造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷含答案(第52套）

《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷含答案(第52套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程造价管理》考试试题押题卷含答案(第52套）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程造价管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据工程造价咨询企业管理办法，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。A.工程项目限额设计B.工程项目设计方案的比选C.工程竣工结算报告的审批D.工程造价经济纠纷的鉴定【正确答案】D2.某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。A.3天和0天B.3天和1天C.4天和0天D.4天和1天【正确答案】D3.工程项目承包模式

2、中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【正确答案】B4.某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元。则静态投资为（）万元。A.1023B.1125C.1180D.1239【正确答案】B5.【真题】根据建设工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】A6.造价工程师初始注册的有效期限为()。A.2年B.3年C

3、.1年D.4年【正确答案】D7.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙1套重要设备，并且丙知道该情形，使得甲、乙之间的合同难于履行，给乙造成了损失。此时，乙有权请求人民法院（）。A.解除合同B.撤销合同C.撤销甲的行为D.变更合同【正确答案】C8.根据合同法。下列关于承诺的说法。正确是()。A.发出后的承诺通知不得撤回B.承诺通知到达要约人时生效C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约D.承诺的内容可以与要约的内容不一致【正确答案】B9.某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。A.既不影

4、响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天【正确答案】D10.依据我国现行招标投标法规定，下列有关建设工程项目招标的说法，正确的是（）。A.招标方式有公开招标、邀请招标和直接委托B.国家重点项目和地方重点项目必须实行公开招标C.采用邀请招标方式时，招标人应当邀请2个以上具备承担招标项目能力的投标人D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的内容为招标文件的组成部分【正确答案】D11.某技术方案年营业收入4000万元，外购原材料费15

5、00万元，工资及福利费500万元，其他营业费率2%、其他管理费率100%，修理费率20%，固定资产折旧费为250万元。摊销费为80万元。则该技术方案年经营成本为（）。A.2000万元B.2130万元C.2630万元D.2750万元【正确答案】C12.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B13.价值工程活动中的必要功能包括（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能【正确答案】A14.根据招标投标法实施条例，属于招标人与投标人串标的是()A.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人的行动B.招标人授意投

6、标人撤换、修改投标文件C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人提供虚假的财务状况或者业绩【正确答案】B15.监理人收到施工承包单位的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工承包单位书面建议后的()天内做出变更指示。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B16.（）是对产品进行功能分析。研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。A.多指标法B.单指标法C.价值工程法D.综合费用法【正确答案】C17.下列情形中，以从租计征方式征收房产税的是()。A.以房产联营投资并共担经营风险的B.以房产联营投资不承担经营风险的C.新建房屋融资租赁设备的D.融资

7、租赁房屋的【正确答案】B18.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要【正确答案】C19.根据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是()。A.申请设立工程造价咨询单位B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件【正确答案】A20.采用邀请招标方式时，邀请对象应以510家为宜，至少不应少于()家。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C21.工程造价的计算是分部组合而成的，其计算顺序为()。A.分部分项工程单价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价B.单位工程造价分部分项工程单价单项工程造价建设项目总造价C.分部

8、分项工程单价单项工程造价单位工程造价建设项目总造价D.单项工程造价单位工程造价分部分项工程单价建设项目总造价【正确答案】A22.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围包括（）。A.项目设计方案的优化B.可行性研究投资估算的编制、审核C.项目施工组织设计的编制D.项目环境影响评价报告的编制【正确答案】B23.某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为20年，经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。A.300万元B.600万元C.1200万元D.1300万元【正

9、确答案】C24.有关“流水节拍”的概念。正确的解释是（）。A.一个专业队的作业时间B.一个施工段的持续时间C.一个专业队的流水时间D.一个专业队在某施工段上的作业时间【正确答案】D25.在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是（）。A.利息备付率和净现值率B.总投资利润率和净年值率C.内部收益率和自有资金利润率D.投资收益率和偿债备付率【正确答案】D26.某工程有3个施工过程A、B、C，施工段数为3，其流水节拍分别为2天、4天、6天。其中，B与A之间有平行搭接时间为3天，C与B之间有组织间歇时间为4天，这三个过程组成等步距异节奏流水施工，计算总工期为（）天。A.17B.19C.

10、21D.23【正确答案】A27.【真题】某施工企业承包一工程，计划砌砖工程量为200立方米，按预算定额规定，每立方米耗用红砖510块，每块红砖计划价格为0.25元；而实际砌砖工程量为250立方米，每立方米实耗红砖500块，每块红砖实际购入价为0.30元。用连环代替法进行成本分析，得知由于红砖价格提高引起的差异数为(?)。?A.6375元?B.-625元?C.6250元?D.2550元?【正确答案】C28.【真题】建设工程流水施工中，某专业工程队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏【正确答案】B29.某企业新建一工业厂房，在厂房封顶之前遭受强台风袭击

11、而全部毁损。该工业厂房()。A.按新设计重建的，根据新设计内容确定其性质B.按新设计重建的，属于新建项目C.按新设计重建的，属于恢复项目D.按新设计重建的，属于更新改造项目【正确答案】A30.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于常用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告【正确答案】A31.在履行合同过程中，下列不属于发包人的原因造成工期延误的是()A.增加合同工作内容B.发包人迟延提供材料C.强烈地震造成施工中断D.提供图纸延误【正确答案】C32.在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发

12、出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法【正确答案】D33.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作E的自由时差为（）。A.0B.1周C.2周D.3周【正确答案】B34.某工程按等节奏流水组织施工，施工过程数目为5。施工段数目为5，流水步距为3天。其中提前插入时间为4天，间歇时间之和为2天，故计划工期为（）。A.25天B.22天C.24天D.26天【正确答案】A35.工程建设项目可按项目规模分类，下列关于划分项目等级原则的说明，不正确的是（）。A

13、.凡生产单一产品的项目，一般按产品的设计生产能力划分B.生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分C.更新改造项目可按投资额划分，也可按生产能力划分D.产品分类较多，难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分【正确答案】C36.在价值工程活动中，当采用功能成本法求得评价对象的价值系数小于1时，应以()为改进方向。A.剔除重复功能及降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.剔除过剩功能及提高现实成本D.剔除重复功能及提高现实成本【正确答案】A37.在按工作计算法计算双代号网络计划时间参数的过程中，网络计划的计算工期应等于（）。A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间

14、的最大值B.紧前工作最早完成时问的最大值C.网络计划终点节点的最早时间D.网络计划终点节点的最迟时间【正确答案】A38.【真题】下列工程项目目标控制方法组中，控制的原理基本相同，目的也相同的是（）。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和香蕉曲线法C.排列图法和网络计划法D.S曲线法和排列图法【正确答案】A39.根据我国注册造价工程师管理办法，对申请变更注册、延续注册的，注册初审机关应当自受理之日起（）内审查完毕，并将申请资料和初审意见报注册机关；注册机关应当自受理之日起（）内作出决定。A.5日；10日B.5日；20日C.20日；10日D.20日；20日【正确答案】A40.A、B工作完成后C工

15、作开始，C工作完成后D、E两项工作开始。已知A、B、C、D、E五项工作持续时间分别为3、2、4，3、5天，A、B工作最早开始时间分别为8、12天，D、E工作最迟完成时间分别为25、26天，则A工作的最迟开始时间应为（）。A.11天B.14天C.19天D.17天【正确答案】B41.在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时。发现该工作的持续时间延长了4天。说明此时工作P的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧

16、后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【正确答案】B42.全要素造价管理的核心是按照（）的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。A.优先性B.最小费用C.最大效用D.最优化【正确答案】A43.【真题】根据国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A.网上公示B.咨询论证C.专家评议D.民众听证【正确答案】C44.下列关于工程造价管理的含义的论述，不正确的是（）。A.工程造价管理，一是指建设工程投资费用管理，二是指建设工程价格管理B.建设工程投资费用管理属于价格管理范畴C.建设工程价格管理属于价格管理范畴D.国家对工程造价的管理，承担

17、了一般商品价格的调控职能和政府投资项目上的微观主体的管理职能【正确答案】B45.（）是工程项目成本管理的核心内容，也是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。A.成本预测B.成本核算C.成本考查D.成本控制【正确答案】D46.【真题】企业发生的年度亏损,在连续（）年内可以税前利润弥补。A.2.B.3.C.5.D.10.【正确答案】C47.下列各项流动资产中，分别属于结算债权和待摊费用的是（）。A.应收股利和预付风险费B.应收账款和低值易耗品C.信用卡存款和低值易耗品摊销D.银行本票存款和预付账款【正确答案】B48.工程施工过程中，由于承包人的原因引起的暂停施工，如承包人在收

18、到监理人暂停施工指示后()天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，由承包人承担违约责任。A.14B.28C.42D.56【正确答案】D49.下列条件中不能申请参加造价员资格考试的是（）。A.工程造价专业本科学历B.土木工程专业C.普通高等院校工程经济类在校生D.高中学历，从事造价活动满2年【正确答案】D50.在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。A.考虑了资金的时间价值B.适用于投资方案的粗略评价C.适用于逐年收益不同的投资方案D.反映了短期投资效果【正确答案】A51.已知某项目一次投资1万元，第一年净现金流入量1000元，以后每年递

19、增400元，项目寿命为l0年，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.33B.5.44C.5.5D.7.14【正确答案】A52.盈亏平衡点位置与适应市场变化能力项目抗风险能力的关系，下列表述中正确的是（）。A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强C.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱D.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强【正确答案】D53.下列对FIDIC合同条件中业主的说法，错误的是（）。A.是合同的当事人。享有大量的权利B.应当在投标书附录中规定的时间内给予承包商相应的权利C.取得法律文本，协助承包商获得许可、执照或批准D.

20、应在收到承包商要求15天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明【正确答案】D54.下列关于平行承包模式的描述正确的是（）。A.不利于业主选择分包商B.有利于控制工程造价C.有利于缩短建设工期D.组织和协调工作量相对较小【正确答案】C55.从项目融资的角度看，()是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的。A.TOTB.ABSC.BOTD.PPP【正确答案】A56.【真题】在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。A.次序可以颠倒，但不能进行交叉B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C.次序不能颠倒，也不能进行交叉D.次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉【正确答案】B57.确定建设项

21、目的总概算是（）的工作内容之一。A.投资决策阶段B.可行性研究报告C.设计阶段D.建设准备阶段【正确答案】C58.某项固定资产原价为2万元，预计净残值800元，预计使用年限5年，采用双倍余额递减法计算第2年的折旧额为（）万元。A.0.8B.0.48C.0.72D.0.288【正确答案】B59.根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标人所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人【正确答案】C60.等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之

22、间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【正确答案】C61.某项目设计生产能力为年产80万件产品，预计单位产品价格为100元，单位产品可变成本为70元，年固定成本为450万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（）。A.18.75%B.20.15%C.22.50%D.24.56%【正确答案】C62.某企业向银行借入一笔资金，还款期5年，期末一次还清，年利率为5%。按单利和复利计算的利息率分别为（）。A.25%；27.6%B.20%；25%C.18%；19.5%D.5%；6.5%【正确答案】A63.某建设

23、项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。则按净现值确定的由大到小的顺序为（）。A.B.C.D.【正确答案】B64.【真题】投资项目借款偿还期是指用可作为还款的收益偿还（）所需要的时间。A.项目投资借款本金和利息B.项目投资借款本金和建设期利息C.项目投资借款和流动资金借款本金D.项目流动资金借款本金和利息【正确答案】A65.F1DIC土木工程施工合同条件适用于土木工程施工的（）形式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金D.固定价合同?【正确答案】A66.关于投资各方现金流量表的说法，错误是()。A.投资各方现金流量表是从权益投资者整体的角度出发进行编制的B.投资各方现金流量表是

24、以投资者的出资额作为计算基础的C.投资各方现金流量表是为分析项目融资后的盈利能力而编制的D.通过投资各方现金流量表，可以计算投资各方财务内部收益率反映各方受益是否均衡，或者非均衡性是否在一个合理的水平【正确答案】A67.在工程寿命周期成本分析中，进行系统从开发到设置完成这段期限与系统设置费之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。A.计划评审技术B.固定效率法C.类比估算法D.因素分析法【正确答案】A68.下列关于资金成本的表述中正确的是()。A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性B.企业融资规模越大，资金成本越小C.资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据D.如果资本市场的货币需求增加，资金

25、成本就会降低【正确答案】C69.不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【正确答案】B70.在建设工程合同卖施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。A.落实费用控制人员B.检查工程变更有无必要C.进行技术分析D.加强合同日常管理【正确答案】B71.【真题】工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（）。A.定义和定位B.功能分析C.方案比选D.经济评价【正确答案】A72.下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是()。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方

26、可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应当再承担赔偿责任D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金【正确答案】B73.建设工程质量管理条例规定，对屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D74.资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用中多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【正确答案】C75.下列工程项目多方

27、案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（）。A.年值法B.净现值法C.净现值率法D.方案评分法【正确答案】D76.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围包括了()。A.项目设计方案的优化B.项目投资估算的编制、审核C.项目施工组织设计的编制D.项目环境影响评价报告的编制【正确答案】B77.根据风险涉及的当事人，可将工程项目风险划分为（）。A.经济风险和政治风险B.局部风险和总体风险C.建设单位风险和承包单位风险D.可管理风险和不可管理风险【正确答案】C78.下列工程造价中，由承包单位编制，发包单位或其他委托的工程造价咨询机构审查的是（）。A.工程概算价B.工程预算价C.工程结算

28、价D.工程决算价【正确答案】C79.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。A.均为0B.分别为1和0C.分别为2和0D.均为4【正确答案】C80.西方发达国家计算和控制工程造价的主要依据是()。A.工程量计算规则及各种取费标准B.招投标文件C.各种造价信息D.造价工程师的经验【正确答案】A81.甲级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员不少于()人。A.12B.15C.20D.50【正确答案】C82.评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的动态评价指标是（）。A.综合总费用和增量投资回收期B.净现值和增量投资收益率C.年折算费用和增量投资内部收益率

29、D.净年值和增量投资内部收益率【正确答案】D83.在功能评价时，功能现实成本的计算与一般的传统成本核算的不同点是前者是以（）为单位；后者是以（）为单位。A.对象的功能；零部件或产品B.对象的功能；零件或产品的部件C.零部件或产品；对象的功能D.零件或产品的部件：对象的功能【正确答案】A84.依据招标投标法，开标应在（）的主持下进行。A.投标人B.投标人的代表C.招标人D.招标管理机构人员【正确答案】C85.适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营项目的融资方式为（）。A.B00融资形式B.BOT融资形式C.BT融资形式D.BOOT融资形式【正确答案】C86.【真题】工程项

30、目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活【正确答案】C87.在工程项目的建设过程中，要实现造价、工期、质量、安全、环境的集成管理是指全面造价管理的()。A.全要素造价管理B.全方位造价管理C.全员造价管理D.全过程造价管理【正确答案】A88.关于价格法，下列说法错误的是（）。A.价格法中的价格，包括商品价格和服务价格B.大多数商品和服务价格实行政府定价C.省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府不得制定定价目录D.我国的价格管理机构是县级以上各级政府价格

31、主管部门和其他有关部门?【正确答案】B89.编制标底属于工程造价管理中()阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段【正确答案】C90.【真题】根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（?）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10天B.15天C.20天D.30天【正确答案】B91.【真题】下列工程项目目标控制方法中，可用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法【正确答案】C92.在工程项目建设程序的（）阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经

32、济规定，编制项目总概算。A.可行性研究阶段B.施工图设计阶段C.技术设计阶段D.初步设计阶段【正确答案】D93.某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。A.16.4%B.18.O%C.23.0%D.24.6%【正确答案】A94.【真题】根据注册造价师工程管理办法，取得造价工程师执业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。A.工程造价咨询业绩B.社会基本养老保险C.医疗保险D.继续教育合格【正确答案】D95.【真题】根据注册造价工程

33、师管理办法，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在（）年内不得再次申请造价工程师注册。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A96.新设项目法人项目资本金通常以()的方式投入。A.贷款B.注册资本C.债券D.现金【正确答案】B97.当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。A.仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉B.仲裁委员会强制执行C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行【正确答案】D98.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.木门窗安装工程B.外墙防水工程C.土方开挖工程D.智

34、能建筑工程【正确答案】D99.【真题】某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为600万元，已完工程实际费用（ACWP）为800万元，拟完工程计划费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【正确答案】B100.在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中。属于施工原因的是（）。A.质量事故B.设计标准变更C.建设手续不健全D.设备涨价【正确答案】A二.多选题(共70题)1.与购置设备相比，采用设备租赁方式的优越性在于（）。A.资金成本较低B.有利于加快设备更新速度C

35、.不会恶化企业的资产负债状况D.租用设备可用于担保、抵押贷款E.可用较少资金获得生产急需的设备【正确答案】BCE2.为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现出()趋势。A.简单化B.公开化C.集成化D.国际化E.信息化【正确答案】CDE3.根据我国合同法，下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.合同的订立，必须要经过要约和承诺两个阶段B.要约达到受要约人时生效，承诺通知发出时生效C.要约可以不具备合同的主要条款D.要约可以撤回，也可以撤销E.承诺可以撤回【正确答案】ADE4.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的

36、是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【正确答案】ACD5.有关工程造价的相关概念说法正确的有()。A.固定资产投资等于静态投资B.固定资产投资包含静态投资C.动态投资就是工程造价D.建设项目总投资是工程造价E.动态投资包含静态投资【正确答案】BCE6.根据我国造价工程师注册管理办法的规定，造价工程师应履行的义务有()。A.使用造

37、价工程师名称B.签署工程造价文件、加盖执业专用章C.保证执业活动成果的质量D.在执业中保守技术、经济秘密E.接受继续教育、提高业务技术水平【正确答案】CDE7.施工组织总设计中总体施工准备包括（）。A.物资准备B.技术准备C.现场准备D.资金准备E.机械准备【正确答案】BCD8.【真题】利用功能指数法进行价值分析时，如果VI1，出现这种情况的原因可能是（）。A.目前成本偏低，不能满足评价对象应具有的功能要求B.功能过剩，已经超过了其应该有的水平C.功能成本比较好，正是价值分析所追求的目标D.功能很重要但成本较低，不必列为改进对象E.实现功能的条件或方法不佳，致使成本过高【正确答案】ABD9.下

38、列关于资金时间价值的说法正确有()。A.利率水平一般都低于社会平均利润率B.时间价值是资金在社会再生产过程中所产生的增值C.金融市场上借贷资本供过于求时，资金的时间价值率(利率)上升D.对于国家鼓励发展的行业，利率一般定得较低E.时间价值是对资金机会成本的衡量【正确答案】ABDE10.根据相关规定，下列关于评标委员会评标专家任职条件的说法中。正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平B.必须由招标代理机构认可C.熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验D.能单独完成全部评标工作E.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责【正确答案】ACE11.投资

39、者以货币方式缴的项目资本金，根据有关规定，其资金来源包括（）。A.国有企业产权转让收入B.国家批准的各种专项建设基金C.通过发行债券筹集资金D.社会、个人合法所有的资金E.各级人民政府的财政预算内资金【正确答案】ABDE12.下列关于违约责任的说法正确的有（）。A.以无效合同为前提B.是一种民事责任C.当事人无权加以约定D.以违反合同义务为要件E.应当贯彻损益相当的原则【正确答案】BDE13.【真题】适用于机器设备的资产评估方法包括（）。A.收益还原法B.重置成本法C.假设开发法D.现行市价法E.残余估价法【正确答案】BD14.工程寿命周期成本分析中，常用的寿命周期成本评价方法有（）。A.动态

40、比率法B.费用效率法C.固定效率法D.连环置换法E.权衡分析法【正确答案】BCE15.下列关于价值工程原理的描述中，正确的有（）。A.价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值B.运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值C.价值工程的核心是对研究对象进行功能分析D.价值工程是一种管理技术E.价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造制造阶段的全部费用?【正确答案】BCD16.影响工程寿命周期的因素有()。A.经济环境B.物理磨损C.风险因素D.经济磨损E.技术磨损【正确答案】BDE17.下列属于建设单位应承担的质量责任的有()。A.提供原始资料给勘察、设计、施工、监理单位B.不得任意压缩合

41、理工期C.有送审施工图的责任D.依法组织竣工验收的责任E.分包单位保证施工质量的责任【正确答案】ABCD18.【真题】在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法是（）。A.委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费B.委托人因故要求中途停止设计时，承包不退还已多付的设计费C.委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费D.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费E.委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金【正确答案】ACDE19.【真题】建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）。A.竣工投产交付使用计划表

42、B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表【正确答案】BDE20.下列()行为将处以1万元以上，3万元以下的罚款。A.在申请资质过程中弄虚作假B.以贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质C.工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续D.跨省承接业务不备案E.超越资质等级承接工程造价咨询业务【正确答案】BE21.根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。A.对建设工程项目的安全生产负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的有效使用E.根据工作特点组织制定安全施工措施【正确答

43、案】ABDE22.【真题】非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续工作【正确答案】BCD23.企业增资扩股中企业可以通过原有股东增资扩股以及吸收新股东增资扩股，包括（）的增资扩股。A.国家股B.企业法人股C.个人股D.外资股E.商业股【正确答案】ABCD24.【真题】价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（）。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审批【正确答案】BC25.关于建筑工程一切险赔偿处理的说法，正确的有()A.保险人以将被

44、保险财产修复至或基本恢复至其受损前状态的费用为准进行赔偿B.若修复费用等于被保险财产损失前的价值时，则以被保险财产损失前的实际价值为准进行赔偿C.损失赔付后，保险金额应相应减少，并且不退还保险金额减少部分的保险费D.在发生第三者责任项下的索赔时，保险人有权以被保险人韵名义接办或自行处理索赔E.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过5年【正确答案】CD26.下列关于异步距异节奏流水施工的特点的说法，正确的是（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等C.不同施工过程之间的流水节拍均相等D.专业工作队数目大于施工过程数E.施工段之间可能有空闲时

45、间【正确答案】ABE27.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务包括（）。A.依法独立执行工程造价业务B.执行工程计价标准和计价方法C.保守在执业中知悉的技术秘密D.保证执业活动成果的质量E.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章【正确答案】BCD28.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，但下列（）情况除外。A.事实上不能履行B.债权人在合理期限内未要求履行C.履行难度较大D.债务的标的不适于强制履行E.履行费用过高【正确答案】ABDE29.下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的有（）。A.蒙特卡洛模拟法B.计划评审

46、技术法C.横道图法D.敏感性分析法E.回归分析法【正确答案】ABD30.施工组织总设计的主要内容包括了()。A.总体施工部署B.施工总进度计划C.施工方法及工艺要求D.总体施工准备E.施工总平面布置【正确答案】ABDE31.在评价工程寿命周期成本的过程中，常用的费用估算方法不包括（）。A.头脑风暴法B.类比估算法C.百分比分析法D.参数估算法E.费用模型估算法【正确答案】AC32.下列关于利息和利率的说法中，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利息是占用资金所付的代价或者是放弃使

47、用资金所得的补偿E.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比【正确答案】ACD33.申请人有下列（）情形之一的，造价工程师注册机关不得予以注册。A.不具有完全民事行为能力的B.申请在两个单位注册的C.受到刑事处罚未满3年的D.被吊销注册证书未满3年的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的?【正确答案】ABDE34.【真题】当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承包订约过错责任的情形包括（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.泄露对方商业秘密的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的【正确答案】ABCD35.按现行规定，造价工

48、程师申请延续注册的。应提交的资料包括（）。A.执业资格证件和身份证复印件B.延续注册申请表C.前一个注册期内的工作业绩证明D.劳动合同复印件E.继续教育合格证明【正确答案】BCDE36.招标投标法规定了必须进行招标的工程建设项目，这些项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目C.施工主要技术采用特定的专利或专有技术的D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABD37.工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内

49、，持下列（）材料到有关部门办理备案。A.分支机构营业执照B.工程造价咨询企业资质证书复印件C.机构3年的工作规划D.固定办公场所的租赁合同或产权证明E.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件?【正确答案】BDE38.一人准备在今后7年每年年末存入A元，利率为I，则第8年年末可以得到F的正确表达式是（）。A.F=A(P/A,I,7)(F/P,I,8)B.F=A(P/A,I,6)(F/P,I,7)C.F=A(F/A,I,7)(F/P,I,1)D.F=A(F/A,I,6)(F/P,I,2)E.F=A(F/A，I，7)【正确答案】AC39.某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将

50、工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.勘察B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】ABDE40.根据我国现行规定，下列关于项目法人的有关说法中正确的有()。A.项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险B.新上项目在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人C.在项目法人的组织形式中，国有独资公司设立股东会、董事会，董事会由投资方负责组建D.提出项目竣工验收申请报告属于项目董事会的职权E.项目总经理负责编制项目财务预、决算【正确答案】ABDE41.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.

51、钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程【正确答案】ACE42.建设单位在办理质量监督手续时须提交的资料有（）。A.施工图设计文件审查报告和批准书B.施工、监理合同C.工程勘察成果及设计图样D.监理规划和施工组织设计E.批准立项的文件【正确答案】ABD43.下列关于双代号时标网络计划的绘制方法的说法中，正确的是（）。A.在编制时标网络计划时应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠B.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表C.按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线D.当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部

52、和底部同时标注时问坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历时间。E.除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最早的箭线始端【正确答案】ABCD44.偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年可用于本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中，应还本付息金额包括（）。A.借款还本金额B.计入总成本费用的全部利息C.计入经营成本的全部利息D.运营期内的短期借款本息E.融资租赁费用【正确答案】ABDE45.下面关于价值系数的论述，正确的有（）。A.价值系数越大，说明该零件的重要性越大B.价值系数越小，说明该零件实现的功

53、能水平越低C.价值系数的大小，反映了零件单位费用所实现的功能水平的高低D.价值系数越小，该零件的成本费用越高E.价值系数=功能评价值现实成本【正确答案】CE46.依据我国现行规定，施工图设计文件的审查内容是（）。A.注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字B.是否符合工程建设强制性标准C.地基基础的安全性D.主体结构与建筑设备的安全性E.施工图设计文件批准书【正确答案】ABC47.美国工程造价管理的特点是（）。A.完全市场化的造价管理模式B.以工程变更管理为中心的动态控制C.较完备的法律与信誉保障体系D.拥有现代化管理手段E.较成熟的社会化管理体系【正确答案】ACDE48

54、.ABS融资方式的特点主要包括（）。A.通过证券市场发行债券筹集资金B.ABS融资风险仅与项目资产未来现金收入有关C.ABS融资风险与项目原始权益人无关D.ABS方式融资的载体是项目权益人本身E.ABS融资方式不需要投资项目资产在未来有现金收入?【正确答案】ABC49.【真题】根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据对方（）的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【正确答案】ACDE50.【真题】投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有（）。A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率【正确答案】ACE51.为了提高产品价值，可以采