造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（答案）（第81次）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（答案）（第81次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷（答案）（第81次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列不是施工图预算对投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程招标控制价格的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程款的依据【正确答案】C2.发包人应在批准工程进度款支付申请的14天内向承包人按计量工程价款的（）支付工程进度款。A.10%30%B.30%50%C.70%80%D.60%90%【正确答案】D3.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.生产性建设项目总投资为

2、建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.工程费用为分部(分项)工程费、措施费、其他项目费、规费和税金之和D.固定资产投资为建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税之和【正确答案】D4.某包工包料工程合同金额3000万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150B.300C.450D.900【正确答案】B5.在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少。以（）方式扣回。A.抵充工程款B.变更合同价C.索赔D.保修金【正确答案】A6.施工单位进行经济活动分析的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.投资估算指标D.概算指

3、标【正确答案】A7.对建设地点(厂址)选择进行费用分析时，下列属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.动力设施费C.土地征购费D.动力供应费【正确答案】D8.按单价的综合程度划分，可将分部分项工程单价分为（）。A.预算单价和概算单价B.地区单价和个别单价C.定额单价和补充单价D.工料单价和综合单价【正确答案】D9.某建设项目建安工程费1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费用300万元。已知基本预备费率5%，项目建设前期年限是0.5年。建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.314.16B.358.21C.446.2

4、3D.456.39【正确答案】A10.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为3%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为5000万元、4000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价应为（）万元。A.3880?B.4120?C.4850?D.5150【正确答案】A11.工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，以单位(单项)工程测算，其计算利润费率，在税前建筑安装工程费的比重范围为（）。A.3%5%B.3%7%C.5%7%D.7%10%【正确答案】C12.下列关于工程索赔的说法中，错误的是（）。A.工作内容增加引起的

5、设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算B.按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔C.工程会议纪要未经各方签署不可以作为索赔的依据D.按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为合同中明示和默示的索赔【正确答案】B13.对于实行招标的工程，发、承包双方确定工程合同价款的时间应在（）。A.中标通知书发出之日起的30天内B.中标通知书发出之日起的两周内C.中标通知书发出之日起的一周内D.没有明确的规定由承、发包双方共同协商【正确答案】A14.根据GF20110216建设项目工程总承包合同示范文本(试行)的规定，工程总承包合同采用的合同类型是（）。A.固定总价合同B.可调总价

6、合同C.固定单价合同D.可调单价合同【正确答案】A15.某建筑工程钢筋综合用量为1200t，施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据价格处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价为2500元/t，投标期、施工期间造价管理结构发布的钢筋综合基准价格为2200元/t、2800元/t，则调整后的钢筋的费用为（）万元A.332B.300C.321D.264【正确答案】C16.对工程建设项目或单项工程造价指数的编制不会产生影响的是（）。A.报告期工程建设其他费用指数B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期设备、工器具价格指数D.报告期间接费【正确答案】D17.砌筑10m3砖墙需基本用工

7、20个工日、辅助用工为5个工日、超运距用工2个工日、人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日10m3。A.27.7B.29.0C.29.2D.29.7【正确答案】D18.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【正确答案】B19.设计概算编制中，电气设备及安装工程概算的编制方法可采用（）。A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.类似工程预算法【正确答案】C20.【真题】编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预

8、付及应收款D.未交款【正确答案】C21.通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照（）的计量规定进行计量。A.设计合同B.施工合同C.总价合同D.单价合同【正确答案】D22.【真题】关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C23.当设计深度不够，不能准确计算出

9、工程量，但工程设计方案比较成熟且有类似指标可以利用时，概算编制可采用（）。A.概算指标法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.设备价值百分比法【正确答案】A24.对于生产或使用易燃、易爆、辐射产品的项目，建设地点(厂址)应（）。A.靠近燃料提供地B.远离城镇和居民密集区C.建在城市的下风口D.远离居民区并设置绿化带【正确答案】B25.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是（）。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整【正确答案】C26.对于实行招标的建设项目，基准日的确

10、定是以施工投标文件中规定的提交投标文件截止时间前()。A.14天B.28天C.30天D.45天【正确答案】B27.其他项目清单中。无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是（）。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.计日工费用【正确答案】D28.下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收、【正确答案】B29.人工日工资单价组成中，不包括下列（）。A.计件工资B.奖金C.劳动保护费D.津贴补贴【正确答案】C30.承包人在计日工工作实施结束后()内，向发包人提交现场签证报告一式三份。A.24小时B

11、.48小时C.3天D.7天【正确答案】A31.机械台班消耗定额的主要表现形式是（）。A.数量定额和质量定额B.数量定额和时间定额C.时间定额和产量定额D.产量定额和质量定额【正确答案】C32.关于初步评审的形式评审标准，下列说法正确的是（）。A.投标人与营业执照一致B.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖党委章C.投标文件格式符合要求D.可以设定两种情况的有效报价【正确答案】D33.假设新建一座宿舍大楼。其建筑面积为4000m2。已知概算指标中的单位造价为825元m2。其中一般土建工程造价为660元m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础

12、，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，带形毛石基础单价为145.65元m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.57【正确答案】D34.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，预备费500万元，价差预备费350万元，建设期贷款2000万元，建设期应计利息

13、120万元，该笔款项在运营期产生的利息是200万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.3520B.3870C.5520D.5920【正确答案】A35.工程建设定额中分项最细、定额子目最多的计价性定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.劳动定额【正确答案】A36.【真题】关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是()。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现加工

14、设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【正确答案】B37.发包人认为承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据合同约定承包人应承担损失、损害赔偿责任但未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权依据法律及合同约定向承包人提出索赔，关于其应遵循的规定，下列叙述错误的是（）。A.当索赔事件持续影响时，发包人应每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后30天内，向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算B.承包人在收到发包人送交的索赔资料后30天内未与发包人协商，或未予答复，或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被

15、承包人认可C.承包人在收到发包人送交的索赔资料后42天内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据D.发包人应在发出索赔通知后的30天内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料【正确答案】C38.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854，可精确计量的措施项目包括()。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【正确答案】D39.某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料及其他材料费为72

16、00万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【正确答案】C40.下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【正确答案】D41.【真题】下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()A.设备原价:B*:工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算,采用的公式为:重量(体积、面积)总量单位重量(体积、面积)安装费指标。【考点】设

17、备及工器具购置费估算。*查看试题解析进入焚题库【正确答案】42.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费【正确答案】A43.【真题】关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人赞投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【正确答案】B44.在世界银行规定的项目总建设成本中。属于项目直接建设成本的是（）A.建筑保

18、险费用B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.前期研究、勘测费用【正确答案】A45.关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力?【正确答案】B46.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价?【正确答案】B4

19、7.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据施工组织进行修改C.列入措施费D.列入管理费【正确答案】A48.下列各项内容中，工程总承包招标文件编制内容不包括的是（）。A.投标人须知B.图样C.发包人要求D.发包人提供的材料【正确答案】B49.设计采购施工总承包业务和责任的延伸是（）模式。A.交钥匙总承包B.设计一施工总承包C.阶段性总承包D.工程项目管理总承包【正确答案】A50.施工单位在生产经营中允许消耗的最高标准，并作为评价施工企业工作的重要标准和目标的是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】

20、A51.在工业建设项目厂址选择要进行项目的费用分析，下列是项目投产后生产经营费用比较分析的内容是（）。A.运输设施费B.动力设施费C.拆迁补偿费D.动力供应费【正确答案】D52.投资估算指标一般可分为（）。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标C.建筑安装工程费用指标，设备、工器具费用指标，工程建设其他费用指标D.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标【正确答案】B53.根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构(配)件和

21、设备的进场试验报告C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料【正确答案】D54.下列不是民用建筑设计影响工程造价的主要因素的是（）。A.合理选用建筑物平面形式B.合理布置工艺流程C.合理确定户型和住户面积D.合理确定层高与层数【正确答案】B55.关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付

22、完毕后一次性计入新增固定资产价值【正确答案】B56.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C57.【真题】在用全费用综合单价法编制施工图预算时，单位

23、工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（）。A.建筑安装工程预算造价=分项工程量分项工程全费用单价B.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目完全价格C.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+措施项目不完全价格+规费+税金D.建筑安装工程预算造价=(分项工程量分项工程全费用单价)+规费+税金【正确答案】B58.某厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费25万元，加工费3万元，辅助材料费5000元，专用工具费率2%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为8%，增值税率为17%，非标准设备设计费3万元，则该国产非标准设备

24、的销项税额为（）万元。A.5.939B.6.789C.7.269D.7.299【正确答案】B59.【真题】在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是（）。A.通过膨胀因素B.社会成员的费用效益C.投资效益水平D.影子汇率【正确答案】C60.某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是（）。A.发包人应在收到该申请的15d内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14d内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14d内，向承包人支付不少于120万

25、元的进度款D.发包人应在批准该申请的15d内，向承包人支付不少于180万元的进度款【正确答案】B61.建设项目总概算中的工程监理费属于（）。A.工程建设其他费用概算B.单项工程综合概算C.单位工程概算D.预备费概算【正确答案】A62.【真题】在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是（）。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【正确答案】D63.【真题】关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算

26、D.其价格性质为预期，不具有市场性质【正确答案】C64.【真题】某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【正确答案】C65.关于投资估算内容，下列说法正确的是（）。A.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标B.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标和分部工程指标C.投资估算指标的内容可以作为工程结算的直接依据D.投资估算指标的综合指标不能考

27、虑预备费【正确答案】A66.开始向发包人还款的前提是当承包人完成金额累计达到合同总价的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【正确答案】B67.下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工(器)具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【正确答案】A68.【真题】关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【正确答案】C

28、69.【真题】某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1,05、1,03和0,98假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/m2。A.3699,00B.4590,75C.4599,00D.4623,75【正确答案】C70.【真题】关于财务分析的说法，正确的是（）。A.融资前财务分析是从息前税后角度B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和

29、财务生存能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【正确答案】D71.某工程按合同分两阶段，土建工程24个月，安装工程12个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合500个单位，安装工程可折合250个单位。合同规定工程变动不超过10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到700、350个单位，则工期索赔为（）个月。A.17.4B.10.8C.14.4D.14.6【正确答案】B72.【真题】在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A.招标广告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【正确答案】A73.建设项目施工招标工程中资格预审公告的内容不包括

30、（）。A.招标条件B.项目概况C.申请人的资格D.招标文件的获取【正确答案】D74.用计时观察法测定时间消耗的写实记录法中。精确度较高的方法是（）。A.数示法B.图示法C.混合法D.接续法【正确答案】A75.在工程总承包合同条件下，下列关于进度款时间延误的处理说法不正确的是（）。A.因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，向承包人支付延期付款利息和相关罚金，作为延期付款的违约金额。B.发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中

31、关于发包人暂停的约定执行C.当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延D.发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知。并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔【正确答案】A76.某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费。则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.139.0B.142.4C.142.7D.143.2【正确答案】B77.编制招标控制价时

32、，下列关于综合单价的确定方法，错误的是()。A.工程量清单综合单价=（定额项目合价）/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【正确答案】A78.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】C79.【真题】根据标准施工招标文件（2007版）的合同通用条

33、件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（）A.24小时B.48小时C.7天D.14天【正确答案】B80.建筑设计评价指标中主要用于评价建筑物功能水平是否合理的综合性指标是（）。A.厂房展开面积B.工程全寿命成本C.建筑物周长与建筑面积比D.厂房有效面积与建筑面积比【正确答案】B81.按照建筑工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是（）。A.在超越约定预付时间l4d后停止施工B.在约定开工日期后7d内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10d内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14d内停

34、止施工【正确答案】C82.投资设想阶段投资估算的精确度的要求为：允许误差大于（）%。A.5B.10C.25D.30【正确答案】D83.工程量清单是招标文件的组成部分。其组成不包括（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.直接工程费用清单【正确答案】D84.【真题】建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是（）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【正确答案】B85.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求

35、人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D86.根据FIDIC合同价款结算的规定。业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期期满后【正确答案】D87.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，专用工具费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.辅助材料费D.外购配套件费【正确答案】D88.建设项目竣工验收方式中，又称为交工验收的是（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收【正确答案】C89.某建设项目建安工程费4000万元，

36、设备购置费2000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，第二年为60，第三年为20。年均投资价格上涨率为6，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【正确答案】C90.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，下列关于土地使用权出让最高年限规定不正确的是（）。A.居住用地70年B.工业用地60年C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D.商业、旅游、娱乐用地40年【正确答案】B91.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器

37、工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】B92.【真题】关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据【正确答案】A93.下列属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是()。A.劳动消耗定额B.施工定额C.预算定额D.企业定额【正确答案】A94.运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的

38、时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【正确答案】A95.下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【正确答案】C96.当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合概算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【正确答案】D97.按专业特点和地区特

39、点编制的概算定额手册，内容基本上是由（）组成。A.文字说明、编制依据、定额项目表、附录B.编制依据、定额项目、附录C.文字说明、定额项目表、附录D.文字说明、定额项目表、取费表、附录【正确答案】C98.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.非夜间施工照明C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【正确答案】D99.下列不属于竣工决算编制依据的是（）。A.清理的各项账目B.承包合同、工程结算等有关资料C.设计交底或图纸会审会议纪要D.经批准的可行性研究报告【正确答案】A100.某建设项目估算的工程费为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年

40、。若年平均投资价格上涨率为8%，则项目建设期间价差预备费为（）万元。A.196.20B.400.00C.611.84D.832.00【正确答案】C二.多选题(共70题)1.计时观察法的作用包括（）。A.取得编制劳动定额、材料定额、机械定额所需的基础资料B.研究先进工作法对提高劳动生产率的具体影响C.研究先进技术操作对提高劳动生产率的具体影响D.研究减少工时消耗的潜力E.研究定额执行情况，反馈信息【正确答案】BCDE2.建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【正确答案】B

41、CD3.下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是（）。A.设计变更、局部地基处理等增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.预防自然灾害所采取的措施费用E.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用【正确答案】ABDE4.根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的l5D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预

42、付时间应不迟于约定的开工日期前7d【正确答案】DE5.关于无形资产的计价。以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账【正确答案】ABDE6.【真题】对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有（）。A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固费用合同D.成本加奖金合同E.工时及材料补偿合同【正确答案】CDE7.建设项目工程总承包合

43、同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有()。A.材料、工程设备涨价超过5%B.合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8小时【正确答案】BCDE8.下列费用中属于勘察设计费的是()。A.可行性研究费B.工程勘察费C.研究试验费D.设计模型制作费E.施工图设计费【正确答案】BDE9.下列工程项目中，必须采用工程

44、量清单计价的项目有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目?【正确答案】ABCD10.工程造价信息主要包括（）。A.价格信息B.工程造价指数C.已完工程信息D.产品信息E.用工信息【正确答案】ABC11.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（）。A.预算工作手册B.材料换算表C.工程合同或协议书D.工程量清单E.工程分析表【正确答案】ABCD12.因变更引起的价格调整的处理原则是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的工程量变化不足15%，采用该

45、子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用或类似原则子目的，由工程师确定C.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可完全参照类似子目的单价计算变更子目的单价D.已标价工程量清单中没有适用或类似原则子目的。可按照成本加利润的i由发、承包双方商定或确定变更工程的单价E.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价由发、承包双方商定变更工程的单价【正确答案】ADE13.下列选项内容中属于承包人建议书的是（）。A.总体实施方案B.工程详细说明C.分包方案D.项目管理要点E.图纸【正确答案】BCE14.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些

46、情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标截止期B.投标文件未按要求提交投标保证金足够数量C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价但是经过评审委员会评审不低于成本价E.投标文件未按要求格式密封【正确答案】ABCE15.建设工程工程量清单计价规范和建设项目工程结算编审规程工程竣工结算编制的主要依据是()。A.工程合同B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款C.建设工程设计文件D.建设工程工程量清单计价规范E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量【正确答案】ABCD16.关于施工图预算的说法，正确的有（）。A.施工图预算一定要结合施

47、工图样和预算定额编制B.施工图预算是进行“两算”对比的依据C.综合单价法中的单价是指全费用综合单价D.实物法能将资源消耗量和价格分开计算E.使用预算单价法时一般需要进行工料分析【正确答案】BDE17.国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括()。A.材料费B.辅助材料费C.加工费D.非标准设备设计费E.外购配套件费【正确答案】ABCE18.与未来生产经营有关的其他费用描述，正确的有（）。A.商标权、商誉、特许经营权费等属于与未来生产经营有关的其他费B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.人员培训及提前进厂费属于联合试运转费D.备品备件费

48、属于生产准备费E.为保证初期正常生产必需的第一套不够固定资产标准的生产工器具、用具购置费【正确答案】ABE19.【真题】根据标准施工招标文件(2007)版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有()。A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹【正确答案】ACDE20.【真题】下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有()。A.施工中发现文物B.延迟提供施工场地C.承包人提前竣工D.延迟提供图纸E.基准日后法律的变化【正确答案】BD21.根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的

49、费用或损失中。应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【正确答案】ACD22.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.行业经济发展规划E.技术经济政策【正确答案】ABDE23.建设项目竣工决算的内容包括（）。A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.投标报价书D.新增资产价值的确定E.工程造价比较分析【正确答案】ABE24.某建设项目的进口设备采用CFR交货价。则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费

50、、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的清关手续E.办理出口手续【正确答案】CD25.【真题】下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是()。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【正确答案】BD26.工业项目设计的三阶段设计是指（）。A.设计准备B.初步设计C.技术设计D.总体设计E.施工图设计【正确答案】BCE27.按照国务院建设工程质量管理条例.下列有关保修期的确

51、认。正确的是（）。A.基础设施工程为50年B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年C.供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年E.装修工程为5年【正确答案】BCD28.下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的有()。A.居住用地70年B.工业用地50年C.卫生、体育用地50年D.商业、旅游用地50年E.综合或者其他用地50年【正确答案】ABCE29.下列属于工程造价咨询人员出具的工程造价鉴定书内容的是（）。A.委托鉴定的内容B.鉴定结论C.鉴定的原因D.鉴定的依据E.鉴定的时间【正确答案】ABD30.在编制分部分项工程量清单

52、时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE31.【真题】国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【正确答案】AD32.【真题】关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支

53、付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【正确答案】BDE33.【真题】为有利于措施费的确定和调整,根据现行工程量计算规范。适宜用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【正确答案】CDE34.指数按其所编制的方法不同可分为（）。A.综合指数B.数量指标指数C.拉斯贝尔体系D.平均数指数E.质量指标指数【正确答案】AD35.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单

54、项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价【正确答案】DE36.根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.冬雨期施工增加费B.施工机械作业时所发生的安拆费C.工程排污费D.已完工程及设备保护费E.地上、地下设施、建筑物的临时保护费【正确答案】ADE37.工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式【正确答案】ABCD38.我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天或双方签订合同后的1个月内B.根据建设工程价款结算暂行

55、办法规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30，不低于合同额的10C.预付款的起扣点计算法是指已完工程的主材及构件价值相当于工程预付款数额时起扣D.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知E.发包人收到承包人要求预付通知后仍不预付，承包人可在发出通知7天后停止施工【正确答案】ABD39.关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15dD.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【正确答案】ABE40.按我国现行投资构成，下列费用中，构成工程建设其他费用