二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案【8】

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案【8】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案【8】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.现场质量检查的方法中，实测法的手段可概括为（）。A.看、摸、敲、照B.靠、量、吊、套C.理化试验D.无损检测【正确答案】B2.【真题】某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A3.（）是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.监理制度B.安全生产责任制C.项目法人责任制

2、D.施工许可制【正确答案】B4.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B5.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A6.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告【正确答案】B7.某

3、地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位，则业主采用的承发包模式是()。A.施工总承包模式B.施工平行承发包模式C.施工总承包管理模式D.EPC承包模式【正确答案】B8.对于施工承包合同中，关于发包人责任与义务的说法，错误的是（）A.按通用合同条款约定提供施工场地?B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整?C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件?D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【正确答案】C9.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造

4、价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B10.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。A.55B.65C.75D.85【正确答案】A11.在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。A.符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013的要求B.符合相关专业验收规范的规定C.勘察设计对施工提出的要求D.符合施工承包合同约定的要求【正确答案】D12.下列不属于项目管理机构负责人的权限（参考建设工程项目管理规范GB/T503

5、26-2017）有（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与选择具有相应资质的分包人C.参与组建项目管理机构D.选择监理单位【正确答案】D13.关于职业伤害事故分类标准规定，轻伤与重伤划分的界限是（）A.损失100个工作日?B.损失100天?C.损失105个工作日?D.损失105天【正确答案】C14.【真题】关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。A.项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求B.项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标C.项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据D.项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开【正确答案】B15.工程质量监督机

6、构进行第一次现场监督检查的重点是（）。A.施工现场准备工作情况B.主要建筑材料、建筑构配件的质量C.参与工程建设各方主体的质量行为D.施工现场计量器具检验情况【正确答案】C16.【真题】下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是()。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.运输车辆清洗处设置沉淀池C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B17.下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。A.合同价款中包括暂列金额B.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定C.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用D.剩余的暂列金额归发包人所有【正确答案】C18.如

7、发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。A.承担由此增加的费用，但不承担工期延误B.承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C.承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D.承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【正确答案】D19.为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于（）m。A.1.5B.1.8C.2.0D.2.5【正确答案】B20.下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.编制与进度计划相适应的资源需求计划【正确答案】A21.针对承包的工程任务，合同跟踪以(

8、)等方面为对象。A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少【正确答案】A22.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为（）。A.期满前1个月B.期满前2个月C.期满前3个月D.期满前6个月【正确答案】C23.【真题】施工成本计划的编制基础是()。A.施工成本考核B.施工成本预测C.施工成本核算D.目标成本确定【正确答案】B24.下列关于建设工程项目施工进度计划和施工企业

9、编制的施工生产进度计划的说法，正确的是（）。A.建设工程项目施工进度计划是针对整个企业编制的B.施工企业编制的施工生产进度计划是针对一个具体工程项目编制的C.施工企业的施工生产计划属企业计划的范畴D.建设工程项目施工进度计划属企业计划的范畴【正确答案】C25.【真题】下列风险管理的工作中，属于风险评估环节的是()。A.确定风险因素B.确定风险等级C.确定风险排序D.确定风险管理范围【正确答案】B26.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承

10、担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D27.合同实施偏差分析的内容不包括（）。A.业主对合同偏差的态度分析B.产生偏差的原因分析C.合同实施偏差的责任分析D.合同实施趋势分析【正确答案】A28.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C29.关于工作任务分工的说法，错误的是（）。A.工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责B.

11、组织论中的组织分工指的是工作任务的分工C.项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工表D.在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整【正确答案】B30.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A31.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF-2003-0214)，关于保险的说法，正确的是()。A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自由人员及第三人人员生命财产办理保险，并承担相关费用B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办

12、理保险，并承担相关保险费用C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用【正确答案】C32.文明施工应当在（）过程实施。A.土方开挖至主体封顶施工阶段B.项目部进场至主体封顶阶段C.主体及装饰装修阶段D.项目部进场至施工结束清场阶段【正确答案】D33.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定

13、【正确答案】C34.在工程项目施工前，工程监理单位应当审查施工单位所提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。A.工程建设设计文件B.工程建设设计规程C.工程建设施工合同D.工程建设强制性标准【正确答案】D35.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C36.各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这是质量管理体系八项原则的（）原则。A.管理的系统方法B.领导作用C.全员参与原

14、则D.持续改进【正确答案】C37.可行性研究报告编制工作所处的阶段属于建设工程全寿命周期的（）。A.实施阶段B.决策阶段C.设计阶段D.使用阶段【正确答案】B38.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C39.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A40.【真题】建设工程施工质量保证体系运行的主体是（）。A.过程管理B.质量计划C.PD

15、CA循环D.质量手册【正确答案】B41.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D42.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，工程量清单综合单价可表示为（）。A.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费B.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费C.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费D.人工费十材料费十施工机具使用费十管

16、理费十利润十风险费十措施项目费十规费十税金【正确答案】A43.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7?B.14?C.28?D.56?【正确答案】C44.下列费用偏差原因，属于由于业主原因的是（）。A.协调不佳B.人工涨价C.图纸提供不及时D.材料代用【正确答案】A45.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240D.264【正确答案】B46.【真题】根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA循环中“A”环节指的是()。A.策划

17、B.支持和运行C.改进D.绩效评价【正确答案】C47.合同实施的偏差分析的内容不包括（）A.合同实施偏差的责任分析?B.合同实施趋势分析?C.合同实施成本控制分析?D.产生偏差的原因分析【正确答案】C48.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在()中。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单的招标人部分D.其他项目清单的投标人部分【正确答案】D49.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正

18、确答案】C50.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知（）。A.发包人B.设计单位C.监理人D.技术负责人【正确答案】C51.在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开（）作业。A.晚9点至次日早7点B.晚10点至次日早7点C.晚9点至次日早6点D.晚10点至次日早6点【正确答案】D52.施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.投标人投标时，投标报价缺乏依据D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A53.

19、施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A54.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B.找出偏差，采取纠偏措施C.施工成本目标的逐层分解D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较【正确答案】C55.某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50元工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责

20、，造成承包商7人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致5人窝工10天。承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为()元。A.0B.1750C.2500D.4250【正确答案】B56.依据建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师【正确答案】D57.【真题】关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。A.每一个任务只能有一个主办部门B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门C.项目运营部应在项目竣工后介入工作D.项目

21、管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【正确答案】D58.【真题】46.建设工程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【正确答案】A59.某施工机械的时间定额是0.391台班100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）立方米台班。A.0.64B.2.56C.64D.256【正确答案】D60.工程项目管理的核心任务是项目的()。A.策划B.设计C.施工D.目标控制【正确答案】D61.【真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措

22、施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件【正确答案】A62.关于分部（子分部）工程质量验收合格应符合的规定，下列选项中不正确的是()。A.所含分项工程的质量均验收合格B.质量控制资料完整C.工程施工符合设计文件的要求D.观感质量验收符合要求【正确答案】C63.承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。A.25B.26C.28D.29【正确答案】C64.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所

23、报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C65.某大学城项目，因施工管理不到位，导致了520万元的直接经济损失，则该事故等级为（）事故A.特大?B.重大?C.较大?D.一般【正确答案】D66.对于承包人而言，承担的合同风险从大到小排序正确的选项是（）。A.总价合同、单价合同、成本加酬金合同B.单价合同、总价合同、成本加酬金合同C.成本加酬金合同、总价合同、单价合同D.总价合同、成本加酬金合同、单价合同【正确答案】A67.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，单价合

24、同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【正确答案】D68.【真题】下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是()。A.佩戴安全帽标志B.禁止通行标志C.当心落伍标志D.安全通道标志【正确答案】A69.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增值?B.加强进度控制

25、?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A70.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D71.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用（）形式。A.总价合同B.成本加固定费用合同C.单价合同D.成本加奖金合同【正确答案】C72.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，

26、则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C73.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C74.【真题】施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2d，人工窝工10工日，则施工企业可索赔()元。A.0B.500C.1000

27、D.1500【正确答案】D75.【真题】某建设工程施工合同约定：工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为()万元。A.24B.120C.160D.176【正确答案】C76.【真题】工程质量验收中，检验批合格的前提是()合格。A.主控项目B.次控项目C.资料检查D.一般项目【正确答案】C77.某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】

28、C78.在实践中，最常用的是（）合同A.固定单价合同?B.变动单价合同?C.固定总价合同?D.变动总价合同【正确答案】A79.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是()。A.某市新建机场工程B.某城际高速公路C.某拆除工程定向爆破工程D.某发电厂第一车间烟囱维修工程【正确答案】D80.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率【正确答案】C81.【真题】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际

29、结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。A.签订的合同总价B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C.双方重新协商确定的单价和工程量D.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和【正确答案】B82.【真题】建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：进行进度计划系统的结构分析;进行项目结构分析;确定项目的工作编码;协调各层进度计划的关系;编制各层进度计划。其正确的工作步骤是()。A.-B.-C.-D.-【正确答案】A83.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A8

30、4.下列建设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A85.【真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D86.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元

31、B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正确答案】B87.某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织【正确答案】B88.【真题】某施工项目经理部为了赶工，制订了增加人力投入和夜间施工两个赶工方案并提交给项目经理。项目经理最终选择增加人力投入的赶工方案，则该项目经理的行为属于管理职能的()环节。A.提出问题B.决策C.筹划D.执行【正确答案】B89.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合

32、单价中不包括（）。A.规费B.利润C.管理费D.直接工程费【正确答案】A90.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价【正确答案】B91.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A92.根据标准施工招标文件规定，建设工程经验收合格，则实际竣工日期为()

33、。A.组织工程竣工验收的日期B.承包人实际完成工程的日期C.承包人提交竣工验收申请报告的日期D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期【正确答案】C93.某工程合同价为1000万元，合同约定：物价变化时合同价款调整采用价格指数法，其中固定要素比例为0.3，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为0.2、0.15、0.35，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际价款的变化值为()万元。A.125B.150C.175D.200【正确答案】B94.承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7B.14C.21D.28【正确答案

34、】D95.为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在收集到项目目标的实际值之后，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.定期比较项目目标的实际值与计划值C.确定项目目标计划值D.采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】B96.编制项目进度项编码、合同编码、工程档案编码等项目信息编码的基础是（）。A.项目结构图和项目结构编码B.组织结构图和组织结构编码C.工作流程图和项目结构编码D.工作流程图和组织结构编码【正确答案】A97.某建设工程采用建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m，完成该土方分项工程的人、材、机费用为9800

35、0元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m。A.29.88B.47.80C.42.40D.44.60【正确答案】B98.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D99.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。A.报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告安全事故D.报告安全事故、

36、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D100.在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态【正确答案】A二.多选题(共70题)1.总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。A.确定里程碑事件的计划进度目标B.工程实施的条件分析C.各子系统进度规划D.工程实施的策划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACE2.施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。在进行施

37、工项目管理时，施工定额可以用于（）。A.签发限额领料单B.编制施工作业计划C.结算计件工资D.工程价款的结算E.签发施工任务单【正确答案】ABCE3.根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程E.爆破工程【正确答案】ABD4.施工文件档案管理的内容主要包括（）。A.工程设计阶段文档资料B.工程施工技术管理资料C.工程质量控制资料D.工程施工质量验收资料E.竣工图【正确答案】BCDE5.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、（）。A.公布B.备案C.实施D.监督管理E.编制【正确

38、答案】ABCD6.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD7.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE8.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件B.经承包

39、人允许、分包人直接致函发包人或工程师C.未履行总包合同与分包工程有关的承包人的义务与责任D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令【正确答案】CDE9.下列属于不同功能的计划构成的进度计划系统的有（）。A.指导性进度规划（计划）?B.采购和供货进度计划?C.控制性进度规划（计划）?D.项目子系统进度规划（计划）?E.实施性（操作性）进度计划?【正确答案】ACE10.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完

40、成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE11.下列各选项中，关于安全检查的论述正确的是（）。A.安全检查的目的是为了清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产C.安全检查内容包括查思想、查材料、查隐患、查整改、查事故处理等D.安全检查

41、可分为日常性检查，专业性检查，季节性检查，节假日前后的检查，班组自检、互检、交接检查以及不定期检查等E.安全隐患的处理应按照“登记一整改一复查一销案”的程序【正确答案】ABDE12.某施工现场钢屋架安装过程中一榀屋架倾覆，且碰撞了相邻屋架，产生较大移位，对该质量事故处理表述正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当在2h内向工程建设单位负责人报告B.事故发生后，现场有关人员应当立即进入现场对倾覆屋架进行检查C.事故导致3名工人重伤，直接经济损失2000万元，事故定性为较大质量事故D.事故发生后，现场施工人员对倾覆屋架及其相邻屋架进行了修复后结束了事故处理E.经调查发现事故原因主要是由于

42、赶进度，未按质量标准进行质量检验和控制，因而该事故属于指导责任事故【正确答案】CE13.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE14.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。A.开挖深度超过5m的基坑支护工程B.预应力结构张拉工程C.高大模板工程D.悬挑脚手架工程E.大体积混凝土工程【正确答案】AC15.某高层保障性成品房，钢筋混凝土框剪结构，下列工程设计和施工组织设计的工作中，属于为进行进度控制而采取的技术措施的有（）。A.编制施工

43、进度控制的工作流程B.选用有利于实现进度目标的施工机械C.承发包模式的选择D.编制劳动力计划E.选用有利于实现进度目标的施工方法【正确答案】BE16.【真题】采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险【正确答案】BC17.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD18.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核

44、算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE19.【真题】当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(?)。?A.工程量发生较大的变化?B.承包商自身根本发生较大的变化?C.通货膨胀达到一定水平?D.国家相关政策发生变化?E.业主资金不到位?【正确答案】ACD20.在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.合同工程本身损害由发包人承担

45、D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期【正确答案】CDE21.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款【正确答案】CD22.关于施工图预算和施工预算的说法，正确的有（）。A.施工预算的编制以施工定额为主要依据B.施工图预算的编制以预算定额为主要依据C.施工预

46、算适用于建设单位，而不适用于施工企业D.施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位E.施工图预算则是投标报价的主要依据【正确答案】ABDE23.对施工合同执行者而言，合同跟踪的对象有()。A.承包的任务B.工程小组或分包人的工程和工作C.业主和其委托的工程师的工作D.设计部门的设计变更工作E.供应商的供应进度和质量【正确答案】ABC24.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD25.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调

47、度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD26.下列关于“四不放过”的原则说法正确的有（）。A.有关人员没有受到教育不放过B.事故原因没有查清不放过C.事故损失未挽回不放过D.责任人员没有受到处理不放过E.整改措施没有落实不放过【正确答案】ABDE27.【真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。A.项目结构的

48、编码B.工作任务分工表C.管理职能分工表D.工作流程图E.项目结构图【正确答案】AE28.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD29.用比较法进行施工成本分析，通常采用的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE30.【真题】关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路B.

49、总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【正确答案】BC31.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列建筑安装工程费用中属于规费的是（）。A.工程定位复测费B.住房公积金C.工程排污费D.二次搬运费E.社会保险费【正确答案】BCE32.以下关于安全许可证说法中，正确的有()。A.建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行颁发和管理B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续D.安全生产许可证有效期可延期3

50、年E.国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理【正确答案】BCDE33.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD34.在编制施工组织设计文件时，施工部署及施工方案的内容应当包括()。A.合理安排施工顺序B.对可能的施工方案进行评价并决策C.确定主要施工方法D.绘制施工平面图E.编制资源需求计划【正确答案】ABC35.某设计单位通过设计竞赛的方式承担了一项高层住宅的设计任务，则该设计单位项目管理的

51、目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE36.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据B.项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善C.项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统D.项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调E.项目进度计划系统可以有多个不同周期的进度计划完成【正确答案】ACDE37.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE

52、38.对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为（）。A.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高B.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低C.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高D.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调低E.当工程量增加或减少15%以上时，不予调整【正确答案】BC39.【真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定额D.概算指标E.投资估算指标【正确答案】CDE40

53、.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB41.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB42.在索赔资料准备阶段，主要工作有()。A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.损失或

54、损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D.起草提出索赔意向通知E.收集证据，获得充分而有效的各种证据【正确答案】ABCE43.【真题】关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，正确的有()。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告【正确答案】ADE44.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程

55、项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE45.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标E.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件【正确答案】ACDE46.标准施工招标文件中发包人的义务包括()。A.发出开工通知B.提供施工场地C.协助承包人办理证件和批件D.组织设计交底E.对