二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第12版）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第12版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第12版）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法【正确答案】B2.在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。A.控制性B.实施性C.指导性D.规划性【正确答案】B3.为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于（）m。A.1.5B.1.8C.2.0D.2.5【正确答案】B4.【真题】编制项目合同编码的基础是（）。A.项

2、目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图【正确答案】B5.有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验的是（）。A.分包单位B.政府监督部门人员C.设计单位D.监理人【正确答案】D6.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总的工作持续时间最短的线路C.一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D7.某工程在建楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失900万元人民币。根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，该生产安全事故类型属于（）。A.

3、特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C8.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。A.确定项目管理班子的任务和职能分工B.分析钢结构吊装作业的成本目标C.修订钢结构吊装施工合同条款D.提出多个钢结构吊装方案【正确答案】D9.根据现场签证程序，承包人应在现场签证工作完成后的（）天内，按照现场签证内容计算价款，并报送发包人确认。A.3B.7C.14D.21【正确答案】B10.若完成某分项工程需要某种材料的净用量为0.8t，耗损率为4%，则该材料总消耗量为()t。A.0.768B.0.832C.0.850D.0.862【正确答案】B11.下列关

4、于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系B.适用于手工编制进度计划C.适用于大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差【正确答案】B12.施工质量影响因素主要有五大方面，即4M1E，其中1E是指（）。A.材料B.机械C.环境D.方法【正确答案】C13.【真题】施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【正确答案】C14.不适宜按照承包人提供的凭据进行计量支付的是（）。A.建筑工程险保险费B.保养测量

5、设备C.第三方责任险保险费D.履约保证金【正确答案】B15.对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价【正确答案】D16.建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指()。A.建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项B.建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用C.招标人按估算金额确定的一笔费用D.施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用【正确答案】D17.职业健

6、康安全管理体系建立的主要工作有：制定方针、目标、指标和管理方案；初始状态评审；文件的审查、审批和发布；体系文件编写；管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】C18.某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也未提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由()承担。A.开发商B.施工承包单位C.双方共同承担D.其他方式【正确答案】A19.建设工程项目结构主要部位的分部工程质量验收证明需要在各方验收后（）天内报工程质量监督机构备

7、案。A.5B.3C.7D.30【正确答案】B20.【真题】下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。A.重视信息技术在进度控制中的应用B.分析工程设计变更的必要性和可能性C.采用网络计划方法编制进度计划D.编制与进度相适应的资源需求计划【正确答案】B21.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B22.建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。A.由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费B.由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费C.由建

8、筑材料的供应方负责供应，不另计包装费D.由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费【正确答案】C23.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，确定了项目计划开工日期和竣工日期，并进一步确定了主要分部分项工程的区段工期目标和每月的计划工期。其目的是确定用于目标控制的()。A.偏差值B.调整值C.计划值D.实际值【正确答案】C24.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B25.某建设工程项目以最大成本加费用

9、合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。A.1600B.1650C.1950D.2000【正确答案】C26.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A27.【真题】关于双代号网络图绘图规则的说法，正确是()。A.箭线不能交叉?B.关键工作必须安排在图面中心?C.只有一个起点节点?D.工作箭线只能用水平线?【正确答案】C28.江南工业工程公司

10、任命李某为华都芯片生产基地建设项目经理。李经理为此组建了项目团体，运用工作任务分工表进行了任务分工。这种分工表可以明确表示()。A.工作任务及其责任者B.决策职能及其责任者C.筹划职能及其责任者D.监督职能及其责任者【正确答案】A29.下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是：（）A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?D.建设主管部门责令整改的问题整改完毕【正确答案】D30.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制（）。A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.

11、征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度【正确答案】C31.【真题】根据标准施工招标文件，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按()进行计算。A.目前市场上同工种人工的日工资单价B.承包商提出的计日工单价C.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价D.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价【正确答案】C32.自招标文件出售之日起至()之日止，最短不得少于5个工作日。A.提交资格审查文件B.提交投标文件C.举行标前会议D.停止出售【正确答案】D33.项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()。A.竞争性成本计划B.参考性成本计划C.实施性成本计划D.指导性成本计划【正确答案

12、】C34.制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法不包括（）。A.理论计算法B.测定法C.图纸计算法D.评估法【正确答案】D35.职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括（）A.程序文件?B.作业指导书?C.管理规定?D.监测活动准则【正确答案】A36.各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是()。A.施工单位B.设计单位C.咨询单位D.建设单位【正确答案】A37.【真题】某施工项目经理在组织现场施工中，为了赶工期，违反了建设工程安全生产管理条例的有关规定，出现了安全事故，造成2人死亡，则政府主管部门追究该项目经理责任的方式是()。A.罚金B.罚款C.撤销职务

13、D.判刑【正确答案】B38.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C39.下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进度控制的工作流程B.优化施工方案C.选择合适的施工承发包方式D.选择合理的合同结构【正确答案】B40.施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【正确答案】C41.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制

14、C.投资控制D.安全管理【正确答案】C42.运用动态控制原理控制施工质量，要在施工活动开展前，对质量目标进行分解。质量目标不仅包括各分部分项工程的施工，还包括（）。A.设计文件的质量B.项目回访保修的质量C.建设单位的决策质量D.建筑材料和有关设备的质量【正确答案】D43.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-1999-0201)，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是()。A.直接按合同已有价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定D.由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定【正确答案】A44.【真题】在工程项目的施工

15、阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D45.施工单位年度成本分析的重点是()。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】C46.竣工图应由承包人按照()提交。A.设计单位的要求B.施工合同约定C.监理单位的要求D.施工及验收规范的要求【正确答案】B47.某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了

16、项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是()。A.拟定施工方案B.编制施工总进度计划C.编制资源需求量计划D.编制施工准备工作计划【正确答案】A48.施工成本管理的任务主要中，下列不属于施工成本计划指标的是（）。A.成本计划的数量指标B.成本计划的质量指标C.成本计划的效益指标D.成本计划的管理指标【正确答案】D49.某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由()。A.承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失B.承包人承担由此增

17、加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失C.发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失D.发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失【正确答案】A50.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B51.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.

18、指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A52.【真题】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。A.单价合同B.变动总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D53.地方各级人民政府应急管理部门应当每（）时间对应急预案的监督管理工作情况进行总结，并报上一级人民政府应急管理部门。A.三月B.半年C.一年D.两年【正确答案】C54.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工

19、程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C55.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.14B.20C.28D.41【正确答案】A56.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承

20、包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算【正确答案】C57.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C58.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于（）。A.按施工成本组成编制B.按项目组成编制C.按工程进度编制D.按合同结构编制【正确答案】B59.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、

21、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C60.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】D61.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作为预付款。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B62.某工程合同总价100万元，合同基准日期为2015年3月，固定系数0.2。2015年8

22、月完成的工程款占合同总价的20。调值部分中仅混凝土价格变化，混凝土占调值部分的30。2015年3月混凝土的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2015年8月经调值后的工程款为（）万元。A.20.9B.20.48C.103D.134.5【正确答案】B63.工程项目的旬施工作业计划属于（）进度计划。A.控制性B.指导性C.实施性D.竞争性【正确答案】C64.在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态【正确答案】A65.关于生产

23、安全事故应急预案管理，下列说法正确的是（）。A.参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练D.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练【正确答案】D66.建设工程档案管理中，施工单位应实行（）负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。A.项目法人B.企业法人代表C.技术负责人D.项目经理【正确答案】C67.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完

24、成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B68.施工方信息管理手段的核心是（）。A.编制管理手册B.实现工程信息化管理C.建立基于互联网的信息处理平台D.实现办公自动化【正确答案】B69.按照编制程序和用途分类，建设工程定额不包括（）。A.施工定额B.工具、器具定额C.投资估算指标D.概算指标【正确答案】B70.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强

25、制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D71.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定【正确答案】C72.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D73.【真题】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）

26、。A.公共信息B.项目管理信息C.工作总体信息D.施工信息【正确答案】B74.【真题】落实施工生产安全事故报告和调查处理四不放过原则的核心环节是()。A.事故报告B.事故调查C.事故处理D.事故问责【正确答案】C75.【真题】当双代号网络计划的计划工期等于计算工期时，关于关键工作的说法，错误的是()。A.关键工作的自由时差为零B.关键工作的最早完成时间与最迟完成时间相等C.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.关键工作的持续时间最长【正确答案】D76.【真题】下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用互联网进行进度控制C.制订进度控制工作流程D.选择先进的

27、施工技术【正确答案】B77.施工成本核算中的“三同步”是指（）。A.计划成本、目标成本和实际成本同步B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步C.成本核算资料（成本信息）与目标成本、预算成本同步D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值【正确答案】B78.施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A.施工预算B.施工图预算C.投标报价D.项目经理的责任成本【正确答案】A79.【真题】施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是()。A.施工项目负责人B.施工技术负责人C.施工单位质检员D.项目总监理工程师【正确答

28、案】A80.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D81.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D82.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施

29、工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D83.下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是（）。A.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件D.合同订立前签署的意向书【正确答案】D84.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法B.总费用法C.综合费用法D.修正费用法【正确答案】B85.关于施工项目经理，说法正确的是（）。A.施工项目经理的任务就是项目管理B.施工项目经理的权限因所在企业不同而不尽相同C.施工项目经理

30、由于工作失误只承担经济赔偿责任D.施工项目经理是一种专业执业资格【正确答案】B86.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的表述，正确的是（）。A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务，矩形框之间的连接用单向箭线表示B.组织结构图反映的是各部门之间的指令关系，矩形框之间的连接用直线表示C.合同结构图反映一个建设项目业主和其他参与单位的合同关系D.项目结构图的形状为树状【正确答案】D87.【真题】建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。A.职业健康安全管理体系B.环境评价体系C.技术管理体系D.人力资源管理体系【正确答案】A88.对施工过程中产生的泥浆水只能（）。A.直接

31、排入河流B.直接排入城市下水道C.排入周边空地或土地D.经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道【正确答案】D89.【真题】施工企业进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。A.建设项目总进度目标B.施工总进度计划C.建安工程工期定额D.施工承包合同【正确答案】D90.施工质量保证体系的运行，应以质量()为主线，以过程管理为重心。A.方针B.计划C.检查D.宗旨【正确答案】B91.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A92.关于安全生产事故应急预案管理的

32、说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C93.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点【正确答案】B94.技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由（）向承担施工任务的分包人进行书面技术交底A.项目负责人?B.项目技术负责人?C.质量部门负责人?D.监理工

33、程师【正确答案】B95.【真题】某施工项目经理部为了赶工，制订了增加人力投入和夜间施工两个赶工方案并提交给项目经理。项目经理最终选择增加人力投入的赶工方案，则该项目经理的行为属于管理职能的()环节。A.提出问题B.决策C.筹划D.执行【正确答案】B96.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C97.工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（）。A.施工现场准备工作情况B.主要建筑材料

34、、建筑构配件的质量C.参与工程建设各方主体的质量行为D.施工现场计量器具检验情况【正确答案】C98.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），由劳务分包负责办理并支付保险费的是()。A.工程承包人租赁提供劳务分包人使用的施工机械设备保险B.运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备保险C.第三方人员生命财产保险D.施工现场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备保险【正确答案】D99.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240

35、D.264【正确答案】B100.根据对危险源的识别，当危险源造成风险的可能性很大，且为中度损失时，此时的风险级别属于（）级。A.B.C.D.【正确答案】D二.多选题(共70题)1.质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的主要内容有（）。A.对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查B.编制单位工程质量监督报告C.编制单项工程质量监督报告D.参加竣工验收的会议，对验收的程序及验收的过程进行监督E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】ABD2.【真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.

36、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果【正确答案】BDE3.【真题】下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。A.多于和偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE4.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，它们是（）。A.操作规程B.管理手册C.监测活动准则D.作业文件E.程序文件【正确答案】BDE5.【

37、真题】下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有()。A.尽量减少因安排不当引起的机械闲置B.加强机械的现场调度，避免窝工C.尽量选择新开发的新型机械设备D.加强机械的维修保养E.做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合【正确答案】ABDE6.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE7.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项

38、目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC8.项目结构分解要考虑项目的特点、工程实施部署和拟采用的合同结构等方面的因素，有利于()。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目任务的实施D.绘制组织结构图E.项目任务的发包【正确答案】BCE9.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE10.竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.

39、有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员签署的工程竣工验收意见【正确答案】BCDE11.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC12.下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。A.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE13.大型工程技术风险控制要点(建质函201828号)中的风险管理范围涉及大型工程建设的风险管理范围，包括()。A.建筑高度为120m的写字楼工程B.建筑高度为410m的大厦工程C.总建筑面积为25万的科研中心

40、D.地铁三号线工程E.单体建筑面积为12万的商场【正确答案】BDE14.若需对不同的工程项目做费用和进度的比较，进行分析适宜采用的评价指标有（）。A.费用偏差B.进度偏差C.费用绩效指数D.进度绩效指数E.项目完工预算【正确答案】CD15.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料【正确答案】CDE16.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.

41、报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE17.在某工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程，其中属于管理工作流程的有()。A.成本控制流程B.采购工作流程C.施工作业流程D.质量控制流程E.设计变更流程【正确答案】ADE18.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构

42、件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE19.下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有()。A.建筑安全玻璃B.瓷质砖C.混凝土防冻剂D.溶剂型木器涂料E.排水管、给水管【正确答案】ABCD20.在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.项目结构B.职能组织结构C.线性组织结构D.项目合同结构E.矩阵组织结构【正确答案】BCE21.【真题】根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B.灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮

43、C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E.中毒、窒息、触电、淹溺【正确答案】ABDE22.下列有关建筑安装工程计价程序的表述正确的是（）。A.施工企业工程投标报价时，计日工应按招标文件提供金额计列B.竣工结算计价时，索赔与现场签证应按发承包双方确认数额计算C.建设单位工程招标控制计价程序中，专业工程暂估价应按计价规定估算D.建设单位工程招标控制计价程序中，招标控制价应等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金E.施工企业工程投标报价时，规费应自主报价【正确答案】BCD23.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物

44、定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【正确答案】ABD24.关于施工总承包管理与施工总承包模式的比较，正确的有（）。A.工作开展程序不同B.合同关系不同C.对分包单位的管理不同D.对分包单位的选择和认可不相同E.为分包单位的服务相同【正确答案】ABDE25.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE26.施工现

45、场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE27.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】ACDE28.下列选项中，属于第一

46、类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE29.工序施工质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD30.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】A

47、C31.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC32.以下（）属于建设工程较大质量事故。A.直接经济损失在1000万以上5000万以下的事故B.影响使用功能和工程结构安全、造成永久性质量缺陷的质量事故C.造成5人死亡的事故D.重伤3人以上或死亡2人以下的质量事故E.10人以上50人以下重伤的事故【正确答案】ACE33.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）GF2003-0214，劳务分包人

48、的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】BD34.施工进度计划检查的内容包括()。A.工作量的完成情况?B.工作时间的执行情况?C.实际进度与计划进度的偏差?D.前一次检查提出问题的整改情况?E.资源使用及进度保证的情况【正确答案】ABDE35.网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值B.紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值C.与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值D.与所有紧后工作间间隔时间的最小值E.

49、与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值【正确答案】BD36.环境管理体系的结构系统由方针、()五大要素构成。A.持续改进B.实施与运行C.检查和纠正措施D.策划E.管理评审【正确答案】BCDE37.施工合同索赔的依据包括()。A.法律、法规?B.工程建设惯例?C.施工日志?D.工程核算资料?E.合同文件【正确答案】ABE38.建设工程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性，而正是由于其特殊性，对建设工程职业健康安全和环境管理显得尤为重要，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有()。A.复杂性B.多变性C.协调性D.间断性E.经济性【正确答案】ABCE39.横道图进度计划的缺点包括（

50、）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE40.根据建设工程工程量清单计价规范（GB2013），下列措施项目中，可采用综合单价法的有（）。A.混凝土模板B.夜间施工费C.脚手架D.二次搬运费E.室内空气污染测试【正确答案】AC41.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，以下行为中，可对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的有（）。A.谎报或者瞒报事故B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料C.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证D.转移、隐匿资金

51、、财产，或者销毁有关证据、资料E.计量器未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用【正确答案】ABCD42.【真题】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具【正确答案】ADE43.下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是()。A.技术测定法B.比较类推法C.经验估计法D.理论计算法E.统计分析法【正确答案】ABCE44.我国执行的GB/T19001质量管理体系标准中，其质量管理原则包括（），A.领导作用B.持

52、续改进C.推举代表参与D.管理的系统方法E.与供方互利的关系【正确答案】ABDE45.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD46.固定总价合同适用于在（）的情况下采用。A.工程量小B.工程量大C.工期短D.工期长E.图纸完整【正确答案】ACE47.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列（）事项，承包人可以向发包人索赔利润。A.法律变化引起的价格调整B.发包人原因导致的工程损失C.发包人原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.发包人要求承

53、包人提前竣工【正确答案】BCE48.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD49.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE50.下列属于不同功能的计划构成的进度计划系统的有（）。A.指导性进度规划（计划）?B.采购和供货进度计划?C.控制性进度规划（计划）?D.项目子

54、系统进度规划（计划）?E.实施性（操作性）进度计划?【正确答案】ACE51.【真题】施工组织设计的编制原则包括（）。A.重视工程施工的目标控制B.合理部署施工现场C.提高施工的工业化程度D.提高施工的连续性和均衡性E.采用国内外最先进的施工技术【正确答案】ABCD52.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC53.【真题】若某件事经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施降低其()。A.发生概率，使它移位至风险区DB.损失量，使它移位至风险区CC.发生概率，使它移位风险区CD.损失量，使它移位至风险区BE.发生概率，使它移位至风险区B【正确答案】BE54.工程量清单计价中，措施项目费的计算方法一般有（）。A.工料单价法B.综合单价法C.参数计价