2022年造价工程师考试模拟卷297（带答案解析）

《2022年造价工程师考试模拟卷297（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年造价工程师考试模拟卷297（带答案解析）（52页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年造价工程师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.某电梯额定载重量为l800kg，运行速度0.15ms的轿厢导靴，应选用（ ）。A.刚性滑动导靴 B.铸铁滑动导靴 C.弹性滑动导靴 D.滚轮导靴正确答案：C某电梯额定载重量为l800kg，运行速度0.15ms的轿厢导靴，应选用（ ）。A.刚性滑动导靴 B.铸铁滑动导靴 C.弹性滑动导靴 D.滚轮导靴正确答案：C2.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的继续教育应由( )负责组织。A.中国建设工程造价管理协会B.国务院建设主管部门C.省级人民政府建设主管部门D.全国

2、造价工程师注册管理机构正确答案：A根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的继续教育应由( )负责组织。A.中国建设工程造价管理协会B.国务院建设主管部门C.省级人民政府建设主管部门D.全国造价工程师注册管理机构正确答案：A3.属于反应设备的有（ ）。A高压釜B硫化锅C蒸发器D合成塔正确答案：ABD属于反应设备的有（ ）。A高压釜B硫化锅C蒸发器D合成塔正确答案：ABD4.浅基坑的开挖深度一般( )。A.小于3mB.小于4mC.不大于5mD.不大于6m正确答案：C浅基坑的开挖深度一般( )。A.小于3mB.小于4mC.不大于5mD.不大于6m正确答案：C5.从岩体结构角度看，工程地质条件最差

3、的是（ ）。A层状结构B散体结构C整体块状结构D碎裂结构正确答案：B从岩体结构角度看，工程地质条件最差的是（ ）。A层状结构B散体结构C整体块状结构D碎裂结构正确答案：B6.经济法律事实是指能引起经济法律关系产生变更或消灭的客观现象，它包括的事件是指（ ）。A双方当事人变更协议B社会动乱C法院判决D行政指令正确答案：C经济法律事实是指能引起经济法律关系产生变更或消灭的客观现象，它包括的事件是指（ ）。A双方当事人变更协议B社会动乱C法院判决D行政指令正确答案：C7.工业项目土地利用系数是指（ ）。A建筑占地面积厂区占地面积B（建筑占地面积+厂区道路占地面积）厂区占地面积C（建筑占地面积+厂区道

4、路占地面积+工程管网占地面积）厂区占地面积D（建筑占地面积+厂区道路占地面积+工程管网占地面积+绿化面积）厂区占地面积正确答案：C工业项目土地利用系数是指（ ）。A建筑占地面积厂区占地面积B（建筑占地面积+厂区道路占地面积）厂区占地面积C（建筑占地面积+厂区道路占地面积+工程管网占地面积）厂区占地面积D（建筑占地面积+厂区道路占地面积+工程管网占地面积+绿化面积）厂区占地面积正确答案：C8.以实现建设工程项目策划、指导全过程项目管理的成功为目的，是（ ）方在编制项目管理规划时的要求。A发包B施工C设计D供货正确答案：A以实现建设工程项目策划、指导全过程项目管理的成功为目的，是（ ）方在编制项目

5、管理规划时的要求。A发包B施工C设计D供货正确答案：A9.工程内容是指完成该清单项目可能发生的（ ），可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。A具体工程B分部工程C分部分项工程D分项工程正确答案：A工程内容是指完成该清单项目可能发生的具体工程，可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。工程内容是指完成该清单项目可能发生的（ ），可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。A具体工程B分部工程C分部分项工程D分项工程正确答案：A工程内容是指完成该清单项目可能发生的具体工程，可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。10.问题久拖不决后，能否要求重新进行招标?为什么?正确答案：问题久拖不决

6、后该公司可以重新进行招标，理由是：(1)一个工程只能编制一个标底，如果在开标后再复核标底，将导致具体的评标条件发生变化。实际上属于招标单位的评标准备工作不够充分。(2)问题久拖不决，使得各方面的条件发生变化。再按照最初招标文件中设定的订立合同是不公平的。问题久拖不决后，能否要求重新进行招标?为什么?正确答案：问题久拖不决后该公司可以重新进行招标，理由是：(1)一个工程只能编制一个标底，如果在开标后再复核标底，将导致具体的评标条件发生变化。实际上属于招标单位的评标准备工作不够充分。(2)问题久拖不决，使得各方面的条件发生变化。再按照最初招标文件中设定的订立合同是不公平的。11.高电压是指额定电压

7、在（ ）以上的电压。A1kVB2 kVC3 kVD4 kV正确答案：A高电压是指额定电压在（ ）以上的电压。A1kVB2 kVC3 kVD4 kV正确答案：A12.按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）天。A15B20C30D45正确答案：B按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）天。A15B20C30D45正确答案：B13.在用筛选法进行施工图预算审查时，通常是用各个分部分项工程的（ ）在每个单位面积上的数值作为基本值。A材料消耗数量B用工量C机械台班消耗量D工程量E造价正确答案：BDE在用筛选法进行施工图预算

8、审查时，通常是用各个分部分项工程的（ ）在每个单位面积上的数值作为基本值。A材料消耗数量B用工量C机械台班消耗量D工程量E造价正确答案：BDE14.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是（ ）。A分部分项工程指标B单位工程指标C单项工程指标D建设项目综合指标正确答案：A下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是（ ）。A分部分项工程指标B单位工程指标C单项工程指标D建设项目综合指标正确答案：A15.涵洞的基础一般采用（ ）防护办法。A深基础B浅基础C条形基础D带形基础正确答案：D涵洞的基础一般采用（ ）防护办法。A深基础B浅基础C条形基础D带形基础正确答案：D16.场地填筑的填料为爆破石渣、碎

9、石类土、杂填土时，宜采用的压实机械为（ ）。A平碾B羊足碾C振动碾D汽胎碾正确答案：C场地填筑的填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土时，宜采用的压实机械为（ ）。A平碾B羊足碾C振动碾D汽胎碾正确答案：C17.下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制措施的是（ ）。A调查分析外部环境条件B揭示目标实现和计划实施的影响因素C及时反馈计划执行的偏差程度D落实目标控制的任务和管理职能正确答案：CA、B、D三个选项均为主动控制的范围，C选项及时反馈计划执行的偏差程度为被动控制范畴，是在项目的实施过程中已经产生偏差后，采取相应措施予以纠偏。下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制措施的是（ ）。A调

10、查分析外部环境条件B揭示目标实现和计划实施的影响因素C及时反馈计划执行的偏差程度D落实目标控制的任务和管理职能正确答案：CA、B、D三个选项均为主动控制的范围，C选项及时反馈计划执行的偏差程度为被动控制范畴，是在项目的实施过程中已经产生偏差后，采取相应措施予以纠偏。18.下列固定资产折旧方法中，属于加速折旧法的有（ ）。A年数总和法B平均年限法C工作量法D双倍余额递减法E直线法正确答案：AD下列固定资产折旧方法中，属于加速折旧法的有（ ）。A年数总和法B平均年限法C工作量法D双倍余额递减法E直线法正确答案：AD19.某工业厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等，所承受的荷载主要是（ ）。A吊车

11、自重B墙体和构件的自重C作用在墙体上的风荷载D柱子上的全部荷载E吊车间产生的冲切力正确答案：BC某工业厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等，所承受的荷载主要是（ ）。A吊车自重B墙体和构件的自重C作用在墙体上的风荷载D柱子上的全部荷载E吊车间产生的冲切力正确答案：BC20.计时观察法的作用包括（ ）。A.取得编制劳动定额、材料定额、机械定额所需的基础资料 ?B.研究先进工作法对提高劳动生产率的具体影响C.研究先进技术操作对提高劳动生产率的具体影响D.研究减少工时消耗的潜力E.研究定额执行情况，反馈信息正确答案：ABCD计时观察法的作用包括（ ）。A.取得编制劳动定额、材料定额、机械定额所需的

12、基础资料 ?B.研究先进工作法对提高劳动生产率的具体影响C.研究先进技术操作对提高劳动生产率的具体影响D.研究减少工时消耗的潜力E.研究定额执行情况，反馈信息正确答案：ABCD21.可逆流操作的换热器种类较多，当需要的传热面积不太大而所要求的压强较高或传热效果较好时，宣选用（ ）。A夹套式换热器B蛇管式换热器C套管式换热器D列管式换热器正确答案：C可逆流操作的换热器种类较多，当需要的传热面积不太大而所要求的压强较高或传热效果较好时，宣选用（ ）。A夹套式换热器B蛇管式换热器C套管式换热器D列管式换热器正确答案：C22.水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾灭火或防护冷却的

13、灭火系统，它适用于（ ）。A扑灭A类固体火灾B扑灭闪点大于60的8类火灾CD类活性金属的火灾DC类电气火灾正确答案：ABD水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾灭火或防护冷却的灭火系统，它适用于（ ）。A扑灭A类固体火灾B扑灭闪点大于60的8类火灾CD类活性金属的火灾DC类电气火灾正确答案：ABD23.在编制竣工决算时，下列各项费用中列入新增递延资产价值的有（ ）。A开办费B项目可行性研究费C土地征用及迁移补偿费D以经营方式租入的固定资产改良工程支出E土地使用权出让正确答案：AD在编制竣工决算时，下列各项费用中列入新增递延资产价值的有（ ）。A开办费B项目可行性研究费C土

14、地征用及迁移补偿费D以经营方式租入的固定资产改良工程支出E土地使用权出让正确答案：AD24.优点是供水较可靠，系统较简单，投资较省，安装、维护较简单，可充分利用外网水压，节省能量；缺点是设置高位水箱。增加结构荷载，若水箱容积不足，可能造成停水；适用于外网水压周期性不足，室内要求水压稳定的室内给水方式是（ ）。A直接给水方式B单设水箱给水方式C设储水池、水泵的给水方式D设水泵、水箱的给水方式正确答案：B优点是供水较可靠，系统较简单，投资较省，安装、维护较简单，可充分利用外网水压，节省能量；缺点是设置高位水箱。增加结构荷载，若水箱容积不足，可能造成停水；适用于外网水压周期性不足，室内要求水压稳定的

15、室内给水方式是（ ）。A直接给水方式B单设水箱给水方式C设储水池、水泵的给水方式D设水泵、水箱的给水方式正确答案：B25.材料预算价格不包括（ ）。A包装费B运输损耗费C使用损耗费D仓储损耗费正确答案：C材料预算价格不包括（ ）。A包装费B运输损耗费C使用损耗费D仓储损耗费正确答案：C26.在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（ ） 。A 增量投资回收期法B 增量投资内部收益率法C 综合总费用法D 年折算费用法正确答案：B在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（ ） 。A 增量投资回收期法B 增量投资内部收益率法C 综合总费用法D 年折算费用法正确

16、答案：B27.在实际建筑工程中，一般优先选用的电缆是（ ）。A.不滴油纸绝缘电缆B.普通油浸纸绝缘电缆C.PVC铠装绝缘电缆D.交联聚乙烯绝缘电缆正确答案：D在实际建筑工程中，一般优先选用交联聚乙烯电缆，其次用不滴油纸绝缘电缆，最后选普通油浸纸绝缘电缆。当电缆水平高差较大时，不宜使用黏性油浸纸绝缘电缆。工程中直埋电缆必须选用铠装电缆。在实际建筑工程中，一般优先选用的电缆是（ ）。A.不滴油纸绝缘电缆B.普通油浸纸绝缘电缆C.PVC铠装绝缘电缆D.交联聚乙烯绝缘电缆正确答案：D在实际建筑工程中，一般优先选用交联聚乙烯电缆，其次用不滴油纸绝缘电缆，最后选普通油浸纸绝缘电缆。当电缆水平高差较大时，不

17、宜使用黏性油浸纸绝缘电缆。工程中直埋电缆必须选用铠装电缆。28.关于坡屋面细部构造下列叙述正确的是（ ）。A砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2，且不大于240mmB椽木挑檐可做成较大挑长的挑檐C将屋面挑出山墙之外的称为硬山D将屋面挑出山墙之外的称悬山E做镀锌铁皮的烟囱泛水时，在靠近檐口一侧，铁皮应盖在瓦面上正确答案：ADE关于坡屋面细部构造下列叙述正确的是（ ）。A砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2，且不大于240mmB椽木挑檐可做成较大挑长的挑檐C将屋面挑出山墙之外的称为硬山D将屋面挑出山墙之外的称悬山E做镀锌铁皮的烟囱泛水时，在靠近檐口一侧，铁皮应盖在瓦面上正确答案：ADE29.在采用钻爆法进

18、行岩石地下工程施工时，决定开挖工作机械化和先进性程度的工序是（ ）。A钻孔、装药、衬砌B钻孔、出渣、支护C装药、出渣、衬砌D出渣、支护、衬砌正确答案：B在采用钻爆法进行岩石地下工程施工时，决定开挖工作机械化和先进性程度的工序是（ ）。A钻孔、装药、衬砌B钻孔、出渣、支护C装药、出渣、衬砌D出渣、支护、衬砌正确答案：B30.计算建筑面积的建筑物应具备的条件有（ ）。A.可单独计算水平面积 B.具有完整的基础、框架、墙体等结构C.结构上、使用上具有一定使用功能的空间D.结构上具有足够的耐久性E.可单独计算相应的人工、材料、机械的消耗量正确答案：ACE计算建筑面积的建筑物应具备的条件有（ ）。A.可

19、单独计算水平面积 B.具有完整的基础、框架、墙体等结构C.结构上、使用上具有一定使用功能的空间D.结构上具有足够的耐久性E.可单独计算相应的人工、材料、机械的消耗量正确答案：ACE31.84 估算建设投资后需编制建设投资估算表 ， 为后期的融资决策提供依据 。 按形成资产法分类，建设投资可分为（ ）。A 工程费用B 工程建设其他费用C 固定资产费用D 无形资产费用E 预备费正确答案：CDE84 估算建设投资后需编制建设投资估算表 ， 为后期的融资决策提供依据 。 按形成资产法分类，建设投资可分为（ ）。A 工程费用B 工程建设其他费用C 固定资产费用D 无形资产费用E 预备费正确答案：CDE3

20、2.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件的规定，分部分项工程量清单包括（ ）。A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程数量正确答案：ABDE根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件的规定，分部分项工程量清单包括（ ）。A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程数量正确答案：ABDE33.下列费用中，应列入建筑安装工程人工费用中的是（ ）。A生产职工教育经费B生产工人劳动保护费C生产工人退休工资D生产工人辅助工资E生产工人福利费正确答案：BDE2003考题本题目涉及到了直接费中的人工费，包括生产工人的基本工资、工资

21、性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费及劳动保护费。选项A、C属于间接费。下列费用中，应列入建筑安装工程人工费用中的是（ ）。A生产职工教育经费B生产工人劳动保护费C生产工人退休工资D生产工人辅助工资E生产工人福利费正确答案：BDE2003考题本题目涉及到了直接费中的人工费，包括生产工人的基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费及劳动保护费。选项A、C属于间接费。34.保证项目可行的条件是（ ）。AFNPV0BFNPV0CFIRRicDFIRRicEPt Pc正确答案：ACE保证项目可行的条件是（ ）。AFNPV0BFNPV0CFIRRicDFIRRicEPt Pc正确答案：ACE35

22、.某岩石的抗压强度为200MPa，其抗剪强度和抗拉强度可能约为（ ）。A100MPa和40MPaB60MPa和20MPaC10MPa和2MPaD5MPa和1MPa正确答案：B某岩石的抗压强度为200MPa，其抗剪强度和抗拉强度可能约为（ ）。A100MPa和40MPaB60MPa和20MPaC10MPa和2MPaD5MPa和1MPa正确答案：B36.利用功能指数法进行价值分析时，如果V1，出现这种情况的原甲可能是（ ）。A目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求B功能过剩，已经超过了其应具有的功能水平C功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标D功能很重要但成本较低，不必列为改进对象E实现

23、功能的条件和方法不佳，致使成本过高正确答案：ABD利用功能指数法进行价值分析时，如果V1，出现这种情况的原甲可能是（ ）。A目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求B功能过剩，已经超过了其应具有的功能水平C功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标D功能很重要但成本较低，不必列为改进对象E实现功能的条件和方法不佳，致使成本过高正确答案：ABD37.高速公路所适用的面层类型为（ ）。A沥青碎石B沥青混凝土C水泥混凝土D沥青贯入式E沥青表面处治正确答案：BC高速公路所适用的面层类型为（ ）。A沥青碎石B沥青混凝土C水泥混凝土D沥青贯入式E沥青表面处治正确答案：BC38.高层建筑、大型民用建筑的

24、加压给水泵应设备用泵，备用泵的容量应等于泵站中（ ）。A.各泵总容量的一半 B.最大一台泵的容量C.各泵的平均容量 D.最小一台泵的容量正确答案：B高层建筑、大型民用建筑的加压给水泵应设备用泵，备用泵的容量应等于泵站中（ ）。A.各泵总容量的一半 B.最大一台泵的容量C.各泵的平均容量 D.最小一台泵的容量正确答案：B39.某投资方案建设期为3年，建设期内每年初投资400万元，运营期17年，在运营期每年年末净收益为220万元。若基准收益率为10，运营期末残值为零，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（ ）。A609237万元和845年B670160万元和745年C609237万元和745

25、年D670160万元和845年正确答案：A某投资方案建设期为3年，建设期内每年初投资400万元，运营期17年，在运营期每年年末净收益为220万元。若基准收益率为10，运营期末残值为零，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（ ）。A609237万元和845年B670160万元和745年C609237万元和745年D670160万元和845年正确答案：A40.下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（ ）。A其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分C其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费

26、，属招标人部分D其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计入投标人报价中，但不视为投标人所有正确答案：C下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（ ）。A其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分C其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分D其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计入投标人报价中，但不视为投标人所有正确答案：C41.下列脆性临界温度中，冲击韧性好的钢材是（ ）。A-20B-30C-40D-60正确答案：D下列脆性临界温度中，冲击韧性好的

27、钢材是（ ）。A-20B-30C-40D-60正确答案：D42.某企业新建一工业厂房，在厂房封顶之前遭受强台风袭击而全部毁损。该工业厂房（ ）。A.按新设计重建的，根据新设计内容确定其性质B.按新设计重建的，属于新建项目C.按原设计重建的，属于恢复项目D.按新设计重建的，属于更新改造项目正确答案：A某企业新建一工业厂房，在厂房封顶之前遭受强台风袭击而全部毁损。该工业厂房（ ）。A.按新设计重建的，根据新设计内容确定其性质B.按新设计重建的，属于新建项目C.按原设计重建的，属于恢复项目D.按新设计重建的，属于更新改造项目正确答案：A43.与平行承包模式相比较，EPC承包模式的特点表现为（ ）。A

28、.业主组织管理和协调工作量大 B.有利于业主对工程质量实施控制C.有利于吸引更多的投标人参与竞争 D.有利于控制工程造价正确答案：D与平行承包模式相比较，EPC承包模式的特点表现为（ ）。A.业主组织管理和协调工作量大 B.有利于业主对工程质量实施控制C.有利于吸引更多的投标人参与竞争 D.有利于控制工程造价正确答案：D44.建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图标、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（ ）。A 设计单位B 发包单位C 监理单位D 施工单位正确答案：B建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工

29、图标、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（ ）。A 设计单位B 发包单位C 监理单位D 施工单位正确答案：B45.根据保险法的规定，保险事故发生后，对于保险合同各方的责任，下列表述中正确的是（ ）。A保险人应当自行收集有关保险事故的证明材料B赔偿或给付保险金必须一次全部支付C若在法定期限内不能确定赔付或给付数额，应先予支付最低数额保险金D只要保险人支付了全部保险金额，保险标的的全部权利归保险人正确答案：C根据保险法的规定，保险事故发生后，对于保险合同各方的责任，下列表述中正确的是（ ）。A保险人应当自行收集有关保险事故的证明材料B赔偿或给付保险金必须一次

30、全部支付C若在法定期限内不能确定赔付或给付数额，应先予支付最低数额保险金D只要保险人支付了全部保险金额，保险标的的全部权利归保险人正确答案：C46.某已建工程为框架结构的教学楼3000m2，建筑工程直接费为400元m2，其中：独立基础为80元m2，现拟建一栋教学楼3600m2，采用人工挖孔桩基础110元m2，其他结构相同。该拟建新办公楼建筑工程直接费造价为（ ）万元。A154.8B183.6C167.2D172.8正确答案：A某已建工程为框架结构的教学楼3000m2，建筑工程直接费为400元m2，其中：独立基础为80元m2，现拟建一栋教学楼3600m2，采用人工挖孔桩基础110元m2，其他结构

31、相同。该拟建新办公楼建筑工程直接费造价为（ ）万元。A154.8B183.6C167.2D172.8正确答案：A47.土石方工程的主要施工内容是（ ）。A开挖、运输、土壁支护、填筑B开挖、填筑、平整压实、排降水C开挖、运输、填筑、平整与压实D开挖、运输、填筑、土壁支护、排降水正确答案：C土石方工程的主要施工内容是（ ）。A开挖、运输、土壁支护、填筑B开挖、填筑、平整压实、排降水C开挖、运输、填筑、平整与压实D开挖、运输、填筑、土壁支护、排降水正确答案：C48.某建筑材料包含包装费的原价是600元/吨，手续费、运杂费、运输损耗费等费用是50元/吨，采购及保管费率是2%，这种材料的预算价格是（ ）

32、元。A600B663C612D650正确答案：B某建筑材料包含包装费的原价是600元/吨，手续费、运杂费、运输损耗费等费用是50元/吨，采购及保管费率是2%，这种材料的预算价格是（ ）元。A600B663C612D650正确答案：B49.在中低压工业管道中，最常采用的法兰形式为（ ）。A.平焊法兰 B.对焊法兰C.光滑式对焊法兰 D.凹凸式密封面对焊法兰正确答案：A在中低压工业管道中，最常采用的法兰形式为（ ）。A.平焊法兰 B.对焊法兰C.光滑式对焊法兰 D.凹凸式密封面对焊法兰正确答案：A50.根据我国建设工程施工合同（示范文本），下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（ ）。A工程预付款主

33、要用于采购建材、招募工人和租赁设备B建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15D承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天正确答案：BDE根据我国建设工程施工合同（示范文本），下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（ ）。A工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15D承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E工程预付款的预付时间应不

34、迟于约定的开工日期前7天正确答案：BDE51.工程寿命周期成本分析法的局限性在于（ ）。A分析过程中涉及的参数、指标多B分析时必须负担的成本高C寿命周期的变化难以预见D早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E设置费与维持费之间难以权衡正确答案：ABCD工程寿命周期成本分析法的局限性在于（ ）。A分析过程中涉及的参数、指标多B分析时必须负担的成本高C寿命周期的变化难以预见D早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E设置费与维持费之间难以权衡正确答案：ABCD52.室外配水管网一般采用埋地铺设，覆土厚度不小于（ ）。A05mB06mC07mD08m正确答案：C室外配水管网一般采用埋地铺设，覆土厚度不

35、小于（ ）。A05mB06mC07mD08m正确答案：C53.工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（ ）。A正常的施工条件B合理的施工组织设计C生产要素消耗水平D一定时期的物价平均水平正确答案：D工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（ ）。A正常的施工条件B合理的施工组织设计C生产要素消耗水平D一定时期的物价平均水平正确答案：D54.某建筑物平面图如图所示，地面工程做法的总厚度为l20ram，室内地面标高为000，室外地面标高为一060m，根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2008，计算室内回填土的工程量为（ ）。A13875 m3

36、B12362m3C111 m3D989 m3正确答案：D某建筑物平面图如图所示，地面工程做法的总厚度为l20ram，室内地面标高为000，室外地面标高为一060m，根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2008，计算室内回填土的工程量为（ ）。A13875 m3B12362m3C111 m3D989 m3正确答案：D55.一项目投产后的年产值是2000万元，同类企业每千元产值的流动资金占用额是12元，则该项目流动资金为（ ）万元。A2000B24000C2400D24正确答案：D一项目投产后的年产值是2000万元，同类企业每千元产值的流动资金占用额是12元，则该项目流动资金为（ ）万

37、元。A2000B24000C2400D24正确答案：D56.根据我国现行建设工程施工合同（示范文本）中关于施工质量和检验的规定，以下说法中正确的是（ ）。A.经工程师检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延B.隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时后，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人可继续施工C.对已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并顺延工期D.对于联动无负荷试车，应由承包人组织，并在试车前48小时书面通知发包人E.对于投料试车，应当在竣工验收后由发包人全部负责正确答案：

38、BCE根据我国现行建设工程施工合同（示范文本）中关于施工质量和检验的规定，以下说法中正确的是（ ）。A.经工程师检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延B.隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时后，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人可继续施工C.对已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并顺延工期D.对于联动无负荷试车，应由承包人组织，并在试车前48小时书面通知发包人E.对于投料试车，应当在竣工验收后由发包人全部负责正确答案：BCE57.某多层钢筋混凝土结构的建筑物，总高度为l5

39、m，其伸缩缝的宽度为（ ）。A2030mmB5080mmC70mmD80120mm正确答案：A某多层钢筋混凝土结构的建筑物，总高度为l5m，其伸缩缝的宽度为（ ）。A2030mmB5080mmC70mmD80120mm正确答案：A58.某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102，2001年1月结算时，综合价格指数为115，则该主要材料的结算款为（ ）万元。A1530.00B1014.71C1035.00D918.00正确答案：B某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60，2000年1月签合同时，该主

40、要材料综合价格指数为102，2001年1月结算时，综合价格指数为115，则该主要材料的结算款为（ ）万元。A1530.00B1014.71C1035.00D918.00正确答案：B59.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（ ）。A40.35万元B40.72万元C39.95万元D41.38万元正确答案：A某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万

41、元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（ ）。A40.35万元B40.72万元C39.95万元D41.38万元正确答案：A60.根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（ ）。A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定正确答案：A根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（ ）。A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上

42、有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定正确答案：A61.拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生( )。A.水平推力B.水平拉力C.剪力D.扭矩正确答案：A拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生( )。A.水平推力B.水平拉力C.剪力D.扭矩正确答案：A62.某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套（ ）脚手架A竹制B钢管C取竹制和钢管脚手架的平均值D由建设单位说了算正确答案：B某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中

43、却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套（ ）脚手架A竹制B钢管C取竹制和钢管脚手架的平均值D由建设单位说了算正确答案：B63.国产设备的原价通常是指（ ）。A设备运至工地仓库的价格B不带有备件的价格C设备制造厂的交货价D运至工地仓库并且安装完毕后的价格正确答案：C考生应该注意的是，国产设备原价的与进口设备原价有着不同的含义，国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或定货合同价。它一般根据生产厂获供应商的询价、报价、合同价确定，或采用一定的方法计算确定。对于国产标准设备，一般采用带有备件的原价。国产设备的原价通常是指（ ）。A设备运至工地仓库的价格B不带有备件的价格C设备

44、制造厂的交货价D运至工地仓库并且安装完毕后的价格正确答案：C考生应该注意的是，国产设备原价的与进口设备原价有着不同的含义，国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或定货合同价。它一般根据生产厂获供应商的询价、报价、合同价确定，或采用一定的方法计算确定。对于国产标准设备，一般采用带有备件的原价。64.在结构吊装过程中，构件的应力（ ）。A不可能比使用阶段小B不可能比使用阶段大C可能与使用阶段相反D不可能与使用阶段相反正确答案：C在结构吊装过程中，构件的应力（ ）。A不可能比使用阶段小B不可能比使用阶段大C可能与使用阶段相反D不可能与使用阶段相反正确答案：C65.工程项目施工方案的内容包括（ ）。

45、A确定工程开展程序B确定施工方法C确定施工工艺流程D确定施工机械设备正确答案：BCD工程项目施工方案的内容包括（ ）。A确定工程开展程序B确定施工方法C确定施工工艺流程D确定施工机械设备正确答案：BCD66.办公自动化系统在实施阶段应包括的工作内容有（ ）。A制定实施方案B制定实施计划C设备购置安装D交付使用正确答案：BCD办公自动化系统在实施阶段应包括的工作内容有（ ）。A制定实施方案B制定实施计划C设备购置安装D交付使用正确答案：BCD67.在室内给水系统中，可起到加压和稳压作用的设备包括（ ）。A.水泵 B.高位水箱 C.贮水池 D.气压水罐正确答案：ABCD在室内给水系统中，可起到加压

46、和稳压作用的设备包括（ ）。A.水泵 B.高位水箱 C.贮水池 D.气压水罐正确答案：ABCD68.下列收入中，不属于施工企业营业收入核算范围的是（ ）。A劳动作业收入B设备租赁收入C合同变更收入D罚款净收入正确答案：D下列收入中，不属于施工企业营业收入核算范围的是（ ）。A劳动作业收入B设备租赁收入C合同变更收入D罚款净收入正确答案：D69.隔离开关主要是为了满足检修和改变线路连接的需要。用来对线路设置一种可以开闭的断口，具体用途有（ ）。A检修与分段隔离B倒换母线C分、合无电电路D自动快速隔离正确答案：ABD隔离开关主要是为了满足检修和改变线路连接的需要。用来对线路设置一种可以开闭的断口，

47、具体用途有（ ）。A检修与分段隔离B倒换母线C分、合无电电路D自动快速隔离正确答案：ABD70.61 某工作的只有时差为 1 天 ， 总时差为 4 天 。 该工作施工期间 ， 因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。A 若施工暂停 2 天，则承包人可获得工期补偿 1 天B 若施工暂停 3 天，则承包人可获得工期补偿 1 灭C 若施工暂停 4 天，则承包人可获得工期补偿 3 天D 若施工暂停 5 天，则承包人可获得工期补偿 1 天正确答案：D61 某工作的只有时差为 1 天 ， 总时差为 4 天 。 该工作施工期间 ， 因发包人延迟提供工程设备而致施工

48、暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。A 若施工暂停 2 天，则承包人可获得工期补偿 1 天B 若施工暂停 3 天，则承包人可获得工期补偿 1 灭C 若施工暂停 4 天，则承包人可获得工期补偿 3 天D 若施工暂停 5 天，则承包人可获得工期补偿 1 天正确答案：D71.在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、休假期间的工资属于（ ）。A基本工资B工资性津贴C辅助工资D职工福利费正确答案：C在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、休假期间的工资属于（ ）。A基本工资B工资性津贴C辅助工资D职工福利费正确答案：C72.蒸压混凝土砌块与普通烧结砖相比，其特点是( )。A. 导热性能好 B

49、. 防潮性能好 C. 抗腐蚀性能好 D. 自重轻正确答案：D蒸压混凝土砌块与普通烧结砖相比，其特点是( )。A. 导热性能好 B. 防潮性能好 C. 抗腐蚀性能好 D. 自重轻正确答案：D73.风险分析与评价的常用方法包括（ ）A调查打分法B蒙特卡烙模拟法C计划评审技术法D敏感性分析法E风险控制法正确答案：ABCD【参考解析】： 目前，常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。风险分析与评价的常用方法包括（ ）A调查打分法B蒙特卡烙模拟法C计划评审技术法D敏感性分析法E风险控制法正确答案：ABCD【参考解析】： 目前，常用的项目风险分析与评

50、价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。74.动态投资回收期是对项目进行经济效果评价的方法之一。下列关于动态投资回收期的讨论，正确的是（ ）。A动态投资回收期考虑了方案整个计算期内的现金流量；B当IRR = iC时，动态投资回收期=项目寿命周期C动态投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行D一般情况下，动态投资回收期 IRRE动态投资回收期是累计净现金流量等于零时的年份正确答案：BCE本题目考核的内容相对困难一些，关于选项A，动态投资回收期只讨论了投资回收前的现金流量；关于选项B，当IRR=iC时，NPV=0，而且如果当项目寿命周期结束时，才回收全部投资，则

51、该方案的NPV=0，此时，动态投资回收期就是项目寿命周期；关于选项C，动态投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行，这是采用动态投资回收期评价方案是否可行的准则；关于选项D，一般情况下，动态投资回收期项目寿命周期，则必有iCIRR；关于选项E，计算动态投资回收期就是计算累计净现金流量等于零时的年份。动态投资回收期是对项目进行经济效果评价的方法之一。下列关于动态投资回收期的讨论，正确的是（ ）。A动态投资回收期考虑了方案整个计算期内的现金流量；B当IRR = iC时，动态投资回收期=项目寿命周期C动态投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行D一般情况下，动态投资回收期 IRRE动态投资回收期

52、是累计净现金流量等于零时的年份正确答案：BCE本题目考核的内容相对困难一些，关于选项A，动态投资回收期只讨论了投资回收前的现金流量；关于选项B，当IRR=iC时，NPV=0，而且如果当项目寿命周期结束时，才回收全部投资，则该方案的NPV=0，此时，动态投资回收期就是项目寿命周期；关于选项C，动态投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行，这是采用动态投资回收期评价方案是否可行的准则；关于选项D，一般情况下，动态投资回收期项目寿命周期，则必有iCIRR；关于选项E，计算动态投资回收期就是计算累计净现金流量等于零时的年份。75.36在进行生产成本估算时，下列费用中，既属于经营成本组成项又作为固定成

53、本组成项的是（ ）。A.修理费B.摊销费C.计价工资及福利费D.维简费正确答案：A36在进行生产成本估算时，下列费用中，既属于经营成本组成项又作为固定成本组成项的是（ ）。A.修理费B.摊销费C.计价工资及福利费D.维简费正确答案：A76.下列关于地下水影响边坡稳定性，叙述错误的是（ ）。A地下水改变岩体的构造B地下水对岩体会产生浮力C地下水使岩石软化或溶蚀D在寒冷地区，地下水渗入裂隙结冰膨胀正确答案：A下列关于地下水影响边坡稳定性，叙述错误的是（ ）。A地下水改变岩体的构造B地下水对岩体会产生浮力C地下水使岩石软化或溶蚀D在寒冷地区，地下水渗入裂隙结冰膨胀正确答案：A77.抗渗性最好的水泥是（ ）。A硅酸盐水泥B粉煤灰水泥C火山灰水泥D矿渣水泥正确答案：C抗渗性最好的水泥是（ ）。A硅酸盐水泥B粉煤灰水泥C火山灰水泥D矿渣水泥正确答案：C78.建