造价工程师《建设工程造价管理》考试试题强化卷（答案）【40】

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题强化卷（答案）【40】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题强化卷（答案）【40】（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.按照双代号网络图的绘制规则，可以允许出现的情形是（）。A.循环回路B.在节点之间可以出现带双箭头的连线C.没有箭头节点或箭尾节点的箭线D.在特殊情况下，允许使用母线法绘图【正确答案】D2.某项目有甲、乙两个建设方案，基准收益率iC=10%，两方案的净现值等有指标如表所示。已知(P/A，10%，6)=4.355，(尸/A，10%，8)=5.334，则两方案可采用（）。A.净年值法进行比选，且甲方案更佳B.净现值法进行比选，且乙方案更佳C.研究期法进行比选

2、，且乙方案更佳D.内部收益率法进行比选，且甲方案更佳【正确答案】A3.关于利率理解不正确的是（）。A.风险越大，利率越高B.贷款期限长，利率高C.利率要大于社会平均利润率D.平均利润率不变，借贷资本供过于求，利率下降【正确答案】C4.在不影响总工期的前提下。本工作可以利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【正确答案】A5.【真题】某工程计划外购商品混凝土3000m3，计划单价420元/m3，实际采购3100m3，实际单价450元/m3，则由于采购量增加而使外购商品混凝土成本增加（）万元。A.4.2B.4.5C.9.0D.9.3【正确答案】A6.经营者将自己

3、经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为()。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁【正确答案】B7.【真题】根据注册造价师工程管理办法，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作()年以上。A.8B.10C.12D.15【正确答案】D8.下列工程费用的纠正措施中属于组织措施的是()。A.进行技术分析B.检查资金使用计划有无保障C.改善费用控制工作流程D.工程变更有无必要【正确答案】C9.财务效益和费用估算的估算应遵循()的原则才能在识别项目的效益和费用时真正体现项目投资的净效益。A.有无对比B.对应一致C.

4、辩证统一D.统筹安排【正确答案】A10.某企业转让房地产，收入总额为800万元，扣除项目金额为300万元。则此次转让房地产应交纳的土地增值税为()万元。A.150B.205C.240D.250【正确答案】B11.【真题】根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（?）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10天B.15天C.20天D.30天【正确答案】B12.根据现行规定。下列关于施工企业营业税的表述中不正确的是（）。A.施工企业从事安装工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均不包括设备价款在内B.施工企业从事建筑工程作

5、业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资的价款在内C.施工企业从事装饰工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材及其他物资的价款在内D.施工企业作为工程总承包人将工程分包给他人的，应以工程费总额减去付给分包人的价款后的余额计税营业额【正确答案】A13.从业主的角度，工程造价是指（）。A.工程的全部固定资产投资费用B.工程发包价格C.工程承包价格D.工程承发包价格【正确答案】A14.【真题】对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计

6、图纸的分期供应【正确答案】B15.功能评价是指找出实现功能的最低费用作为功能的（），通过与功能现实成本的比较，求出两者的比值和差异值，然后再选择价值工程活动的重点对象。A.目标成本B.计划成本C.预算成本D.控制成本【正确答案】A16.对个人转让房地产的，凡居住未满（）年的，土地增值税不实行优惠。A.1B.3C.5D.7【正确答案】B17.价值工程的核心和目标分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和确定研究对象的寿命周期成本D.分析实现研究对象功能的途径【正确答案】C18.编制标底属于工程造价管理中()阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.

7、工程发承包阶段D.工程施工阶段【正确答案】C19.为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理的发展趋势是（）。A.集成化、网络化、动态化B.集成化、网络化、信息化C.集成化、国际化、动态化D.集成化、国际化、信息化【正确答案】D20.【真题】诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其（）的制定。A.起诉权B.上诉权C.胜诉权D.抗辩权【正确答案】C21.在建设工程合同卖施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。A.落实费用控制人员B.检查工程变更有无必要C.进行技术分析D.加强合同日常管理【正确答案】B22.能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之

8、相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性的组织机构形式是()。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】D23.以下有关投资收益率指标的特点，表述有误的是（）。A.指标计算的主观随意性太强B.可适用于各种投资规模C.作为主要的决策依据比较可靠D.经济意义明确、直观，计算简便【正确答案】C24.为扶持不发达地区的经济发展，我国主要通过在投资项目资本金中适当（）。A.减少项目资本金的比例B.增加国家投资的比重C.减少政策性贷款的利率D.增加非政策性贷款比重【正确答案】B25.在工程项目建设程序的（）阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。A.可行性研究阶段B.

9、施工图设计阶段C.技术设计阶段D.初步设计阶段【正确答案】D26.在投资机会研究阶段进行项目的敏感性分析时，常采用的评价指标是（）。A.净现值和投资收益率B.投资收益率和投资回收期C.投资回收期和内部收益率D.内部收益率和净现值【正确答案】B27.采用（）时，实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】D28.目前，我国工程造价咨询单位的资质等级划分为()等级。A.5个B.3个C.2个D.4个【正确答案】C29.【真题】根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满（）日前，按照规定的

10、程序申请延续注册。A.5B.10C.20D.30【正确答案】D30.某人计划建立一项养老金，等20年后退休时每年末可从养老金中提取6000元(假设期限无限长)。已知银行存款利率为10%，(AP，10%，20)0.1175，(AF，10%，20)0.0175，则他现在每年末应存入银行()元。A.7050B.1050C.51064D.6000【正确答案】B31.关于施工成本管理流程的说法，错误的是()A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制和核算的基础C.成本核算又是成本计划是否实现的最后检查D.成本核算是实现成本目标责任制的保证和手段【正确答案】D32.在价值工程的方案创造阶段

11、，可采用的方法是（）.A.歌顿法和专家检查法B.专家检查法和蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法和流程图法D.流程图法和歌顿法【正确答案】A33.【真题】既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是()。A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让【正确答案】A34.下列风险中,不属于承包商风险的是（）。A.信息失真风险B.中介与代理风险C.报价失误风险D.管理体制、法规不健全【正确答案】D35.()为纳税人购进货物或接受应税劳务支付或者负担的增值税额。A.销项税额B.进项税额C.关税D.资源税【正确答案】B36.某合同约定了违约金，当事人一方迟延

12、履行的，根据合同法，违约方应当支付违约金并()。A.终止合同履行B.赔偿损失C.继续履行债务D.中止合同履行【正确答案】C37.对于常规现金流量的建设项目，若基准折现率增大，则()。A.NPV与IRR均减小B.NPV与IRR均增大C.NPV减小，IRR增大D.NPV减小，IRR不变【正确答案】D38.用内部收益率和净现值进行多方案比选所得结论()。A.一致B.不一致C.不一定一致D.无法判断【正确答案】C39.国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为15年C.直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差【正确答案】B40.政府投资的水利、电力、铁路等项目

13、基本属于（）。A.经营性项目B.非经营性项目C.福利性项目D.公益性项目【正确答案】A41.根据标准施工招标文件，下列关于发包人供应材料和工程设备的验收说法，错误的是（）。A.发包人应在到货7天前通知承包人B.验收后由承包人负责接收、运输和保管C.承包人应承担材料和工程设备不符合合同要求所增加的费用D.由于发包人原因延误交货等情况的还应向承包人支付合理利润【正确答案】C42.下列属于注册造价工程师权利是()。A.以个人名义承接工程造价业务B.发起设立工程造价咨询企业C.审批工程进度款支付额度D.审批工程变更价款【正确答案】B43.某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为100万元，租期

14、为5年，每年年末支付租金。若折现率为12，附加费率为5，则按附加费率法确定的年租金是（）万元。A.29.38B.32C.37D.40【正确答案】C44.某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每1m3用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每1m3用砖520块，每块砖实际价格为0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约（）元。A.2340.0B.2353.5C.2496.0D.2510.4【正确答案】C45.【真题】企业发生的年度亏损,在连续（）年内可以税前利润弥补。A.2.B.3.C.5.D.10.【正确答案】C46.在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，用

15、相对值表示盈亏平衡点的是（）。A.单位产品售价B.产销量C.可变成本、固定成本D.生产能力利用率【正确答案】D47.根据我国现行规定，在甲级和乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师人数在企业出资人的总人数中的比例分别不得低于()。A.80%和60%B.60%和50%C.50%和50%D.60%和60%【正确答案】C48.有关“流水节拍”的概念。正确的解释是（）。A.一个专业队的作业时间B.一个施工段的持续时间C.一个专业队的流水时间D.一个专业队在某施工段上的作业时间【正确答案】D49.在施工单位的计划体系中，项目管理规划大纲是由企业管理层在()编制的。A.投标之前B.签约之前C.开工之前D.

16、竣工验收之前【正确答案】A50.下列关于资金成本的表述中正确的是（）。A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性B.企业融资规模越大，资金成本就越小C.资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据D.个别资金成本是追加筹资决策的重要依据【正确答案】C51.某产品有F1、F2、F3、F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1/F2=1.75，F2/F3，=2.20，F3/F4=3.10。则功能F2的重要性系数是（）。A.0.136B.0.179C.0.224D.0.298【正确答案】D52.在价值工程活动中，功能评价属于（）的工作内容。A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.方案

17、实施与评价阶段【正确答案】B53.根据招标投标法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收?【正确答案】A54.对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由()承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.当地文物管理部门【正确答案】B55.根据我国现行规定，造价工程师在申请初始注册时可以不提交的材料是（

18、）。A.身份证明复印件B.工程造价岗位工作证明C.工程造价的业绩证明D.与聘用单位签订的劳动合同复印件【正确答案】C56.某企业发行普通股正常市价为58元，估计年增长率为15，第一年预计发放股利2元，筹资费用率为股票市价的10，企业所得税率为33，则发行普通股的资金成本率为（）。A.12.62B.17.57C.18.83D.20.72【正确答案】C57.当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。A.合同签订地B.工程所在地C.发包人住所地D.承包人住所地【正确答案】C58.某施工企业自建房屋对外

19、销售，该企业应（）。A.按建筑业缴纳营业税B.按销售不动产缴纳营业税C.按建筑业缴纳营业税或按销售不动产缴纳营业税D.先按建筑业缴纳营业税，再按销售不动产缴纳营业税【正确答案】D59.在邀请招标中，被邀请的对象最少不应少于（）家。A.2B.3C.5D.10【正确答案】B60.工程造价计价方法的多样性是指()。A.工程造价的确定要考虑时间价值因素B.工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，适用不同的计价方法C.每一项工程因时间、地点的不同决定了工程造价的差异D.工程造价在建设程序的不同阶段逐步深化，逐渐接近实际造价【正确答案】B61.根据我国合同法的规定，具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己

20、的行为表示放弃撤销权，则()。A.撤销权归于消灭B.撤销权依然存在C.合同效力消灭D.合同效力待定【正确答案】A62.确定建设项目总概算是()的工作内容之一。A.投资决策阶段B.可行性研究报告C.设计阶段D.建设准备阶段【正确答案】C63.甲在家庭大扫除时把一件旧衣服当作垃圾扔掉，没有发现其妻藏于衣服中的一张金额5000元的存折，邻居乙在捡拾垃圾时发现了该存折，欲据为己有，后被甲妻得知，遂同甲一起向乙讨要，乙认为存折系自己从垃圾中捡到，应属于自己所有，不同意归还。对于本案的分析，正确的是()。A.乙应当将该存折返还给甲B.在甲抛弃之后，乙以所有的意思占有该存折，因而乙已经取得了该存折的所有权C

21、.对此存折，应当认定为所有人不明的埋藏物，收归国家所有D.甲的抛弃行为使其对存折的所有权已经消灭【正确答案】A64.下列有关要约邀请的说法，正确的是（）。A.要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请的内容往往确定的，含有合同得以成立的主要内容D.要约邀请在法律上无需承担责任【正确答案】D65.根据我国政府采购法，作为政府采购的主要方式是（）。A.邀请招标B.公开招标C.竞争性招标D.单一来源采购【正确答案】B66.工程项目目标控制的方法中，可以用来找出工程质量主要影响因素的是（）。A.直方图法B.鱼刺图法C.排列图法D.S曲线法【正确答案】C67

22、.（）是工程造价管理系统中的一个重要环节，是设计阶段进行技术经济分析，实施工程造价控制的一项重要措施。A.施工图预算B.初步设计C.投资决策D.限额设计【正确答案】D68.在施工合同履行过程中，监理人收到了施工单位提交的索赔通知书。则监理人应在确定追加付款后。在收到上述索赔通知书（）天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。A.7B.14C.42D.84【正确答案】C69.根据建筑工程质量管理条例，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装修D.改变建筑工程局部使用功能【正确答案】B70.

23、常用的工程项目目标控制方法中，（）是一种用于工程进度控制的有效方法，在工程项目目标控制中采用这种方法也有助于工程成本的控制和资源的优化配置。A.S曲线法B.香蕉曲线法C.网络计划法D.排列图法【正确答案】C71.盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。项目的盈亏平衡点越低。其（）。A.适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越弱B.适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越强C.适应市场变化的能力越强，抗风险能力越弱D.适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强【正确答案】D72.下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（）。A.年值法B.净现值法C.净现值率法D.方案评分法【正

24、确答案】D73.某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，静态投资为()万元。A.2050B.2170C.2230D.2290【正确答案】B74.建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责B.总承包企业对分包工程质量承担连带责任C.分包工程质量由分包企业单独承担责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【正确答案】B75.关于价格法，下列说法错误的是（）。A.价格法中的价格，包括商品价格和

25、服务价格B.大多数商品和服务价格实行政府定价C.省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府不得制定定价目录D.我国的价格管理机构是县级以上各级政府价格主管部门和其他有关部门?【正确答案】B76.下列承包模式中，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”的是()A.CM承包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.Partnering模式【正确答案】A77.（）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。A.财务评价B.财务分析C.财务管理D.财务核算【正确答案】B78.下列关于建设期利息的说法不正确的是（）。A.建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用B.建设期利息指资本化利

26、息C.投产以后发生的借款利息应计入建设期利息D.分期建成投产的投资方案，应按各期投产时间分别停止借款费用的资本化【正确答案】C79.设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构建D.工程项目建设方案设计【正确答案】B80.【真题】根据标准施工招标文件，由发包人提供的材料和工程设备时，由于发包人原因发生交货地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.

27、由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润【正确答案】D81.在()阶段，按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目策划决策的控制造价。A.工程设计B.工程项目策划C.工程发承包D.工程施工【正确答案】B82.某企业为筹集资金，发行2000万元普通股股票，每股正常市价为60元，社会无风险投资收益率为10%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司普通股股票的投资风险系数为12，筹资费用率为4%，则该普通股股票的资金成本为（）。A.14.8%B.15.3%C.16.0%D.17.1%【正确答案】C83.与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是()A.

28、能够直接衡量项目未回收投资的收益率B.能够反映项目投资中单位投资的盈利能力C.能够反映投资过程的收益程度D.能够反映项目在整个计算期内的经济状况【正确答案】C84.【真题】根据国务院关于调整和完善固定资产按资项目资本金制度的通知，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【正确答案】A85.因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时，则()。A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任B.被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任D.被代理人向第三人承担由此产生

29、的全部民事责任【正确答案】B86.申请甲级资质的企业，最终由国务院建设主管部门自受理之日起（）日内作出是否给予审批的决定。A.10B.20C.30D.40【正确答案】B87.【真题】美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间的合同文件。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.发包人与承包人D.建筑师与承包人【正确答案】C88.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。A.均为0B.分别为1和0C.分别为2和0D.均为4【正确答案】C89.对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。A.土方开挖工程B.木门窗工程C

30、.桩基础工程D.木门窗安装工程【正确答案】C90.监理人收到施工承包单位的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工承包单位书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B91.造价工程师因特殊原因需暂停执业，未办理暂停执业手续的，则()。A.按继续按执业状态管理B.不予注册C.注册证书自动失效D.只要坚持参加继续教育，注册证书仍有效【正确答案】B92.下列关于财务内部收益率或资本金净利润率的说法中，正确的是（）。A.财务内部收益率属于静态评价指标B.财务内部收益率在任何情况下都是存在且唯一的C.资本金净利润率考虑了时间因素，体现了资金具有时间

31、价值D.资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明项目盈利能力满足要求【正确答案】D93.关于财务分析和经济分析的说法，正确的是（）。A.财务分析从国家经济整体的角度出发进行分析B.经济分析从项目的角度出发进行分析C.财务分析是经济分析的基础D.大型工程项目中，财务分析是经济分析的前提【正确答案】C94.下列各项流动资产中，分别属于结算债权和待摊费用的是（）。A.应收股利和预付风险费B.应收账款和低值易耗品C.信用卡存款和低值易耗品摊销D.银行本票存款和预付账款【正确答案】B95.根据我国现行有关资本金制度的规定，除国家对高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超

32、过投资项目资本金总额的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B96.【真题】采用PFI融资方式的特点是（）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险【正确答案】D97.（）是限额设计的关键。A.投资决策阶段B.初步设计阶段C.施工图设计阶段D.施工图预算计算【正确答案】A98.根据我国现行规定，应免征土地增值税的是（）的房地产。A.办公楼增值额未超过扣除项目金额20B.普通住宅楼增值额未超过扣除项目金额30C.已居住4年后由个人转让D.1994年1月1日前签订转让合同【正确答案】D99.

33、根据我国相关规定，作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价是（）。A.初步投资估算B.投资估算C.初步设计总概算D.施工图预算【正确答案】A100.()是对产品进行功能分析，研究如何以最低的群寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。A.多指标法B.单指标法C.价值工程法D.综合费用法【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）。A.对工程质量负责B.在缺陷责任期内负责照管工程现场C.执行工程师发布的各项指令D.拒绝接受指定的分包商E.对施工现场的安全负责【正确答案】ACE2.BOT融资方式包括()等基本形式。A.典型BOTB

34、.BOOC.DOTD.BOOTE.PPP【正确答案】ABD3.寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于（）。A.当选择系统时，不考虑设置费，但要将所有的费用放在相应的位置上加以研究B.当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所有的费用C.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素D.在系统开发的初期考虑寿命周期成本E.费用效率CE与传统成本法比较基点不同?【正确答案】BCD4.资金成本有()等形式。A.个别资金成本B.综合资金成本C.边际资金成本D.长期资金成本E.短期资金成本【正确答案】ABC5.工程项目新开工时间是指（）。A.设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽

35、开始的日期B.工程地质勘查开始施工的日期C.公路工程需要进行大量土石方工程的，以开始施工土方、石方工程的日期D.施工用临时道路开始施工的日期E.平整场地开始施工的日期【正确答案】AC6.投资估算的方法有（）。A.单价法B.实物法C.设备系数法D.比较法E.生产能力指数法【正确答案】CE7.线性盈亏平衡分析的前提条件包括()。A.项目可行B.生产量等于销售量C.销售价格不变D.单位可变成本不变E.销售量不变【正确答案】BCD8.影响基准收益率的因素有()。A.资金成本B.投资项目竞争情况C.项目风险水平D.通货膨胀因素E.投资规模【正确答案】ACD9.要有效地控制工程造价应该（）。A.从组织上明

36、确项目组织结构、明确造价控制者及其任务、明确管理职能分工B.严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计C.把主要的精力放在施工阶段D.将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施中E.把主要的精力放在结算建筑安装工程价款上【正确答案】ABD10.报价技巧是指投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有（）。A.突然涨价法B.单方案报价法C.不平衡报价法D.无利润竞标法E.突然降价法?【正确答案】CDE11.关于造价工程师的注册条件，下列说法中正确的有()。A.取得造价工程师执业资格证书B.没有不予注册的情形C.在一定范围内允许他人以本人名义执业D.相关专业本科毕业满四年E.受聘

37、于一个工程造价咨询企业或相关专业的单位【正确答案】ABE12.确定基准收益率的基础是（）。A.资金成本B.机会成本C.投资风险D.通货膨胀E.投资收益【正确答案】AB13.【真题】项目资本金的筹措方式有（）。A.发行股票B.发行债券C.设备融资租赁D.吸收国外资本直接投资E.申请国际金融组织优惠贷款【正确答案】AD14.静态评价方法是不考虑资金时间价值，其适用于（）。A.方案的初步评价B.方案的详细评价C.资金周转速度快的项目评价D.对短期投资项目评价E.对逐年收益大致相等的项目评价【正确答案】ADE15.【真题】根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目总经理的职权有（）。A.组织审

38、核初步设计文件B.组织工程设计招标C.审批项目财务预算D.组织单项工程预验收E.编制项目财务决算【正确答案】BDE16.影响工程寿命周期的因素有()。A.经济环境B.物理磨损C.风险因素D.经济磨损E.技术磨损【正确答案】BDE17.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务包括（）。A.依法独立执行工程造价业务B.执行工程计价标准和计价方法C.保守在执业中知悉的技术秘密D.保证执业活动成果的质量E.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章【正确答案】BCD18.采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准投资收益

39、率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【正确答案】BDE19.下列关于名义利率与实际利率的说法，正确的有（）。A.实际利率真实地反映了资金时间价值B.计息期为半年时，名义利率等于实际利率C.计息期为1年时，名义利率等于实际利率D.名义利率相同时，周期越短，名义利率与实际利率差值越大E.名义利率越小，周期越短，名义利率与实际利率差值越大【正确答案】ACD20.根据标准施工招标文件，下列关于施工质量和检验的说法，正确的是（）。A.由于承包人原因造成质量不合

40、格的，发包人有权要求返工直至符合合同要求为止B.工程质量不符合要求，返工的费用应由承包人承担C.承包人应按合同约定进行全过程的质量检查和检验D.监理人有权对工程的所有部位进行检查和检验E.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任【正确答案】ACDE21.项目成本控制的方法包括（）。A.因素分析法B.工期一成本同步分析法C.挣值分析法D.指标对比分析法E.价值工程法【正确答案】BCE22.下列选项中，施工组织设计的编制依据为（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D.工程施工合同文件E.工程设计文件【正确答案】ACDE23.合同当事人可以选择诉讼方式解决合同争

41、议的情形有（）。A.经过和解、调解未能解决合同争议的B.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的C.仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的D.当事人一方和第三人之间存在合同争议的E.合同争议的当事人不愿和解、调解的【正确答案】ABCE24.项目资本金占项目总投资的比例在30%及以上的投资行业包括()。A.铁路B.保障性住房C.城市轨道交通D.煤炭E.玉米深加工【正确答案】DE25.【真题】根据注册造价师管理办法，注册造价工程师的权利有()A.发起设立工程造价咨询企业B.保管和使用本人的注册证书C.执行工程计价标准和方法D.参加注册造价师继续教育E.参加执业中知悉的商业秘密【正确答案】AB

42、D26.施工招标策划中施工标段的划分应考虑的因素包括()。A.工地管理B.建设资金C.设计图纸供应D.合同类型E.工程特点【正确答案】ABCE27.提高产品价值的途径有()。A.功能不变，提高成本B.成本不变，提高功能水平C.成本少量上升，功能大幅度提高D.成本少量下降，功能大幅度降低E.功能提高，成本下降【正确答案】BCE28.工作C有两项紧前工作A、B，其持续时间为A=3天，B=4天，其最早开始时间相应为第5天和第6天，工作c的最迟开始时间为第13天，则下列计算正确的是（）。A.工作c的总时差为3天B.工作A总时差为5天C.工作A自由时差为2天D.工作B总时差为2天E.工作B自由时差为1天

43、【正确答案】ABC29.下列关于建筑职工意外伤害保险的论述中，正确的有（）。A.建筑职工意外伤害保险以工程项目或单项工程为单位进行投保B.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险C.建筑职工意外伤害保险实行差别费率，差别费率可与施工企业安全生产业绩、安全生产管理状况等因素挂钩D.建筑职工意外伤害保险的投保必须实行记名和核实人数的方式E.建筑职工意外伤害保险的范围应当覆盖工程项目?【正确答案】ABE30.下列关于工程项目管理组织形式的说法中，不正确的是()。A.矩阵制组织机构的特点是既保持了统一指挥的特点，又满足了管理工作专业化分工的要求B.职能制能根据工程任务的

44、实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性C.直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、职责分明、易于统一指挥D.直线职能制主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率E.职能制和矩阵制的组织机构易于形成多头领导【正确答案】AB31.根据注册造价工程师管理办法。注册造价工程师申请延续注册时不予注册的情形包括（）。A.同时在两个工程项目中执业的B.同时在两个单位注册的C.未达到造价工程师继续教育合格标准的D.前一个注册期内造价工作业绩达不到规定标准E.未在工程造价成果文件上加盖执业印章的【正确答案】BCD32.【真题】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有(

45、)。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法【正确答案】ACD33.下列属于工程造价计价依据中的设备单价计算依据的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.进口设备关税D.人工单价E.机械台班费【正确答案】ABC34.工程项目施工图预算审查的方法包括（）。A.全面审查法B.对比审查法C.重点抽查法D.筛选审查法E.分类整理法?【正确答案】ABCD35.投资方案现金流量表主要有（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表E.利润表【正确答案】ABCD36.根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.管理线路优化B.工期优

46、化C.控制措施优化D.费用优化E.资源优化【正确答案】BDE37.【真题】根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名义进行的工作有（）。A.承接工程造价咨询业务B.订立工程造价咨询合同C.委托工程造价咨询项目负责人D.组建工程造价咨询项目管理机构E.出具工程造价成果文件【正确答案】ABE38.下列关于利息备付率和偿债备付率的说法正确的是（）。A.偿债备付率和利息备付率都属于静态指标B.利息备付率是利润总额和当期应付利息的比值C.偿债备付率正常情况下应该大于1D.利息备付率是指息税前利润和当期应付利息费用的比值E.偿债备付率是可用于还款的利润和当期应还本付息金额的比

47、值?【正确答案】ACD39.根据我国现行规定，下列()不予造价工程师初始注册或延续注册。A.没有业绩证明和工作总结B.在申请注册过程中弄虚作假C.被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请之日止不满三年D.未按规定参加继续教育，或继续教育未达标E.丧失民事行为能力【正确答案】BCE40.我国的固定资产投资包括了()。A.基本建设投资B.更新改造投资C.房地产开发投资D.动态投资E.其他固定资产投资【正确答案】ABCE41.与发行股票相比，企业通过发行债券筹集资金的特点包括()。A.降低企业财务风险B.少纳企业所得税C.资金成本较高D.可降低企业负债比率E.保持原有投资者控制权不变【正确答案】BE

48、42.工程项目区域经济与宏观经济影响分析内容包括()。A.直接影响B.直接贡献C.间接贡献D.不利影响E.间接影响【正确答案】BCD43.功能重要性系数又称功能系数或功能指数，是指评价对象的功能在整体功能中所占的比率。确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有（）。A.强制打分法B.百分比评分法C.多比例评分法D.环比评分法E.逻辑评分法?【正确答案】ACDE44.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的有（）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程【正确答案】BCE45.【真题】既有法人作为项目法人筹措项目

49、资本金时。属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票【正确答案】AE46.财务分析中的人工工资及福利费通常包括（）。A.职工工资B.津贴和补贴C.职工福利费D.奖金E.缴纳的个人所得税【正确答案】ABCD47.项目债务资金筹措方案应明确的债务资金基本要素是（）。A.融资成本B.债务序列C.建设期利息的支付D.债权保证E.利用外债的责任【正确答案】ACDE48.下列指标中，属于承包企业层面项目成本考核指标的有（）。A.施工计划成本实际降低额B.项目设计成本降低额C.目标总成本降低额D.项目施工成本降低率E.施工责任目标

50、成本实际降低率【正确答案】BD49.建设工程项目建议书的内容应包括（）。A.产品方案的初步设想B.建设条件的初步分析C.投资估算D.项目进度安排E.项目合同文件草案【正确答案】ABD50.在工程经济学中，利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，它是指（）。A.占用资金所付的代价B.放弃使用资金所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得的补偿D.资金的一种机会成本E.高于社会平均利润率的利润【正确答案】ABD51.下列()属于债务资金筹资方式。A.优先股B.合资经营C.融资租赁D.发行债券E.出口信贷【正确答案】CDE52.一人准备在今后7年每年年末存入A元，利率为I，则第8年年末可以得到F的正确表达式是（）

51、。A.F=A(P/A,I,7)(F/P,I,8)B.F=A(P/A,I,6)(F/P,I,7)C.F=A(F/A,I,7)(F/P,I,1)D.F=A(F/A,I,6)(F/P,I,2)E.F=A(F/A，I，7)【正确答案】AC53.根据现行规定，造价工程师的注册证书失效的情形包括()。A.同时在两个或两个以上项目执业B.不具备完全民事行为能力的C.注册有效期满且未延续注册的D.已与原聘用单位解除劳动合同E.未按规定提供工程造价信息的【正确答案】BC54.【真题】下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中

52、有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目【正确答案】ACD55.下列有关网络图的基本概念的说法，正确的是（）。A.混凝土浇筑后的养护工作属于虚工作B.相邻两工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系C.紧前工作、平行工作及后续工作是工作之间逻辑关系的具体表现D.在网络计划图中，总持续时间最长的线路一定是关键线路E.在网络计划执行过程中，关键线路还会发生转移【正确答案】BDE56.下列关于双代号时标网络计划的绘制方法的说法中，正确的是（）。A.在编制时标网络计划时应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠B.在编

53、制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表C.按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线D.当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时问坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历时间。E.除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最早的箭线始端【正确答案】ABCD57.根据建设工程安全生产条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】ABDE58.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【正确答案】CDE59.下面说法正确的有()。A.利息是衡量资金时间价值的绝对尺度B.当借贷资本供大于求时，利率