监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第65次）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第65次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（答案）（第65次）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C2.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B3.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移

2、B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A4.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B5.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A6.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销

3、【正确答案】B7.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B8.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.衡量各投标书优劣的依据C.确定合同价D.确定投标人实现各种指标的

4、依据【正确答案】B9.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C10.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【正确答案】D11.招标人在填写预审文件发售时间时应不

5、少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B12.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B13.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C14.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施

6、工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（）。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D15.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C16.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47

7、C.37D.50【正确答案】C17.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认【正确答案】D18.FIDIC施工合同条件通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套（），以保证施工符合合同要求。A.进度管理体系B.变更管理体系C.质量管理体系D.进度款的支付管理体系【正确答案】C19.在我国，建设工程一切险由()

8、来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B20.理论换算法的换算依据是()。A.政策规定B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【正确答案】D21.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A22.在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限（）d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。A.5B.15C.10D.20【正确答案】B23.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程

9、竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时（）。A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任【正确答案】C24.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C25.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人

10、的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】C26.卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节（）。A.仅通知买方B.仅通知保险公司C.通知买方和保险公司D.通知承运人【正确答案】C27.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人

11、按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D28.【真题】根据项目NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是（）。A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【正确答案】A29.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A30.初步设计文件应达到()的深度要求。A.控制设计概算的需要B.非标准设备

12、制作的要求C.满足主要设备材料采购的需要D.满足主要设备材料订货的需要【正确答案】D31.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B32.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D33.本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标

13、文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标【正确答案】A34.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周D.委托人拒付合理化建议奖

14、【正确答案】B35.下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。A.分工与协作统一B.稳定性与适应性统一C.权责一致D.动态相关性【正确答案】D36.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A37.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.2B.3C.4

15、D.5【正确答案】A38.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C39.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D40.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运

16、输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D41.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D42.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错

17、误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【正确答案】C43.FIDIC(施工合同条件适用于（）工程采用单价合同的承包方式。A.小型复杂B.小型简单C.大型简单D.大型复杂【正确答案】D44.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C45.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，在合同的计价方式中，（）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合

18、同。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A46.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调【正确答案】B47.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C48.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款

19、，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B49.【真题】关于行使抗辩权的说法，正确的是（）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【正确答案】A50.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标

20、价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为5050万元B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元【正确答案】C51.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期【正确答案】D52.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进

21、度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A53.建设工程质量管理条例颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.扣留质量保修金，并承担保修费用D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担【正确答案】B54.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人【正确答案】B55.【真题】关于设计合同履行的说法，正确的是()。A.初步设计完成

22、后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【正确答案】C56.【真题】根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C57.【真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火

23、灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降【正确答案】C58.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B59.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B60.【真题】关于建设工程勘察合同(一)和建设工程勘察合同(二)两个示范文本的说法，正确的是（）。A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【正确答案】C61.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中

24、标书【正确答案】C62.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D63.【真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【正确答案】D64.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数

25、量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C65.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A66.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C67.

26、2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日【正确答案】B68.FIDIC施工合同条件规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后（）d内做出合理的裁决。A.15B.28C.72D.84【正确答案】D69.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）。A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止【正确答

27、案】C70.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正确答案】C71.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D72.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不

28、明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D73.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C74.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A75.按照建设工程

29、施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B76.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地【正确答案】D77.关于评标、决标阶段

30、的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A78.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B79.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A80.【真题】某施工企业从银行借款1000万

31、元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【正确答案】B81.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度【正确答案】A82.【真题】材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查

32、点法D.经验鉴剐法【正确答案】D83.关于质押的表述中，不正确的是（）。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保【正确答案】A84.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位【正确答案】A85.关于合同生效的时间的表述中，有误的是（）。A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自

33、受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力【正确答案】C86.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C87.招标代理行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理【正确答案】A88.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的

34、工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合同条款图纸已标价的工程量清单【正确答案】D89.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予

35、相应的费用补偿【正确答案】A90.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D91.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B92.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计

36、业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】C93.风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()。A.K和MB.L和MC.M和ND.K和N【正确答案】B94.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B95.【真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差

37、均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【正确答案】C96.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C97.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.56B.14C.15D.28【正确答案】B98.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人【正确答案】A99

38、.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B100.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.5B.15C.21D.28.【正确答案】D二.多选题(

39、共70题)1.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同【正确答案】AB2.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE3.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督

40、承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失【正确答案】ABCE4.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD5.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC6.材料、通用型

41、设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE7.某些项目的工程量清单中包括有暂列金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额【正确答案】BCE8.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求

42、提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【正确答案】CE9.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CD

43、E10.根据合同法的规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位【正确答案】ADE11.【真题】根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审表【正确答案】BCE12.依据合同法的规定，当合同履行地

44、点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE13.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款【正确答案】CD14.下列可以不进行国际招标机电产品的有（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.

45、一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品E.供产品维修用的零件及部件【正确答案】ACDE15.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE16.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告

46、费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE17.可以作为抵押物的财产有()。A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校【正确答案】ABC18.建筑工程一切险的保险责任自（）之时起，以先发生者为准。A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地【正确答案】BE19.下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.与无代理权人订立的合同C.与限制民事行为能力人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同

47、E.与超越权限的法定代表人订立的合同【正确答案】BCE20.FIDIC施工合同条件规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1【正确答案】ACD21.依照施工合同示范文本通用条

48、款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款【正确答案】CDE22.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE23.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名

49、称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD24.下列内容中属于投标人须知的有()。A.招标的货物和服务B.招标文件的组成C.投标分项报价表D.招标投标程序E.投标一览表【正确答案】ABD25.工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为（），因此双方应就索赔的处理进行协商。A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大【正确答案】ABCE26.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()

50、。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止【正确答案】CE27.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE28.【真题】中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【正确答案】BD29.资格预审文件分为资格预

51、审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括（）。A.合同条件B.图纸和技术资料C.招标工程概况D.工程量清单E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明【正确答案】CE30.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【正确答案】AB31.【真题】根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协

52、议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【正确答案】ABDE32.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC33.仲裁协议包括如下内容()A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的进仲裁委员会【正确答案】ACE34.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知

53、异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD35.【真题】建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【正确答案】AD36.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验【正确答案】DE37.【真题】根据标准施工合同，保险的正确处理方式有()。

54、A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外和伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【正确答案】ACD38.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE39.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不

55、需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD40.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC41.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB42.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段