造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷及答案92

《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷及答案92》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题强化卷及答案92（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【正确答案】C2.工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的当事人分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大

2、小分类【正确答案】A3.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】C4.在公开招标过程中，若已经进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书【正确答案】A5.下列选项中属于法规类合同价款调整事项的是（）。A.法律法规类合同价格调整，应在合同中约定由发包人承担B.工程变更的原因C.物价波动的原因D.不可抗力的原因【正确答案】A6.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，

3、双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理?B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持?C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息?D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【正确答案】B7.关于工程总承包中的预付款抵扣，下列说法错误的是（）。A.预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排由合同约定B.预付款抵扣完成后发包人应及时向承包人退还预付款保函C.从应付承包人的款项中一次货多次扣除预付款D.应付款不足以抵扣的，发包人无权从预付款保函中扣除，只能从结算中抵扣【正确答案】D8

4、.【真题】建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【正确答案】B9.世界银行规定的项目直接建设成本不包括（）。A.施工管理人员工资B.工厂普通公共设施费C.管道系统费用D.服务性建筑费用【正确答案】A10.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D11.对于其他项目中的暂列金额，投标人正确的报价方式是（）。A.按政策规定

5、标准估算报价B.按招标文件提供的金额报价C.自主报价D.待签证时报价【正确答案】B12.【真题】关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是（）。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投入品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投入品，应剔除流转税【正确答案】A13.工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【正确答案】B14.电焊点火用工属于劳动定额中的（）。A.超运距用工B.基本用工C.辅助用工D.人工幅度差【正确答案】C15.【真题】

6、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60B.67.00C.68.20D.69.60【正确答案】D16.总承包合同示范文本规定，发包人收到承包人提交的预付款保函后（）日内向承包人支付预付款金额。A.7B.10C.28D.30【正确答案】B17.【真题】竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是指（）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表【正确答案】B18.建设项目竣工验收的最小单位是（）。A.单项工程B.单

7、位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B19.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【正确答案】B20.在工程项目投标过程中，关于项目工程量清单中工程量的说法，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单中的工程量大小是投标报价的直接依据B.投标人根据工程量的大小采取合适的施工方法C.投标人可以修改工程量清单中的工程量D.投标人可以针对工程量清单中的工程量错误向招标人提出修改意见【正确答案】C21.流动资金估算方法中，简便易行但准确

8、度不高的是（）。A.生产能力估算法B.系数估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【正确答案】D22.某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工20个工日。地质复查和处理费用为2万元，同时工期延长5天，人员窝工10工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元，工期（）天。A.21250，20B.22550,5C.22500,5D.25250,25【正确答案】C23.某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和0.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元工日、60元m3和80元台班

9、。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分部分项工程全费用单价为（）元。A.245.25B.248.16C.259.39D.265.53【正确答案】D24.项目管理规划大纲是（）在投标之前编制的。A.投标人管理层B.项目经理C.项目技术负责人D.企业技术负责人【正确答案】A25.【真题】关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是()。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【正确答案】D2

10、6.当工程造价咨询人接受委托进行工程造价司法鉴定时，就所需遵守的一般性规定表述不正确的是（）A.工程造价鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师或类似执业资格B.鉴定机构认为不必要与当事人核对的纠纷项目，鉴定机构可直接出具鉴定意见或鉴定意见征询意见稿C.承办工程造价鉴定业务的鉴定机构必须是依法取得了工程造价咨询资质的企业?D.对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”【正确答案】A27.【真题】某出料容量750L的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为

11、150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A.29.79B.32.6C.36.00D.39.27【正确答案】C28.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【正确答案】A29.【真题】关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工

12、程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【正确答案】A30.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）A.投标文件B.竣工结算文件C.招标文件D.合同文件【正确答案】B31.下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【正确答案】D32.其他项目清单中。无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是（）。A.暂列金额B.材料暂估

13、价C.专业工程暂估价D.计日工费用【正确答案】D33.某工业项目及其总装车间的各项费用(单位：万元)见下表，则总装车间分摊的建设单位管理费、土地征用费和勘察设计费分别为（）。A.18.67，30.42，11.67B.18.29，32.27，10.71C.17.14，35.00，11.43D.17.21，35.00，11.67【正确答案】D34.下列关于质量争议工程的竣工结算处理说法错误的是（）。A.已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理B.已竣工验收且实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定处理C.已竣工未验收且实

14、际未投入使用的工程的质量争议，发承包双方应针对无争议部分的竣工结算按合同约定办理D.停工、停建工程的质量争议，发承包双方就有争议的部分委托造价咨询机构处理【正确答案】D35.用实物量法编制施工图预算的主要编制依据不包括（）。当时当地的人工日工资单价、材料预算价格、机械台班单价建安工程费用定额单位估价表预算定额【正确答案】C36.评标委员会提交中标候选人的人数应当不超过（）人。A.3B.5C.7D.9【正确答案】A37.【真题】某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A.50B.80C.100D.160【正确答案】B38.

15、【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【正确答案】A39.一般估算安装工程费时，以()为单元。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A40.工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：计算工程量，确定所需的定额项目名称，计算人工、材料、机械费用，确定管理费率和利润率，计算组价定额项目的合价，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（）A.B.C.D.【正确答案】

16、B41.在世界银行工程造价构成中，属于应急费的是（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目的准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用【正确答案】B42.按我国现行投资构成，建设单位委托工程监理单位实施工程监理的费用属于（）。A.建设单位管理费B.设计费C.生产准备及开办费D.基本预备费【正确答案】A43.对各方案的劳动需要量、能源消耗量进行反复比较再进行挑选遵循了技术方案选择的（）原则。A.先进适用B.安全可靠C.合理易行D.经济合理【正确答案】D44.计时观察法中，在我国采用较广的编制定额方法是（）。A.选择测试法B.接续测试法C.工作日写实法D.写实记录法【正确答案】C45.FIDIC施工

17、合同条件下，承包商因工程师发布的某项工程删减所受的损失应当满足一系列条件，这些条件不包括（）。A.如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中B.该工程的删减将导致该项费用不构成合同价格的一部分C.该工程的删减已经导致该项费用不构成合同价格的一部分D.该项费用可能包含在其他替代工程的估价之中【正确答案】D46.某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费。则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.139.0B.142.4C.142.7D.143.2【正确答案】B47.施工图预算作为建设工程建

18、设程序中一个重要的技术经济文件，在工程建设实施过程中具有十分重要的作用，其施工图预算对施工企业的作用有（）。A.是控制造价及资金合理使用的依据B.是确定工程招标控制价的依据C.是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D.是拨付工程款及办理工程结算的依据【正确答案】C48.【真题】已知某人工抹灰10的基本工作时间为4小时,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【正确答案】C49.下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费的是

19、（）。A.建设单位管理费B.检验试验费C.建筑安装工程一切险D.场地准备费【正确答案】B50.某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【正确答案】B51.【真题】按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）。A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经批准的工程决算【正确答案】B52.关于投资估算内容，下列说法正确的是（）。A.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程

20、指标B.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标和分部工程指标C.投资估算指标的内容可以作为工程结算的直接依据D.投资估算指标的综合指标不能考虑预备费【正确答案】A53.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住建部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是（）。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【正确答案】A54.关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的

21、风险表述正确的是（）。A.FOB交货方式下，买方要办理出口清关手续，自负风险和费用B.与FOB相比，CFR交货方式的费用划分与风险转移的分界点一致C.装运港船上交货价是由买方承担海运风险D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【正确答案】B55.其他项目清单中计日工，在投标之时（）。A.单价由投标人自主报价。计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定。计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【正确答案】A56.下列关于招标控制价的说法错误的是（）。A.提高了透明度避免了暗箱操作的产生B.可有效控制投资C.可使各

22、投标人自主报价、公平竞争D.杜绝了投标人串标围标【正确答案】D57.下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是（）。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担【正确答案】C58.机械台班单价的内容不包括（）。A.

23、车船使用税B.台班折旧费C.台班消耗量D.台班大修理费【正确答案】C59.投标报价的基础是（），同时它也为投标报价提供了可靠的依据。A.工程现场调查B.复合工程量C.询价D.招标文件的研究【正确答案】C60.指数按其（）不同。分为综合指数和平均数指数。A.所反映的现象范围B.所编制的方法C.所反映的现象性质D.所采用的基期【正确答案】B61.【真题】管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计-采购总承包D.工程项目管理总承包【正确答案】D62.招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改。应当在投标截止时间（）天前，以书面

24、形式修改招标文件。A.15天B.20天C.25天D.30天【正确答案】A63.在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是()。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【正确答案】B64.【真题】某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【正确答案】A65.【真题】某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50

25、%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.273.11B.336.23C.346.39D.358.21【正确答案】D66.某地2012年拟建年产30万t化工厂产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万t，建设投资为12000万元，若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【正确答案】C67.建设项目投资估算中，动态部分的估算主要包括（）和建设期贷款利息。A.价差预备费估算B.基本预备费估算C.流动资金估算D.工程费用估算【正确答案】A68.下列各项中。不属于技

26、术方案选择应遵循的原则的是（）。A.先进适用B.平均先进C.安全可靠D.经济合理【正确答案】B69.在我国建设项目的可行性研究阶段，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30%以外B.允许误差30%以内C.允许误差20%以内D.允许误差10%以内【正确答案】D70.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成。其中，勘察设计费60万元，建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元；丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元，则丙单项工程应分摊的勘察设计费为（）万元。A.1800B.1920C.1600D.1840【正确答案】A71

27、.对于引进设备的安装工程概算，通常采用的设备安装工程概算编制的方法为（）。A.设备价值百分比法B.综合吨位指标法C.扩大单价法D.预算单价法【正确答案】B72.根据计时观察法测得工人工作时间：基本工作时间为50min，辅助工作时间为8min，准备与结束工作时间为9.5min，不可避免的中断时间为6.5min，休息时间为10min，其规范时间是（）min。A.58B.34C.26D.19.5【正确答案】C73.【真题】建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单;签发最终结清支付证书;签发缺陷责任期终止证书;最终结清付款;缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()。A.B.C

28、.D.【正确答案】A74.【真题】项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【正确答案】C75.大型项目投标有效期为（）天左右。A.50B.80C.90D.120【正确答案】D76.【真题】拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【正确答案】A77.在工程量清单的编制程序中，下列步骤中应根据工程量清单计价和计量规范设置而无需参考施工组织设计、施工规范、验收

29、规范的是（）。A.确定项目名称B.确定项目编码C.确定项目特征D.计算工程量【正确答案】B78.【真题】根据标准施工招标文件（2007版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（）A.24小时B.48小时C.7天D.14天【正确答案】B79.下列关于设备及工、器具购置费的描述中。正确的是（）。A.设备及工、器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具购置费构成B.设备购置费包括所购置的各种设备费用和达到固定资产标准的工具、器具、生产家具费用C.国产标准设备的原价一般采用带有备件的原价D.工具、器具以及生产家具购置费一般以设备

30、原价为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】C80.在工程施工中。由于不可抗力事件的发生。导致下列费用发生。需要由承包人承担的部分是（）。A.工程所需清理、修复费用B.应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用C.承包人施工人员的伤亡损失D.现场施工材料【正确答案】C81.当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【正确答案】D82.【真题】根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程

31、费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【正确答案】B83.采用现场测定法。测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg。损耗量为0.9kg，则该材料的损耗率为（）。A.5.45B.5.77C.9.45D.5.50【正确答案】B84.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（）。A.预备费B.工程建设其他费用C.设备、工器具购置费D.建设期贷款利息【正确答案】C85.【真题】在概算指标编制是，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符

32、合要求的是（）。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以使用功能的单位投资表示【正确答案】A86.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源，远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【正确答案】C87.关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项

33、的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息?【正确答案】B88.【真题

34、】关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是()。A.以项目特征描述为依据确定综合单价B.招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C.应考虑招标文件规定范围(幅度)外的风险费用D.消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据【正确答案】A89.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【正确答

35、案】A90.在人工单价的组成内容中，生产工人女工哺乳时间的工资属于（）。A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费【正确答案】C91.竣工决算的核心内容是（）。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.主要实物工程量D.竣工财务决算【正确答案】D92.工程内容验收包括（）。A.工程技术资料和工程财务资料两方面内容的验收B.工程技术资料、工程财务资料以及工程综合资料三方面内容的验收C.建筑工程验收和安装工程验收D.消防工程验收和维修工程验收【正确答案】C93.下列资料中，应属于单位工程造价资料积累的是（）。A.建设标准B.建设工期C.建设地点D.工程内容【正确答案】D94.【真题】某建

36、设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【正确答案】C95.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.财产保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【正确答案】A96.承包商在合同内享有的索赔权利终止的时间从（）开始。A.最终结清单生效B.最终支付证书生效C.最终结清付款后D.缺陷责任期终止后【正确答案】C97.已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为l：6.7，国际运费率为10，运输保险费率

37、为5。银行财务费率为2，则该进口设备的银行财务费为（）万元。A.8B.77C.67D.10【正确答案】C98.下列费用项目中，属于工程建设其他费用中的研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【正确答案】D99.下列不属于施工图预算对投资方的作用的是（）。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是建筑施工企业投标时“报价”的参考依据C.施工图预算是确定工程招标控制价的依据D.施工图预算是拨付工程款及办理工程结算的依据【正确答案】B100.投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行，其中不包括（）。A.

38、收集整理资料阶段B.测算审查阶段C.平衡调整阶段D.确定指标阶段【正确答案】D二.多选题(共70题)1.能够作为流动负债的计算项目是（）。A.应收账款B.预付账款C.库存现金D.应付账款E.预收账款【正确答案】DE2.下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（）。A.供电线路故障检修而发生的机械运转中断时间B.气候变化影响机械工时利用的时间C.工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间D.施工机械因与其他配套机械相互影响造成的间歇时间E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间【正确答案】ACD3.招标投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要

39、求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【正确答案】BD4.关于无形资产的计价。以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账【正确答案】ABDE5.下列发生的各项费用，应计入总承包服务费的是（）。A.不可预见的所需服务的采购费用B.施

40、工现场管理发生的费用C.配合协调发包人进行专业工程发包发生的费用D.自行采购材料进行保管发生的费用E.竣工资料汇总整理发生的费用【正确答案】BCE6.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，关于专业措施项目的说法中正确的有（）。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格(租金)外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E.只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【正确答案】CDE7.下列关于民

41、用建筑设计和工程造价关系的描述，说法正确的是（）。A.矩形和正方形住宅既有利于施工又利于降低造价和方便使用B.住宅的层高和净高降低，会使工程造价随之下降C.住宅结构面积系数越大，其设计方案越经济D.在满足住宅功能和质量前提下。适当加大住宅宽度，有利于降低造价E.房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小【正确答案】ABDE8.项目建设地区选择应遵循的基本原则是（）。A.靠近原料和燃料地原则B.靠近产品消费地C.节约土地原则D.工业项目适当聚集的原则E.工业项目集中布局原则【正确答案】ABD9.在建设工程施工招标程序中，可用资格预审公告代替招标公告，资格预审后不再单独发布招标公告，资格

42、预审公告和招标公告中的共同内容是（）。A.申请人的资格要求B.资格预审文件的获取C.项目概况与招标范围D.投标文件的递交E.招标条件【正确答案】CE10.【真题】承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款申请支付申请，支付申请包括的内容有()。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的合同价款D.累计已调整的合同金额E.预计下期将完成的合同价款【正确答案】ABC11.根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的费用或损失中。应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害

43、E.工程所需清理和修复费用【正确答案】ACD12.下列关于由工程量引起措施项目费调整描述正确的是（）。A.措施项目费调整同分部分项费调整方法B.措施项目费调整与综合单价的调整相同C.措施项目工程量超出15%时费用调整与综合单价的调整相反D.工程量增加措施项目费增加E.工程量减少措施项目费减少【正确答案】CDE13.【真题】预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【正确答案】AB14.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的

44、规定，建筑安装工程含税造价中的税金不应包括（）。A.消费税B.增值税C.土地使用税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABC15.基本建设项目竣工决算报表包括（）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本竣工财务决算总表D.基本建设项目交付使用资产总表E.基本建设项目交付使用资产明细表【正确答案】ABDE16.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与

45、中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【正确答案】AD17.【真题】国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【正确答案】BCE18.招标工程量清单分部分项工程量清单的编制，对于项目特征必须描述内容是（）。A.涉及可准确计量的内容B.涉及结构要求的内容C.无法准确描述的内容D.涉及安装方式的内容E.对计量计价没有实质影响的内容【正确答案】ABD19.【真题】根据工程建设项目招标

46、范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【正确答案】ABD20.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（）。A.预算工作手册B.材料换算表C.工程合同或协议书D.工程量清单E.工程分析表【正确答案】ABCD21.下列关于设备和

47、工器具价格指数说法正确的是()。A.质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量C.派许体系主张采用报告期指标作为同度量因素D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.拉斯贝尔体系和派许体系所选择的同度量因素相同【正确答案】AC22.（）称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书D.竣工财务决算报表E.竣工财务结算报表【正确答案】CD23.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐

48、蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE24.对于()特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B.规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投入使用的项目C.投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D.有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工

49、验收，移交固定资产E.国外引进设备项目，按照合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收【正确答案】ABDE25.【真题】国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=销售额适用增值税率【正确答案】BCE26.下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的是()。A.施工图预算是进行两算对比的依据B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是确定工程招标控制价

50、的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施【正确答案】AB27.【真题】根据标准施工招标文件(2007)版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有()。A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹【正确答案】ACDE28.工艺设计影响工程造价的主要因素包括（）。A.建设规模B.产品方案C.工艺流程D.原材料供应情况E.运输方式【正确答案】ABCD29.【真题】根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用

51、具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【正确答案】BDE30.【真题】关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【正确答案】BCDE31.工程量经复核认可后

52、，除合同另有约定外，承包人向发包人提交进度款支付申请内容包括()。A.本期已实施工程的价款B.累计已完成的工程价款C.累计已支付的工程价款D.本周期已完成计日工金额E.质保金数额【正确答案】ABCD32.计时观察法中的写实记录法按记录时间的方法不同分为（）。A.图示法B.数示法C.选择测时法D.接续测时法E.混合法【正确答案】ABE33.编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有（）。A.门窗洞口尺寸或外框外围尺寸B.混凝土拌合料和砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础尺寸E.石方预裂爆破的单孔深度【正确答案】BE34.【真题】关于新增固定资产价值的确定，下列说法中

53、正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期(批)交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【正确答案】ADE35.下列变更事件，属于设计变更的是（）。A.更改有关部分的基线B.发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量C.对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整D.承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合

54、同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商E.对平面布置、竖井布置、局部施工功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变合同约定的使用功能?【正确答案】ACE36.概算定额与预算定额的相同之处在于（）。A.都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的B.内容均包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分C.项目划分和综合扩大程度上相同D.都用于设计概算的编制E.表达的主要内容、主要方式相近【正确答案】ABE37.【真题】在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括（）。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】BCDE38.下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（）。A.工(器)具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E.总预算表【正确答案】BC39.按照招标投标法规定，凡在中华人民共和国境内进行的下列工程建设项目必须进行招标的包括（）。A.全部使用国有资金投资或国家融资的项目B.大型基础设施、关系社会公共利益、公众安全的项目C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目E.使用外国政府贷款、援助资金的项目【正确答案】ABE40.关于工程欠款的利息计算，利息从应付工程款之日