2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）套卷245

《2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）套卷245》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）套卷245（215页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年二级建造师考试题库500题（附带答案解析）一.全能测试题(共500题)1.甲某于2014年5月20日取得二级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2015年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到( ）。A.2017年5月20日B.2018年5月20日C.2017年8月20日D.2018年8月20日答案：A解析：注册证书与执业印章有效期为3年。注册建造师管理规定中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。2

2、.施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。A.公安机关B.做出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门答案：B3.属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏答案：D解析：2019新版教材P36页安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。由于科学技术日益进步，现代工业的机器设备已 进入电子计算机操控的时代，工艺精密、构造复杂，技术高度密集，价格十分昂

3、贵。在安装、调试机器设备的过程中遇到自然灾害和意外事故的发生都会造成巨大的经济损失。 4.控制电线电缆绝缘层通常采用的材质有（ ）。A.聚乙烯B.聚氯乙烯C.树脂D.橡胶E.聚丙烯答案：A,B,D解析：2020版教材P15控制电线电缆绝缘层材质分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。5.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有（ ）。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用答案：B,C,D,E解析：2020版教材P48页按照建筑安装工程费用

4、项目组成（建标2003206号）（此文件已更新），材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、1半成品的费用，包括以下内容：（1）材料原价（或供应价格）。（2）材料运杂费：是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。（3）运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。（4）采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用；包括：采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。（5）检验试验费：是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和

5、建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。因此，正确选项是BCDE。6.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（?）。A.归档文件用原件和复印件均可B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制答案：B解析：A错误：归档的文件应为原件；C错误：所有竣工图均应加盖竣工图章；D错误：利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。7.厕浴间和有防水要求的建筑地面必

6、须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于( )。A.C10B.C15C.C20D.C25答案：C解析：2019版教材P107页楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20。8.设备安装基准线应按（）来测定。A.设备中心线B.建筑基础中心线C.建筑物的定位轴线D.设备基础中心线答案：C解析：本题考查的是机电工程中常见的工程测量。放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。9.适用管径800mm的不开槽施工方法有（ ）。A.盾构法B.定向钻法C.密闭式顶管法D

7、.夯管法E.浅埋暗挖法答案：B,C,D解析：各种不开槽施工方法的适用管径：密闭式顶管，3004000mm；盾构，3000mm 以上；浅埋暗挖，1000mm以上；定向钻，3001000mm；夯管，2001800mm。10.单位工程质量验收合格，应符合( )的规定。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料基本完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量应符合要求答案：A,C,D,E解析：2020新版教材P171页 单位工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分部工程的质量均应验收合格；

8、(2)质量控制资料应完整；(3)所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；(5)观感质量应符合要求。 11.背景资料：某施工单位承包了一段滑坡地段路基工程。滑坡地段示意图如下图：事件1：施工单位为了防止滑坡体影响路基的稳定，采取了排水、力学平衡、改变滑带土等措施。施工过程中要求符合以下施工要求：滑坡地段施工前，应制定应对滑坡或边坡危害的安全预案，施工过程中应进行监测。滑坡整治宜在夏季施工。施工时应采取措施截断流向滑坡体的地表水、地下水及临时用水。滑坡体未处理之前，严禁在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡后缘减载。采用削

9、坡减载方案整治滑坡时，减载应自上而下进行，严禁超挖或乱挖，严禁爆破减载。采用加填压脚方案整治滑坡时，应在主滑段加重反压，并且做好地下排水，不得因为加填压脚土而堵塞原有地下水出口。事件2：在滑坡处理过程中，采取了在滑坡体上修建支撑渗沟方法排出地下水，并采用浆砌抗滑挡土墙来稳固滑坡体，挡墙基坑采用全断面拉槽开挖，并加强支撑，随挖随砌，及时回填。【问题】1.指出滑坡地段示意图中A、B的名称以及其作用。2.改正背景中描述有错之处。3.事件2中排除滑坡地下水除可以采用支撑渗沟外，还有哪些方法？答案：解析：1.A截水沟，作用拦截滑坡体后方的地表水；B树枝状排水沟，其作用是排除滑体坡面上的径流。2.事件1中

10、，滑坡整治宜在旱季施工；滑坡体未处理之前，严禁在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡前缘减载；采用加填压脚方案整治滑坡时，应在抗滑段加重反压。事件2中，挡墙基坑应采用分段跳槽开挖。3.排除地下水的方法还有边坡渗沟、暗沟、平孔等。12.政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（ ）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备E.检查相关人员的资格证书答案：A,B,D,E解析：进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有：

11、（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；（3）审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；（5）检查结果的记录保存。13.下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.未经传票传唤，缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法答案：B,C,D,E解析：2019新版教材P325页当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：有新的证据，足以推翻原判决

12、、裁定的；原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；原判决、裁定适用法律确有错误的；审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的；原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员

13、审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。14.对浊度小于3mg/L的河水，一般给水处理厂方法广泛采用的常规处理流程是（）。（09真题）AA.原水过滤B.原水接触过滤消毒C.原水混凝.沉淀或澄清过滤消毒D.原水调蓄预沉混凝.沉淀过滤消毒答案：C解析：本题考查的是给水处理。选项A适用于处理水质较好的水；选项B适用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水；选项D适用于高浊度水二级沉淀，适用于含砂量大，砂峰持续时间长的情况；预沉后原水含砂量应降低到1000mg/L以下。15.常用热轧型钢主要有( )。A.工字钢B.槽钢C.螺纹钢D.等边角钢E.不等边角钢答案：A,B,D,E解析：2019版教材P

14、25页钢结构用钢钢结构用钢主要有型钢、钢板和钢索等，其中型钢是钢结构中采用的主要钢材。型钢又分热轧型钢和冷弯薄壁型钢，常用热轧型钢主要有工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边角钢、不等边角钢等。16.根据建筑法的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.省B.市C.县D.乡答案：C解析：2019版教材P45页建筑法规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。17.下列选项中，属于违法分包或转包的行为有（）。A.总承包单位将某框架主体施工分包给具备相应资质条件的单位B.

15、总承包单位私自将幕墙工程分包给具备相应资质条件的单位C.钢结构分包单位将总共三个单体分别发包给三个具备相应资质条件的单位D.总承包单位私自将主体结构劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位E.幕墙分包单位私自将劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位答案：A,B,C解析：2019版教材P147页 违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。A属于违法分包，B属于违法分包，C属于转包

16、。#18.汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时，车轮易发生溜滑，为了防止此类交通事故的发生，需要沥青面层具有较好的（）。A.噪声量B.透水性C.抗滑能力D.温度稳定性答案：C解析：本题考查的是沥青路面性能要求。光滑的路表面使车轮缺乏足够的附着力，汽车在雨雪天行驶或紧急制动或转弯时，车轮易发生空转或溜滑，极有可能造成交通事故。因此，路表面应平整、密实、粗糙、耐磨，具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。19.关于风管系统的安装要点说法正确的是（ ）。A.风管与防护套管之间应采用不燃材料封堵B.支、 吊架不宜设置在风口、 阀门、 检查门及自控装置处C.风管穿过需要封闭的墙体时， 应设钢板厚度不小于 2.

17、0mm 的预埋管或防护套D.风管安装就位的程序通常为先上层后下层， 先主干管后支管， 先立管后水平管E.切断支、 吊、 托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工， 或用电气焊切割答案：A,B,D解析：C 选项，风管穿过需要封闭的墙体时，应设钢板厚度不小于 1.6mm 的预埋管或防护套；E 选项20.竣工验收的依据中，指导建设管理行为的依据包括（）。A.上级主管部门批准的可行性研究报告B.国家、行业有关法律、法规、规定C.质量验收评定标准D.有关设计文件E.施工图纸答案：B,C解析：本题考查的是竣工验收工作程序和要求。指导建设管理行为的依据：（1）国家、各行业有关法律、法规、规定；（2）施工技术验收规

18、范、规程、质量验收评定标准；（3）环境保护、消防、节能、抗震等有关规定。21.根据外墙外保温施工质量控制的要求，聚苯板黏结牢固后，应按要求安装锚固件，锚固深度不小于（）mm。A.22B.25C.28D.30答案：B解析：2020版教材P209页(6)聚苯板粘结牢固后，按要求安装锚固件，锚固深度不小于25mm。22.暗挖隧道内常用的支护与加固技术措施有( )。 A.设置临时仰拱B.管棚超前支护C.地表锚杆加固D.地表注浆加固E.围岩深孔注浆答案：A,B,E解析：本题涉及的考点为暗挖隧道内外常用的支护与加固技术措施。(1)暗挖隧道内常用的技术措施：1)超前锚杆或超前小导管支护；2)小导管周边注浆或

19、围岩深孔注浆；3)设置临时仰拱；4)管棚超前支护。(2)暗挖隧道外常用的技术措施：1)地表锚杆或地表注浆加固；2)冻结法固结地层；3)降低地下水位法。23.生产效率高、焊接成本低、焊缝抗锈蚀能力强，焊接形成过程易于控制焊接质量,是（）焊接方法的优点。A.SMAWB.GTAWC.GMAWD.SAW答案：C解析：GMAW优点:生产效率高、焊接成本低、焊缝抗锈蚀能力强，焊接形成过程易于控制焊接质量;缺点:焊接表面不平滑、飞溅较多、设备复杂、施工场合有限。24.【背景资料】某小区住宅工程，地下2层，地上10层，剪力墙结构，建筑面积13000，由某施工单位组织施工，本市一家监理公司监督，在施工过程中发生

20、了以下事件：当年12月初，结构施工至首层时，市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别对建设、监理、施工单位进行考评，检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查，同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细，部分隐蔽资料监理未及时签字，现场文明施工有待加强，质量通病还时有发生，考核讲评中，考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。问题：1考评小组对上述责任主体的主要考核内容有哪些?2两次考核后，考评小组依据相关规定，对各责任主体及人员可以做出哪些处罚?答案：解析：1对各责任主体主要考核内容有：(1)施工单位：施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明施工管理。(2)建设、监理单位：现场管理。2

21、第一次检查中也给予了各方警告，本次检查又存在一些管理问题和质量通病，根据相关规定考核小组可能对各责任主体和人员作出以下处罚：(1)分别给予建设、监理、施工企业通报批评；(2)分别给予施工企业项目经理、监理单位现场监理工程师通报批评。25.具备全部领取施工许可证法定条件的建设工程，发证机关应当自收到申请之日的一定期限内，对符合条件的申请颁发施工许可证。该时问期限为( )。A.7日B.15日C.20日D.30日答案：B解析：建筑法规定了申请领取施工许可证应当具备的条件，而且这些法定条件必须同时具备，缺一不可。发证机关应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。故选项B正确。参见考

22、试用书2Z202012。26.关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E. 仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权答案：A,D,E解析：参见教材P32l?322。仲裁协议应当采用书面形式。A项正确，B项错误。仲裁协议可以在纠纷 发生后达成，C项错误。根据上述分析可知，没有仲裁协议，也就无法进行仲裁。仲裁协议排除了人民法 院对合同争议解决的管辖权。D、E正确。本题应选ADE。27.经纬仪照准操作的正确步骤是()。A、目镜调焦粗瞄目标物镜调焦准确瞄准目标B、粗瞄

23、目标目镜调焦物镜调焦准确瞄准目标C、物镜调焦粗瞄目标目镜调焦准确瞄准目标D、粗瞄目标物镜调焦目镜调焦准确瞄准目标答案：A解析：本题考查的是常用测量仪器的使用。经纬仪照准操作的正确步骤：目镜调焦、粗瞄目标、物镜调焦、准确瞄准目标。28.路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设( )。A.防冻垫层B.排水垫层C.半刚性垫层D.刚性垫层答案：C解析：2020版教材P6页 路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层。29.自动化仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和（ ）等。A.半自动控制管道B.伴热管道C.水控管道D.手控管道答案：B解析：自动化仪表管道有测量管道、气

24、动信号管道、气源管道、液压管道和伴热管道等。30.当地层条件差、断面特别大时，浅埋暗挖隧道施工不宜采用()。A、 中洞法B、 柱洞法C、 洞桩法D、 全断面法答案：D解析：【考点】常见浅埋暗挖施工方法的适用条件。当地层条件差、断面特别大时，一般采用中洞法、侧洞法、柱洞法及洞桩法等施工。全断面法仅适用于地层好，围岩具有足够的自承能力，跨度8m的隧道施工。31.在常温条件下采用自然养护方法时，主体结构混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h以内加以覆盖和浇水。A.12B.16C.20D.24答案：A解析：2020版教材P70（2） 对已浇筑完毕的混凝土，“应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后812h 内

25、）”开始进行自然养护。32.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A签约时的签约地B履约时的签约地C履约时的项目所在地D签约时的项目所在地答案：D33.下列关于临边洞口防护说法错误的是()。A.电梯井口设置固定栅门,且电梯井内每隔2层(不大于10m)设置一道安全平网B.防护栏杆上杆距地1.0-1.2m,下杆距地0.5-0.6mC.当防护栏杆横杆长度大于2.5m时必须加设杆柱D.防护栏杆下面的挡脚板高度不低于180mm答案：C解析：2019版教材P223页临边洞口主要研究水平和竖

26、向洞口安全防护要求及临边作业防护要求。防护栏杆设置时,当防护栏杆横杆长度大于2m时必须加设杆柱。34.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人答案：C解析：2020版教材P166融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符；答案B、D分别为担保人和代理人，在题中没有出现。只有乙建筑工程公司为

27、承租人，可以行使索赔的权利。35.施工组织设计交底的内容包括（）。A.工程特点、难点B.主要施工工艺及施工方法C.进度安排D.安全技术措施E.操作方法答案：A,B,C,D解析：2019版教材P197页 (2) 施工组织设计交底。工程开工前，施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底，以做好施工准备工作。施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。36.分析各种风险的损失量属于()阶段的工作。A.风险识别B.风险评估C.风险响应D.风险控制答案：B解析：2020新版教材P40页 风险评估包括以下工作：(2)分析

28、各种风险的损失量。37.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意答案：C解析：2019新版教材P103页企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况。38.某项目部承建的雨水管道工程管线总长为1000m，采用直径为900mm 的HDPE 管，柔性接口；每50m设检查井一座。管底位于地表下以下4m，无地下水，土质为湿陷性黄土和粉砂土，采用挖掘机开槽施工

29、。项目部根据建设单位对工期的要求编制了施工进度计划。编制计划时，项目部使用的指标见表1。考虑管材进场的连续性和人力资源的合理安排，在编制进度计划时作了以下部署：挖土5d 后开始进行下管、安管工作；下管、安管200m 后砌筑检查井；检查井砌筑后，按四个井段为一组（200m）对沟槽回填。项目部编制的施工进度计划如图1 所示（只给出部分内容）。工程开工30 天后遇雨，停工10 天。项目部决定在下管、安管工序采取措施，确保按原计划工期完成，并启动雨季应急预案。问题1. 施工进度计划图中序号2 表示什么工作项目？该项目的起止日期和工作时间应为多少？2. 计算沟槽回填的工作的总天数。3. 按项目部使用的指

30、标和工作部署，完成施工进度计划图中第4、5、6 项工作的横道线，并指出计划总工期需要多少天。4. 遇雨后项目部应在下管、安管工序采取哪些措施以确保按原计划工期完成？5. 本工程雨季施工的应急预案应包括哪些内容？6. 请写出本工程的施工顺序。答案：解析：1.序号2 表示：挖土清槽（1 分）。该项目的开始日期为第6 天（1 分），完工日期为第25 天（1 分），工作时间为20 天（1 分）。2.沟槽回填组数1000m/（200m/组）5 组（1 分），沟槽回填工作天数4d/组5 组20d（1 分）。3.（1）完成后的施工进度计划图如下：（3 分）（2）计划总工期需要70 天（1 分）。4.应采取措

31、施：（1）增加下管、安管施工队伍（1 分）；（2）采用分段平行施工的施工组织方式（1 分）。5.本工程雨季施工的应急预案应包括以下内容：（1）雨季安排管理人员现场值班；（2）现场有抽水抢修的施工人员；（3）准备砂袋、水泵等物资；（4）熟悉施工现场及周边各种地形地貌特征；（5）对应急预案应进行演练（4 分）。6.本工程的施工顺序：测量放线管线调查土方开挖地基处理管道基础施工管道安装检查井砌筑功能性试验沟槽回填（4 分）。39.下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）A. 吸水井B. 污泥脱水机房C. 管廊桥架D. 进水泵房答案：D解析：污水处理构筑物包括：污水进水闸井、进水泵房、 格栅间、

32、沉砂池、 初次沉淀池、 二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、 生物反应池、氧化沟、消化池、计量槽、闸井等。 40.根据生产安全事故报告和条查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守答案：A,C,D解析：事故发生单位及其有关人员有以下违法行为之一的对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款。谎报或者瞒报事故;伪造或者故意破坏事故现场;转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料;拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料;在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；事故

33、发生后逃匿。正确答案：A、C、D41.在地下设施、文物和资源保护方面，做法错误的是()。A.施工前应调查清楚地下各种设施B.避让施工场区及周边的古树名木C.不需要分析施工项目的CO2排放量D.施工过程中一旦发现文物，立即停止施工答案：C42.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决方式中，由（ ）主持或参与的调解，属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地建设行政管理部门D、人民法院答案：C43.检验管道系统强度和严密性的试验是（ ）。A.压力试验B.真空度试验C.侧漏性试验D.致密性试验答案：A解析：检验管道系统强度和严密性的试验是压力试验。44

34、.下列关于混凝土拌合物和易性的说法中，错误的是（）。A. 和易性包括流动性、黏聚性和保水性B. 坍落度愈大表示流动性愈大C.维勃稠度值愈大表示流动性愈大D. 混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定答案：C解析：对坍落度值小于 10mm 的干硬性混凝土拌合物，则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标，稠度（s）值愈大表示流动性愈小45.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与

35、丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效答案：A解析：2019新版教材P154页诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立无关。两个合同均为诺成合同。46.在价格调整公式中，P0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有（ ）。A价格调整B质量保证金扣留和支付C调整的合同价款D约定的变更及其他金额E预付款的支付和扣回答案：A,B,D,E解析：由价格调整公式，P0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金

36、额。此项金额应不包括价格调整不计质量保证金扣留和支付预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内。故选择ABDE。47.场景(七）2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以 8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元 定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约 定在货到时付款。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则该买卖合同为（)合同。 A.无效 B.有效 C.可变更、可撤销 D.效力待定答案：B解析：法律关系主体进行营业执照

37、经营范围外的活动，法律并不必然主张其无效，除非其违反社会公共利益以及法律的强制性规定。故选B。48.关于抵押的说法，正确的是（ ）。A、 当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B、 抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C、 转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D、 抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案：A解析：抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值，B项错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值，C项错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。D项错误。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在

38、抵押合同中约定抵押担保的范围。A对49.施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照建设工程施工合同（示范文本）CF-2013-0201签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分分项工程进行专业分包。施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经

39、监理工程师审核已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中兑付。该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织过程有误，责令建设单位予以改正。在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超5%时，该项增加部分或剩余部分综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据详见下表：竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的

40、工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。1、在墙面装饰装修做法的设计变更估价申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处？分别写出正确的做法。2、针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？3、分别计算清单A和清单B结算的清单费用。4、分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。答案：解析：1、错误一：专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请；正确做法：专业分包单位应向首先向总

41、包单位提出，然后由总包单位向监理工程师提出变更估价申请。错误二：建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中兑付；正确做法：发包人应在承包人提交变更估价申请后14d内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请；同时，设计变更增加的价款应当在工程进度款中一并支付。2、背景中是施工单位组织预验收和总监理工程师组织竣工验收是错误的。本工程的竣工预验收应由总监理工程师组织；施工单位必须参加的人员包括：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组

42、织。3、清单A结算的清单费用5080（1+5%）452+5594-5080（1+5%）452（1-5%）=2410968+111644=2522612元=252.26万元。清单B结算的清单费用：8205140（1+5%）=1206135元=120.61万元。（可不写成万元的形式）4、专业分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。勘察、设计、施工总包、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。（注：工程通过竣工验收后三个月内，建设单位将资料汇总交给城建档案馆）50.施工进度计划的调整应包括工程量、工作（工序）起止时间、资源提供条件、必要的目标以及（）的调整。A

43、.工作关系B.技术方案C.工作量D.管理措施答案：A解析：2020新版教材P149页施工进度计划的调整应包括下列内容：工程量、工作（工序）起止时间、工作关系、资源提供条件、必要目标的调整。这些调整的内容按照网络计划编制需要的各项参数而设定的51.喷浆修补法，按其结构特点，又可分为( )。A.钢筋网喷浆B.金属网喷浆C.无筋素喷浆D.柔性网喷浆E.刚性网喷浆答案：C,D,E解析：2019版教材P110页喷浆修补法，按其结构特点，又可分为刚性网喷浆，柔性网喷浆，无筋素喷浆三种。52.关于管道内导线敷设的要求，正确的有（ ）。2019A.导线在管内敷设可有一个接头B.线路绝缘电阻不应小于0.5MC.

44、管内导线的总数不应多于8 根D.中性线的导线绝缘层为淡蓝色E.同一回路导线应穿同一导管内答案：B,C,D解析：管内穿线施工技术要求1）管内导线应采用绝缘导线，A、B、C 相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，保护接地线绝缘层为黄绿双色，中性线绝缘层为淡蓝色。2）导线敷设后，应用500V 兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5M。3）不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V 及以下的回路，同一台设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路，照明花灯的所有回路，同类照明的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于8 根。4）同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线

45、在管内不应有接头，接头应设在接线盒（箱）内。53.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公司联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失答案：C解析：2020版教材P 169原文是多式联运经营人可以参加各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。54.劳务分包企业承揽的建筑工程劳务作业，可以依法通过（ ）获取。A.建设

46、单位发包B.施工总承包企业分包C.专业承包企业转包D.其他劳务分包企业分包答案：B解析：2020版教材P97页（2）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。55.依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设，应坚持( )。A.先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设B.先地下、后地上的施工原则，与城市道路异步建设C.先地上、后地下的施工原则，与城市道路同步建设D.先地上、后地下的施工原则，与城市道路异步建设答案：A解析：2020版教材P334 城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设

47、计划，应与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设。56.工序的现状是通过采用（）等方法分析得到的。A.工序检验B.工序能力分析C.控制图D.试验检查E.事故调查答案：B,C57.二次衬砌的施作前应满足的条件有()。A、 渗水压力不超过设计值的1.1倍B、 各测试项目的位移速率明显收敛，围岩基本稳定C、 已产生的各项位移已达预计总位移量的80%90%D、 二次衬砌距开挖面距离较长E、 周边位移速率或拱顶下沉速率小于规定值答案：B,C,E解析：4.二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行：（1）各测试项目的位移速率明显收敛，围岩基本稳定；（2）已产生的各

48、项位移已达预计总位移量的80%-90%；（3）周边位移速率或拱顶下沉速率小于规定值。58.分项工程应在（）的基础上，由建设单位专业技术负责人（监理工程师）组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。A.施工班组自检B.项目部自检C.施工单位自检D.监理单位预检答案：C解析：本题考查的是工业安装工程施工质量验收的组织与合格规定。分项工程应在施工单位自检的基础上，由建设单位专业技术负责人（监理工程师）组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。59.在()阶段，必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。A.每搭设完68m高度后B.达到设计高度后C.五级及以上大风后D.雨雪天气过后E.作业层上施加荷

49、载前答案：A,B,E解析：2020版教材P217(1)脚手架的检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，当脚手架分段搭设、分段使用时，应进行分段验收，在确认符合要求后，方可投人使用。(2)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收：1)基础完工后，架体搭设前；2)每搭设完68m高度后；3)作业层上施加荷载前；4)达到设计高度后；5)遇有六级及以上大风或大雨后；6)冻结地区解冻后；7)停用超过一个月的，在重新投入使用之前。60.开标地点应当为（）。A.招标文件中预先确定的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.

50、招标投标双方确认的地点D.投标人共同认可的地点答案：A解析：2020版教材P78页招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。61.起重机械应当报废的标准是()。A.大修后才能达到安全技术标准的B.无齐全有效的安全保护装置的C.无安全技术档案的D.超过制造厂家规定的使用年限的答案：D解析：2019新版教材P255页 有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5

51、）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上（1）（2）（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。62.平原地区建水闸，其基坑降排水的目的主要有（）。A.增加边坡的稳定性B.防止基坑底部隆起C.保持基坑土体干燥D.对下卧承压含水层的黏性土基坑E.施工用水答案：A,B,C,D解析：2020版教材P32页 软土基坑排水的目的主要有：增加边坡的稳定性；对于细砂和粉砂土层的边坡，防止流砂和管涌的发生；对下卧承压含水层的黏性土基坑，防止基坑底部隆起；保持基坑土体干燥，方便施工。63.可以让注册建造师同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的

52、情形是()。A.同一工程相邻分段发包或分期施工的B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E.合同约定的工程验收合格的答案：A,B,E解析：2019版教材P67页注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。64.违反民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管

53、部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）内不予注册。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：2019版教材P261页 (3)违反本条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。 65.根据围护结构保温层的设置原则，旧房改造时采用( )的效果最好。A.内保温B.热保温C.外保温D.冷保温答案：C解析：2019版教材P6页间歇空调的房间宜采用内保温连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。66.发生伤亡

54、事故后，施工单位应当立即报告（ ）。A.建设单位B.当地安全管理部门C.企业主管部门D.公安部门E.监理单位答案：A,B,C,E解析：P243-248煤矿建设项目发生生产安全事故后，施工单位必须立即报告上级主管单位和项目建设单位，由项目建设单位按国家规定向有关部门报告。事故发生后，事故发生单位必须以最快方式（一般2h之内），将事故的简要情况向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告;事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在2 4 h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。67.某施工单位拟采用某种新工

55、艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是()。A.提供担保后可以实施B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施答案：D解析：2019新版教材P264页 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。工

56、程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。 68.关于评标的表述中，不正确的是（）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会可以否决所有投标C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果答案：D解析：招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标

57、被否决的，招标人应当依法重新招标。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。69.硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于（）养护。A.过热蒸汽B.浇水C.恒温D.自然答案：B解析：硅酸盐耐火浇注适宜于-浇水养护。70.民用建筑节能条例规定，大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识。大型公共建筑是指单体建筑面积( )以上的公共建筑。A.1万m2B.2万m2C.3万m2D.5万m2答案：C解析：2020版教材P330页 根据表2A333001，大型公共建筑应该是大于等于30000平米。71.下列满水实验前的必备条件中正确的是（）A.现浇钢筋混凝土

58、池体的防水层、防腐层施工之前B.石砌池体防水层施工以后C.池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度的75%D.装配式预应力混凝土池体施加预应力以后答案：A解析：（一）满水试验前必备条件(l)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求；池内清理洁净，池内外缺陷修补完毕。(2)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前；装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前；砖砌池体防水层施工以后，石砌池体勾缝以后。(3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵，且经验算能安全承受试验压力。72.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有()A . 工程排污费B . 危险作业意外伤害保险C . 社会保障费D . 环境保护费E . 材料二次搬运费答案：A,B,C解析：间接费包括规费和企业管理费，规费包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房