监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案（第69卷）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案（第69卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案（第69卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于（）。A.额外工作B.附加工作C.正常工作D.限额工作【正确答案】B2.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人【正确答案】B3.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C4.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，属于业主对分包

2、合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】B5.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度【正确答案】C6.【真题】某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元t。该施工企业给供应商的

3、钢材款应按()。A.4500元t计算并追加违约金B.4000元t计算并追加违约金C.4500元t计算D.4000元t计算【正确答案】C7.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D8.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C9.由于发包人未给勘察人提供必要的工

4、作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D10.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（）。A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知C.试车记录由发包人准备D.试车合格，工程师在试车记录上签字【正确答案】C11.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避

5、免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A12.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D13.下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为

6、C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿【正确答案】D14.【真题】根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【正确答案】A15.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C16.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需

7、要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B17.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【正确答案】D18.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技

8、术设计D.初步设计【正确答案】D19.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A20.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月

9、追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任【正确答案】B21.取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A22.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B23.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立

10、书面合同。A.2011年4月15日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日【正确答案】B24.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D25.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C

11、26.【真题】投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【正确答案】C27.【真题】建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【正确答案】C28.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D29.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B30.在采购合同履行过程中，

12、供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A31.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A32.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C33.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.

13、工程师与供货人【正确答案】C34.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系【正确答案】A35.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C36.下列

14、关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C37.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济

15、损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A38.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日【正确答案】C39.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B40.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件

16、的性质【正确答案】A41.招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自（）。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册【正确答案】D42.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.安装工艺错误导致的损失D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【正确答案】C43.招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B44.监理合同实施中，监理酬金支付方

17、式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（）。A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款【正确答案】D45.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C46.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B47.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B48.FI

18、DIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格（）。A.不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格B.等于主合同中所约定的该部分工程价格C.大于主合同中所约定的该部分工程价格D.小于主合同中所约定的该部分工程价格【正确答案】A49.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】D50.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是（）。A.战争B.动乱C.爆炸D.洪水【正确答案】C51.担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不

19、履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【正确答案】B52.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B53.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D54.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还

20、承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A55.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B56.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位

21、索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A57.下列有关暂停施工说法不正确的是()。A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工【正确答案】B58.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选【正确答案】B59.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A60.下列放样方

22、法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。A.极坐标法B.套绘断面法C.经纬仪扫描法D.坡度尺法【正确答案】A61.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A62.自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D63.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B64.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人

23、在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。A.归还委托人，并应支付折旧费B.不用归还委托人C.归还委托人，并应支付租赁费D.归还委托人即可【正确答案】D65.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C66.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。A.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元【正确答案】B67.合同法律关系的主体不包括()。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C68.某施工合同约定由发包

24、人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【正确答案】A69.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A70.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C71.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。A.

25、非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式【正确答案】A72.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B73.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.转代理D.指定代理【正确答案】A74.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师

26、是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B75.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D76.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B

27、.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D77.设计招标文件的内容不包括（）。A.设计依据B.工程项目应达到的技术指标C.具体的工作量D.项目限定的工作范围【正确答案】C78.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价（）的情况，规定了管理程序。A.8B.15C.17D.22【正确答案】D79.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验

28、和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A80.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元【正确答案】D81.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答案】C82.依

29、据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B83.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C84.【真题】关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保

30、证人【正确答案】D85.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A86.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据【正确答案】B87.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C88.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资

31、料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A89.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作【正确答案】A90.依据招标投标法，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A91.【真题】根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同

32、意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【正确答案】A92.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比【正确答案】C93.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.

33、验收72小时后【正确答案】B94.工程师在接到延期开工申请后的（）内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B95.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C96.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求

34、增加施工设备，也无权要求加快施工进度【正确答案】C97.按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物【正确答案】B98.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【正确答案】C99.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

35、【正确答案】D100.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A二.多选题(共70题)1.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE2.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，()。A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照

36、数补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货【正确答案】ABDE3.根据施工合同(示范文本)通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（）。A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告【正确答案】BCDE4.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理

37、单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB5.【真题】能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【正确答案】ACD6.【真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的【正确答案】CDE7.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿

38、采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】ABCE8.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有（）。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告E.因

39、监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【正确答案】CD9.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE10.根据我国合同法的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括（）。A.债务已经按照约定履行B.债务相互抵消C.债务人依法将标的物提存D.合同中止E.债权、债务同归于一人【正确答案】ABCE11.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司

40、应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC12.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，

41、累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE13.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC14.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师在认为必要时，可以就（）发布变更指令。A.改变原定的施工顺序B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABC15.根据招标投标法的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括（）。A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目B.施工企业自建自用的工程

42、，且该施工企业资质等级符合工程要求的C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的【正确答案】BCDE16.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括（）。A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.批准施工合同承包人选定的分包人E.主持工程建设有关协作单位的组织协调【正确答案】ACD17.建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保

43、险人可以法控制的物质损失或人身伤亡【正确答案】ABCD18.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE19.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划

44、C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE20.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD21.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委

45、托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD22.施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【正确答案】CD23.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E

46、.建设周期长【正确答案】BCD24.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD25.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经

47、办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费【正确答案】BCDE26.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准【正确答案】ABD27.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括（）。A.评标过程B.评标专家名单C.评标标准D.投标报价E.评标方法【

48、正确答案】BD28.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE29.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE30.保险人可以对()带来的损失不负

49、责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用【正确答案】ACE31.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【正确答案】ABDE32.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【

50、正确答案】ABDE33.施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括（）。A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理【正确答案】ABDE34.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至

51、施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC35.下列属于发包人违约责任的是（）。A.设计错误B.设计工作暂停C.审批工作延误D.发包人延误支付定金E.设计人员受不可抗为影响延误完成【正确答案】CD36.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE37.资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括（）。A.合同条件B.图纸和技术资料C.招标工程概况D.工程量清单E.对投标人的基本要求和指导投标

52、人填写资格预审文件的有关说明【正确答案】CE38.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理【正确答案】ABCE39.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）对设计变更的规定，下列情况中属于设计变更的有()。A.减少合同中约

53、定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【正确答案】ABDE40.根据合同法的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有（）。A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制【正确答案】ABDE41.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE42.FIDIC施工合同条件规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整

54、个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括（）。A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.拆除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用【正确答案】ACDE43.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【正确答案】ABCD44.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE45.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申