82.【真题】关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.专业工程队数等于施工过程数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能存在空闲时间D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等。【正确答案】D83.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中，长期贷的期限为()年以上。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C84.已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成。按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、6天、18天和

29、6天，按成倍节拍流水组织流水施工的工期为（）。A.54天B.60天C.66天D.72天【正确答案】B85.【真题】建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水节奏D.流水能力【正确答案】D86.下列措施中属于主动控制措施的是（）。A.建立有效的信息反馈系统B.依据合同合理确定工程索赔费用C.用科学的方法制订计划D.应用现代管理手段检查工程实施情况【正确答案】C87.【真题】诉讼时效期间从（）之日起开始计算。A.权利人知道或者应当知道权利受到侵害B.权利人的权利实际受到侵害C.权利人提起诉讼D.法院接受诉讼【正确答案】A88.

30、某项目建设期为3年，建设期内每年年初贷款分别为500万元、600万元和800万元，年利率为10%。若在运营期第4年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A.2276.63B.2508.29C.2890.56D.3325.70【正确答案】D89.()应当将施工图设计文件报建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【正确答案】C90.【真题】下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是()。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团【正确答案】B91.根据注册造价工程师管理办法，注册造

31、价工程师的执业范围包括（）。A.项目设计方案的优化B.可行性研究投资估算的编制、审核C.项目施工组织设计的编制D.项目环境影响评价报告的编制【正确答案】B92.关于项目投资现金流量表的说法，错误的是（）。A.项目投资现金流量表是以投资方案为一独立系统进行设置的B.项目投资现金流量表是以投资方案建设所需的总投资作为计算基础的C.项目投资现金流量表是为分析项目融资后的盈利能力而编制的D.通过项目投资现金流量表可以计算静态投资回收期指标【正确答案】C93.市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为15%。某公司普通股8为1.25，留存收益的成本为（）。A.10%B.15%C.16.25%D.

32、18.75%【正确答案】C94.某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。A.3天和0天B.3天和1天C.4天和0天D.4天和1天【正确答案】D95.已知名义年利率为12%，一年计息12次，则一个季度的实际利率为（）。A.3.18%B.12.7%C.3.4%D.3.03%【正确答案】D96.项目的承发包模式中，（）强调资源共享，信息作为一种重要的资源，对于参与各方必须公开。A.合作体承包模式B.CM模式C.Partnering模式D.EPC模式【正确答案】B

33、97.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.2B.4C.5D.10【正确答案】C98.下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（）。A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线【正确答案】B99.在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.虚工作D.时间间隔【正确答案】D100.工程建设项目可按项目规模分类，下列关于划分项目等级原则的说明，不正确的是（）。A

34、.凡生产单一产品的项目，一般按产品的设计生产能力划分B.生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分C.更新改造项目可按投资额划分，也可按生产能力划分D.产品分类较多，难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均可对独立方案进行评价D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况【正确答案】BCE2.工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列（）材料到有关部门办理

35、备案。A.分支机构营业执照B.工程造价咨询企业资质证书复印件C.机构3年的工作规划D.固定办公场所的租赁合同或产权证明E.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件?【正确答案】BDE3.反映投资方案盈利能力的动态评价指标有（）。A.投资收益率B.内部收益率C.净现值率D.利息备付率E.偿债备付率【正确答案】BC4.【真题】根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投资报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【正确答案】BDE5.下列有关网络计划的工

36、期优化的说法中，正确的有（）。A.通过改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系实现工期优化B.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作C.工期优化过程中，当出现多条关键线路时必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.工期优化过程中，若被压缩的工作变成非关键工作，应压缩其他工作使得该被压缩的工作仍为关键工作E.将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短，应重新确定计算工期和关键线路【正确答案】BCE6.如果技术方案在经济上可行，则有（）。A.RReB.PtPeC.ICR1，并满足债权人要求D.NPV0E.IRR0【正确答案】ACD7.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生

37、产责任的说法，正确的是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【正确答案】ACD8.【真题】关于现金流量图绘制规则说法，正确的有（）。A.横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期B.横轴上的起点表示时间序列第一期期末C.横轴上每一间隔代表一个计息周期D.与横轴相连的垂直箭线代表现金流量E.垂直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小【正确

38、答案】ACDE9.【真题】根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据对方（）的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【正确答案】ACDE10.PFI方式与BOT方式在细节上的区别是（）。A.适用领域B.合同类型C.承担风险D.合同期满处理方式E.资金来源【正确答案】ABCD11.根据九部委标准施工招标文件中的通用合同条款，工程变更包括（）。A.取消合同中的任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或

39、顺序E.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】BCDE12.项目融资的特点包括()。A.项目导向B.有限追索C.风险分担D.公司负债型融资E.信用结构多样化【正确答案】ABCE13.【真题】根据合同法，关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任【正确答案】BCE14.城市维护建设税的纳税人实际是指实际缴纳（）的单位和个人。A.增值税B.消费税C.营业税D.所得税E.房产税【正确答案】ABC15.流转税的种类主要包括（）。A.车船税B.消

40、费税C.增值税D.营业税E.城市维护建设税【正确答案】BCDE16.关于区域经济与宏观经济影响分析指标，下列说法正确的是（）。A.增加值、净产值、纯收入、财政收入等经济指标均属于经济总量指标B.增加值、净产值、纯收入、财政收入等经济指标均属于社会与环境指标C.影响力系数属于社会与环境指标D.影响力系数属于经济总量指标E.就业效果、收益分配效果指标属于社会与环境指标【正确答案】AE17.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，但下列（）情况除外。A.事实上不能履行B.债权人在合理期限内未要求履行C.履行难度较大D.债务的标的不适于强制履行E.履行费用过高【

41、正确答案】ABDE18.【真题】计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房及建筑物的评估价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发成本【正确答案】ABCE19.建设项目可通过（）来筹集资本金。A.借用国外资金B.发行股票C.自筹投资D.利用外资直接投资E.银行贷款【正确答案】BCD20.根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.管理线路优化B.工期优化C.控制措施优化D.费用优化E.资源优化【正确答案】BDE21.出口信贷通常需要支付一定的附加费用，如()等。A.管理费B.承诺费C.信贷保险费D.交易费E.利息【正

42、确答案】ABC22.下列关于资金时间价值的说法正确的有（）。A.利率水平一般都低于社会平均利润率B.时间价值是资金在社会再生产过程中所产生的增值C.金融市场上借贷资本供过于求时，资金的时间价值率(利率)上升D.对于国家鼓励发展的行业，利率一般定得较低E.时间价值是对资金机会成本的衡量【正确答案】ABDE23.下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照合同约定对建设单位负责C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D.施工单位在施工过程中发现设计图样有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格前，

43、施工单位应当对工程质量问题履行保修义务?【正确答案】AC24.下列有关建筑工程一切险赔偿处理的说法，正确的有（）。A.保险人以将被保险财产修复至或基本恢复至其受损前状态的费用为准进行赔偿B.若修复费用超过被保险财产损失前的价值时，则以被保险财产损失前的实际价值为准C.损失赔付后，保险金额应相应减少，并且不退还保险金额减少部分的保险费D.在发生第三者责任项下的索赔时，保险人有权以被保险人的名义接办或自行处理索赔E.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年【正确答案】CD25.工程项目区域经济与宏观经济影响分析内容包括()。A.直接影响B.直接贡献C.间接贡献D.不利影响E.间接影响【正

44、确答案】BCD26.工程项目年度计划包括文字和表格两部分内容，其中，表格部分包括（）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表E.投资计划年度分配表【正确答案】ABCD27.【真题】按我国建设工程施工合同（示范文本）规定，应由发包人完成的工作包括（）。A.土地征用和拆迁B.临时用地申报批准手续C.提供工程地质报告D.做好现场安全保卫工作E.提供工程进度计划表【正确答案】ABC28.【真题】关于公司资本结构的说法，正确的有（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由

45、公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【正确答案】AB29.【真题】非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续工作【正确答案】BCD30.下列关于投资方案经济效果评价指标说法中，正确有()。A.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣B.投资收益率不适用于评价投资规模较大的项目C.净现值能够反映投资方案中单位投资的使用效率D.净现值和内部收益率均考虑了整个计算期的经济状况E.内部收益率不能直接衡量项目未回收投资的收益率【正确答案】A

46、D31.按现行财务制度规定，施工承包单位计提折旧一般采用（）。A.德尔菲法B.工作量法C.年数总和法D.平均年限法E.双倍余额递减法【正确答案】BD32.【真题】下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目【正确答案】ACD33.建筑工程一切险的物质损失除外责任情形包括()。A.设计错误引起的损失和费用B.因工艺不善引起的被保险财产本身的损失C.维修保养或正常检修的费用D.盘点时发现的短缺E.

47、不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失【正确答案】ABCD34.工程项目承包商的风险可以归纳为（）。A.人为风险B.决策错误风险C.缔约和履约风险D.经济风险E.责任风险【正确答案】BCE35.根据合同法的规定，合同的法定解除条件有()。A.当事人协商一致B.因不可抗力致使不能实现合同目的C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务E.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的【正确答案】BCDE36.资金成本有()等形式。A.个别资金成本B.综合资金成本C.边际资金成本D.长期

48、资金成本E.短期资金成本【正确答案】ABC37.营业税实行差别比例税率，对不同行业实行不同税率。下列营业税税率中正确的有（）。A.建筑、安装、装卸运输的税率为3%B.转让商标权、专利权的税率为4%C.转让土地使用权、销售建筑物的税率为5%D.金融保险、文化体育业的税率为8%E.邮电通信业的税率为5%【正确答案】AC38.根据价格法，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和社会供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力。实行合理有()。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【正确答案】ABDE39.工程项目中，发包人在合同履行的过程中的一般义务包括()。A.应按合同

49、约定向承包人支付合同价款B.应按合同约定及时组织竣工验收C.应按合同约定负责施工场地及周边环境与生态的保护工作D.应按有关法律规定纳税E.应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知【正确答案】ABE40.【真题】关于施工企业成本费用的下列表述中，正确的有（）。A.施工企业成本费用分为直接工程费和间接费B.直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费C.间接费相当于工业企业的期间费用D.财务费用属于直接工程费用E.施工企业成本核算以分项工程作为成本核算对象【正确答案】ABC41.下列方法中，属于风险分析与评价方法的有()。A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.敏感性分析法D.流程图法E.计划评

50、审技术法【正确答案】ABCE42.下列对工程项目前期工作计划和工程项目总进度计划地认识中，正确的是()。A.工程项目前期工作计划可使工程项目决策阶段各项工作的时间得到控制B.工程项目前期工作计划是对工程决策和实施阶段工作和工程进度的安排C.工程项目总进度计划应在施工图设计完成后编制D.工程项目总进度计划将具体安排各单位工程的开工和竣工日期E.投资计划年度分配表根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资【正确答案】ADE43.在寿命周期成本评价法中，权衡分析对象包括（）。A.设置费与维持费的权衡分析B.设置费中各项费用之间的权衡分析C.维持费中各项费用之间的权衡分析D.系统效率和寿命周期成本的权衡

51、E.从投产到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析【正确答案】ABCD44.建设工程项目采用Partnerin9模式的特点有（）。A.Partnerin9协议是工程建设参与各方共同签署的协议B.Partnerin9协议是工程合同文件的组成部分C.Partnerin9模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D.Partnerin9模式强调资源共享和风险分担E.Partnerin9模式可以独立于其他承包模式而存在【正确答案】ACD45.根据现行规定，造价工程师的注册证书失效的情形包括（）。A.同时在两个或两个以上项目执业B.不具备完全民事行为能力的C.注册有效期满且未延续注册的D.已与聘用单位解除

52、劳动合同且未被其他单位聘用的E.未按规定提供工程造价信息的【正确答案】BCD46.【真题】根据FIDIC土木工程施工合同条件关于争端裁决委员会(DAB)及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAF.裁决对双方有约束力【正确答案】ADE47.关于施工招标方式的说法，正确的有（）。A.邀请招标不进行资格审查B.邀请招标不发布招标公告C

53、.公开招标可能排除某些在技术上或报价上有竞争力的承包商参加D.邀请招标不需要做招标准备工作E.国际上政府采购通常采用公开招标的方式【正确答案】BE48.下列关于工程项目管理组织形式的说法中，不正确的是()。A.矩阵制组织机构的特点是既保持了统一指挥的特点，又满足了管理工作专业化分工的要求B.职能制能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性C.直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、职责分明、易于统一指挥D.直线职能制主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率E.职能制和矩阵制的组织机构易于形成多头领导【正确答案】AB49.根据标准施工招标文件，

54、下列关于施工质量和检验的说法，正确的是（）。A.由于承包人原因造成质量不合格的，发包人有权要求返工直至符合合同要求为止B.工程质量不符合要求，返工的费用应由承包人承担C.承包人应按合同约定进行全过程的质量检查和检验D.监理人有权对工程的所有部位进行检查和检验E.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任【正确答案】ACDE50.【真题】下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（）。A.直方图法B.网络计划法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.控制图法【正确答案】BCD51.监控风险管理计划实施过程的主要内容包括()A.编制损失控制计划B.及时发现和度量新的风险因素C.跟踪、评估风险的变化程度D.确定保险索赔的额度E.监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆【正确答案】BCE52.根据建设工程安全生产管理条例