二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题训练卷含答案（98）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题训练卷含答案（98）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题训练卷含答案（98）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.双代号网络图中，某非关键工作的拖延时间不超过自由时差，则()。A.后续工作最早可能开始时间不变B.仅改变后续工作最早可能开始时间C.后续工作最迟必须开始时间改变D.紧后工作最早可能开始时间改变【正确答案】A2.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是()。A.三家施工单位对工程质量承担连带责任B.三家施工单位之间存在直接合同关系C.业主负责对三家施工单位的

2、合同管理与组织协调D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔【正确答案】C3.【真题】某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于()A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.战略性成本计划【正确答案】B4.施工职业健康安全与环境管理的复杂性，是由建筑产品受外部环境影响因素多以及产品的（）所决定的。A.单一性和生产的流动性B.单一性和生产的连续性C.固定性和生产的流动性D.固定性和生产的连续性【正确答案】C5.在施工现场质量的实测检查中，对于墙面平整度的检查通常采用的手段

3、是()。A.靠B.吊C.量D.套【正确答案】A6.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括（）A.企业的质量方针和目标?B.质量手册的发行数量?C.组织机构和质量职责?D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【正确答案】B7.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（）。A.项目结构图B.组织结构C.合同结构图D.工作流程图【正确答案】A8.浇筑混凝土时，因振捣疏漏造成混凝土质量事故，这属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术原因引发的质量事故D.管理原因引发的质量事故【正确答案】B9.招标文件中的工程量清单标明的工程量是()。A.按施工图图示尺寸和清单工程量计算规

4、则计算得到的工程净量B.承包人在旅行合同义务中应予完成的实际工程量C.设计文件结合不同施工方案确定的工程量均值D.工程实体量和损耗量的合计【正确答案】A10.下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更文件【正确答案】C11.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部（分项）施工组织设计均包含的内容是（）。A.施工总进度计划B.各项资源需求量计划C.全场性施工总平面图设计D.施工方法和施工机械的选择【正确答案】B12.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好

5、检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C13.在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（）。A.以设计图纸为准B.进行设计变更C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价D.以分部分项工程量清单的项目特征描述为准【正确答案】D14.【

6、真题】施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划;3编制资源需求量计划;4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是()A.1234B.1423C.1324D.4123【正确答案】B15.【真题】关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D16.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经

7、济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D17.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【正确答案】C18.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作为预付款。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B19.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成

8、，其循环的顺序为（）。A.策划一职业健康安全方针一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审B.领导作用一策划一支持和运行一绩效评价一改进C.策划一职业健康安全方针一管理评审一实施与运行一检查和纠正措施D.职业健康安全方针一策划一实施与运行一管理评审一检查和纠正措施【正确答案】B20.比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。A.本期实际指标与上期目标指标对比B.上期实际指标与本期目标指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.上期目标指标与本期目标指标对比【正确答案】C21.【真题】编制砖砌体材料消耗定额时，测定标准砖砌体中砖的净用量，宜采用的方法是()。A.图纸计算法B.经验

9、法C.理论计算法D.测定法【正确答案】C22.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D23.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A24.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上

10、一级安全生产监督管理部门【正确答案】D25.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D26.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A27.安全技术措施计划编制可以按照制定

11、安全技术措施计划评价；安全技术措施计划的充分性；工作活动分类；危险源识别；风险确定；风险评价的步骤进行。下列选项中，正确的排序是()。A.B.C.D.【正确答案】C28.某土方开挖工程，2月份计划完成工程量为2500m3，预算单价为450元m3。工程进行到第2个月末时，实际完成工程量为2000m3，实际单价为480元m3，则该项目控制的效果是(?)。A.费用偏差为-6万元，项目运行超出预算B.进度偏差为6万元，项目运行节支C.费用偏差为225万元，实际进度落后于计划进度D.进度偏差为-225万元，实际进度快于计划进度【正确答案】A29.职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括（）A.程

12、序文件?B.作业指导书?C.管理规定?D.监测活动准则【正确答案】A30.某工程采用建设工程工程量清单计件规范（GB50500-2008），招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300立方米，完成该分项工程的直接工程费为76000元，管理费为20000元，利润为5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/立方米。A.23.49B.29.28C.36.92D.38.85【正确答案】D31.建设项目工程总承包的核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（）的目的。A.为项目建设增

13、值?B.加强进度控制?C.保障工程人员安全?D.项目质量合格?【正确答案】A32.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C33.【真题】下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是()。A.佩戴安全帽标志B.禁止通行标志C.当心落伍标志D.安全通道标志【正确答案】A34.根据工程建设项目施工招标投标法，工程施工项目招标信息发布时，正确的是（）。A.指定媒介可以酌情收取费用B.招标文件售出后不予

14、退还C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人不得对招标文件所附的设计文件向投标人押金【正确答案】B35.下列关于索赔的说法，不正确的是（）。A.合同的双方都可以向对方提出索赔要求B.索赔是一种正当的权利要求C.与索赔相对应的活动是反索赔D.索赔是以工程建设惯例为首要依据的【正确答案】D36.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最小的合同是（）。A.固定单价合同B.变动单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D37.下列指标，属于成本计划的质量指标是（）。A.责任目标成本计划降低额B.单位工程计划成本指标C.设计预算成本计划降低额D.设计预算成本计划降低率【正确答

15、案】D38.真题-2016-某工程混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级认定为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B39.对于信息技术在进度控制中的应用说法不正确的是（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息处理的效率C.有利于提高进度信息的透明度D.信息技术对进度控制而言不只是一种管理手段，更是一种重要的技术措施【正确答案】D40.下列哪一项不是政府质量监督管理的内容（）A.抽查主要建筑材料的质量?B.监督工程竣工验收?C.抽查施工进度计划的执行情况?D.依法处罚违法违规行为?【

16、正确答案】C41.合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后【正确答案】C42.关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是（）。A.由企业的最高管理者组织进行B.由企业技术负责人组织进行C.由项目经理组织进行D.由项目技术负责人组织进行【正确答案】C43.某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场

17、搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B44.在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉，钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）A.定额控制?B.包干控制?C.指标控制?D.计量控制【正确答案】B45.关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A.建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工B.建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案C.建设工程的施工对周围环境不得产生噪声D.污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求【

18、正确答案】B46.【真题】施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。A.成本分析B.成本考核C.纠正偏差D.调整成本计划【正确答案】C47.某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位施工厚度为1.6米，在计量、支付时，对于多做0.1米的工程量应当（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【正确答案】A48.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C49.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C50.【真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人

19、指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件【正确答案】A51.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。A.14B.7C.5D.3【正确答案】D52.施工成本控制的工作包括：按实际情况估计完成项目所需的总费用;分析生产成本偏差的原因;对工程的进展进行跟踪和检查;将施工成本计划值与实际值逐项进行比较;采取纠偏措施，其正确的工作步骤是()。

20、A.?B.?C.?D.【正确答案】B53.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工【正确答案】D54.下列应编制单位工程施工组织设计的是（）。A.一栋楼房B.某栋楼房的土建工程C.某住宅小区D.某栋楼房的土石方工程【正确答案】A55.按照合同约定的变更程序，监理人向承包人做出变更指示，须经()同意。A.企业经理B.发包人C.设

21、计单位D.分包人【正确答案】B56.分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位【正确答案】D57.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过()天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.30B.45C.60D.90【正确答案】C58.建设工程量清单计价中的其他项目费不包括（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工D.规费【正确答案】D59.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构

22、的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B60.进行项目目标控制过程中，属于主动控制的工作是（）。A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素B.进行目标的实际值与计划值的比较C.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因D.目标出现偏离时采取纠偏措施【正确答案】A61.【真题】工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制订事故处理方案。其正确的程序为()。A.B.C.D.【正确答案】D62.

23、发包人或者工程师的签证可以作为索赔的（）。A.证据B.依据C.旁证D.参考【正确答案】A63.设备采购合同通常采用()。A.可调单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B64.根据标准施工招标文性，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书B.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更C.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示【正确答案】C65.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的

24、B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C66.根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列关于建设主管部门事故报告要求，说法错误的是（）。A.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况C.一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D.重大事故逐级上报至国务院建设主管部门【正确答案】A67.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风

25、险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B68.关于建设工程进度控制，下列说法正确的是()。A.建设工程项目中，业主方进度控制的任务是控制整个项目施工阶段进度B.施工方进度控制任务是依据施工合同中施工进度要求控制施工工作进度C.设计方不用考虑设计进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调D.在国际上设计进度计划主要指确定各设计专业设计图纸的出图计划【正确答案】B69.下列选项中，属于反索赔内容的是()。A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定【正确答

26、案】A70.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价【正确答案】C71.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C72.关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。A.项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险C.建设周期较短，有利于进度控制D.业主只负责对施工

27、总承包单位的管理及组织协调【正确答案】D73.【真题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最迟完成时间的最小值D.最迟完成时间的最大值【正确答案】B74.（）是评标的核心A.初步评标?B.评标准备?C.详细评标?D.编写评标报告【正确答案】C75.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A76.江南工业工程公司任命李某为华都芯片生产基地建设项目经理。李经理为此组建了项目团体，运用工作任务分工表进行了任

28、务分工。这种分工表可以明确表示()。A.工作任务及其责任者B.决策职能及其责任者C.筹划职能及其责任者D.监督职能及其责任者【正确答案】A77.【真题】建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目()批准后实施。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A78.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C79.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（）。A.负责

29、项目的人员配置和物资采购B.负责项目的技术管理工作C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D.项目目标的控制和组织协调【正确答案】D80.施工企业的施工生产计划根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，它包括()。A.单体工程施工进度计划B.企业月度生产计划C.施工总进度规划D.施工总进度方案【正确答案】B81.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位对事故的处理应采取的程序是（）。A.报告安全事故、事故分析记录、事故现场处理、事故登记B.事故现场处理、事故分析记录、报告安全事故、事故登记C.事故现场处理、事故登记、事故分析记录、报告

30、安全事故D.报告安全事故、事故现场处理、事故登记、事故分析记录【正确答案】D82.对大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度等进行的检查，属于施工质量控制方法中的（）。A.目测法B.实测法C.试验法D.无损检验法【正确答案】B83.【真题】在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。A.进行项目结构分析B.确定项目的工作编码C.编制各层进度计划D.分析和论证目标实施的可能性【正确答案】D84.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，

31、则重新检验的费用()。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担【正确答案】C85.【真题】发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【正确答案】A86.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层

32、分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.确定进度控制周期【正确答案】A87.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D88.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B89.某总承包企业承揽某学校新校区建设任务，其中针对图书馆工程编制的施工组织设计是（）A.施工组织总设计?B.单位工程施工组织设计?C.分部分项施工组织设计?D.专项施工组织设计【正确答案】B90.

33、根据编制的广度、深度和作用的不同进行分类，施工组织设计不包括（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.分部（分项）工程作业设计D.专项施工组织设计【正确答案】D91.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A92.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进

34、度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B93.在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本C.成本计划中降低成本的措施不尽合理D.工程中出现了可以索赔的情况【正确答案】B94.【真题】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。A.签订的合同总价B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C.双方重新协商确定的单价和工程量D.实际完成的工

35、程量乘以重新协商的各项单价之和【正确答案】B95.编制安全技术措施计划的步骤正确的是（）。A.危险源识别工作活动分类风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类风险确定危险源识别风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性C.工作活动分类危险源识别风险确定制定安全技术措施计划风险评价评价安全技术措施计划的充分性D.工作活动分类危险源识别风险确定风险评价制定安全技术措施计划评价安全技术措施计划的充分性【正确答案】D96.下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）。A.项目施工总进度计划B.项目施工年度计划C.项目月度施工计划D.企业旬施工生产计

36、划【正确答案】C97.根据生产安全事故报告和调查处理条例，生产安全事故和调查中，下列哪种情况（）处上一年年收入40%80%的罚款。A.伪造或者故意破坏事故现场B.阻碍、干涉事故调查工作C.事故发生后逃匿D.迟报或者漏报事故【正确答案】D98.建设工程实施施工质量政府监督的主要目的是（）。A.加强对建筑市场的管理B.保证建设工程的使用安全和环境质量C.保证建设工程的使用安全D.保护业主投资利益的实现【正确答案】B99.施工成本控制过程中，材料费主要从材料用量和材料价格两方面实施控制，控制材料用量的方法之一是()。A.储存控制B.定额控制C.询价控制D.分包控制【正确答案】B100.【真题】下面项

37、目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。A.计价规范B.工程合同C.招标文件D.投标文件E.设计文件【正确答案】ABDE2.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB3.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)

38、，下列应计入建筑安装工程间接费的有()。A.工程排污费B.危险作业意外伤害保险C.社会保险费D.环境保护费E.材料二次搬运费【正确答案】ABC4.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。A.总承包服务费B.规费C.税金D.风险费用E.措施项目中的安全文明施工费【正确答案】BCE5.【真题】下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有()。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故【正确答案】CD6.编

39、制施工机械台班使用定额时，需要进行的工作包括（）。A.拟定施工机械工作的正常施工条件B.确定机械的利用系数C.确定机械纯工作1小时的正常生产率D.对施工机械的工作时间进行划分E.拟定工人小组的定额时间【正确答案】ABCE7.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020，标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，即由领导作用（）组成。A.策划B.支持和运行C.绩效评价D.改进E.管理评审【正确答案】ABCD8.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行，所涉及的活动有（?）。A.培训意识和能力B.内部审核C.执行控制程序D.管理评审E.合规性评价【正确答案】AC9.【真题】当采用

40、变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(?)。?A.工程量发生较大的变化?B.承包商自身根本发生较大的变化?C.通货膨胀达到一定水平?D.国家相关政策发生变化?E.业主资金不到位?【正确答案】ACD10.建设工程安全事故调查报告的主要内容有（）。A.事故发生单位概况B.对事故责任者的处罚措施C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故的性质E.事故整改的完成人和监督人【正确答案】ACD11.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，属于发包人违约的情形有()。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.监理人无正当理由没有在约定期

41、限内发出复工指示，导致承包人无法复工D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件【正确答案】BCDE12.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2017，项目管理机构负责人应具有的权限包括（）。A.代表本企业与业主签订承包合同B.主持项目管理机构工作C.负责组建项目管理机构D.在组织制度的框架下制定项目管理机构的管理制度E.参与选择大宗资源的供应单位【正确答案】BDE13.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众

42、性的QC活动【正确答案】AE14.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD15.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE16.建设工程预算定额是（）的基础和依据。A.初步设计概算B.成本管理C.确定工程造价D.控制建设工程投资E.编制单位估价表【正确答案】CDE17.工程量清单计价模式下，承包商在计算投标报价过程中，不得作为竞争性费用的有()。A.安全文明施工费B.总承包

43、服务费C.规费D.税金E.已完工程保护费【正确答案】ACD18.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.编制扩大初步设计概算的依据C.编制投资估算的依据D.确定建设项目投资额的依据E.编制预算定额的依据【正确答案】BD19.下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是（）。A.工程建设合同B.设计交底和图纸会审记录C.施工工艺质量方面的技术法规性文件D.工程建设项目质量检验评定标准E.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见【正确答案】CDE20.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施

44、工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD21.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文，按照要素构成应计入建筑安装工程费的有（）。A.材料费B.税金C.企业管理费D.措施费E.规费【正确答案】ABCE22.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列（）事项，承包人可以向发包人索赔利润。A.法律变化引起的价格调整B.发包人原因导致的工程损失C.发包人原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.发包人要求承包人提前竣工【正确答案】BCE23.施工成本计划的编制依据包括（）。A.合同文件B.相关定额C.项目管理实施规划D.价格信息E.核

45、实的分部工程量【正确答案】ABCD24.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计的内容包括（）。A.工程概况及施工特点分析B.施工方案的选择C.施工总进度计划D.各项资源需求量计划E.单位工程施工总平面图设计【正确答案】ABDE25.与施工总承包模式相比较，平行承发包模式的优点有()。A.平行承发包的工作程序比施工总承包模式更为简单B.以施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期D.符合质量控制上的他人控制原则，对业主的质量控制有利E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小【正确答案】CD26.施工总承包对质量控制的特点不

46、包括（）。A.一般以施工图设计为投标报价的基础B.投标人的投标报价较有依据C.在开工前就有较明确的合同价D.可以在施工过程中随时变更设计E.业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】ABCD27.根据建设工程项目管理规范，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。A.正确处理授权范围内的利益分配B.进行资源动态管理C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.组织工程竣工验收E.建立专业管理体系并组织实施【正确答案】ABCE28.有关施工合同风险的类型，下列属于管理风险的是（）。A.业主资信和能力风险B.国家调整税率或增加新税种C.合同条款不严密D.施工方案存在漏洞，计划不周E.合作伙伴争

47、执、责任不明【正确答案】CDE29.固定总价合同适用于在（）的情况下采用。A.工程量小B.工程量大C.工期短D.工期长E.图纸完整【正确答案】ACE30.施工现场存放油料、化学溶剂等应设专门的库房，必须对（）进行防渗处理。A.库房地面B.局200mm的墙面C.存放油料、化学溶剂的容器D.高250mm的墙面E.库房室外地面【正确答案】AD31.施工项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】ABCE32.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强调度

48、，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD33.关于总价合同计量的说法，正确的有（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交

49、已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核E.总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据【正确答案】ABE34.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）A.违背劳动纪律损失时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.准备与结束工作时间?E.不可避免的中断时间【正确答案】BCDE35.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE36.某合

50、同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有()。A.工程量偏差在15%以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低D.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低【正确答案】ACD37.建设工程项目的实施阶段包括()。A.设计阶段B.招投标阶段C.可行性研究阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ADE38.下列工程质量问题中，一般可

51、不做专门处理的情况有（）。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土表面出现蜂窝、麻面E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%【正确答案】BC39.【真题】某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m3，投标单价为300元/m3。合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（）。A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评标B.实施施工中工程量是2000m3，则钢筋混凝土工

52、程的价款金额应该是600000元C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整D.评标是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元E.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改【正确答案】ABCE40.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括()。A.总进度规划（计划）B.控制性进度规划（计划）C.指导性进度规划（计划）D.实施性（操作性）进度计划E.项目子系统进度计划【正确答案】BCD41.下列选项中，可以用参数法计价的措施项目费用的有()。A.脚手架的搭拆费B.模板的租赁费C.夜间施工费D.

53、二次搬运费E.冬雨期施工费【正确答案】CDE42.下列费用中属于夜间施工增加费的有（）。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜间施工照明设备摊销E.夜间安全施工费【正确答案】ACD43.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有（）。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.参与设计单位向施工单位的设计交底【正确答案】ABC44.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的三算包

54、括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD45.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE46.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组【正确答案】ABDE47.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB48.【真题】下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.选用合适的合同结构B.采用新材料降低成本C.使用添加剂降低水泥消耗D.及时落实业主签证E.通过偏差分析找出成本超支潜在问题【正确答案】DE49