中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案【10】

《中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案【10】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案【10】（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是（）。A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优C.项目的质量、投资和进度之间为对立统关系D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证【正确答案】B2.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000

2、B.30000C.45000D.67500【正确答案】B3.【真题】下列装配式混凝土建筑结构中,预制率水平最高的结构方式是()。A.竖向承重结构现浇外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制件父B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分采用预制构件【正确答案】C4.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按

3、其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C5.【真题】建设项目国民经济评价中，项目的国民经济效益可分为（）。A.宏观效益和微观效益B.直接效益和间接效益C.经济效益和社会效益D.间接效益和企业效益【正确答案】B6.下列风险损失中，属于建筑工程保险物质损失部分的除外责任的是()。A.由于洪水造成的物质损失B.由于设计错误引起的损失和费用C.由于火灾和爆炸造成的物质损失D.由于地震引起的机械或电气装置本身的损失【正确答案】B7.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】

4、B8.【真题】根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的方法，称为（）。A.强制确定法B.经验分析法C.价值分析法D.功能分析法【正确答案】A9.【真题】下列各种决策方法中属于风险型决策方法的是（）。A.最大最小收益值法B.最小最大后悔值法C.最大最大收益值法D.期望值标准【正确答案】D10.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C11.【真题】股份有限公司股本溢价应计入（）。A.资本公积金B.股本C.法定盈余公积金

5、D.任意盈余公积金【正确答案】A12.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B13.【真题】某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元.当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元/m3和160元/台班.用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。A.14800B.15800C.22800D.23800【正确答案】D14.【

6、真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C15.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元。已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040。A.13865B.14826C.11661D.12485【正确答案】C16.下列各项中，不属于普通股筹资优点的是（）。A.资金成本较

7、高B.融资风险较低C.投资属于永久性质，公司不需为偿还资金而担心D.可降低公司的负债比率【正确答案】A17.【真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为()。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称顺序码【正确答案】D18.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C19.施工图预算编制的关键在于编好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算图C.建设项目总预算图D.单项工程造价图【正确答案】A20.【真题】某

8、方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元，已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D21.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A22.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中

9、。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B23.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A24.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.

10、建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C25.【真题】某建设项目，当i1=25%时，其净现值为200万元；当i2=30%时，其净现值为-60万元.该建设项目的内部收益率为（）。A.26.65%B.27.42%C.27.96%D.28.85%【正确答案】D26.现有一笔10万元的债务，若要求每年末偿还3万元，年利率为10%，则该债务可在（）年还清。已知：(A/P，10%，4)=0.31547，(A/P，10%，5)=0.26338。A.45B.56C.67D.78【正确答案

11、】A27.【真题】某工程项目监理机构的组织形式具有统指挥、职责分明、目标管理专业化的特点.该项目监理机构的组织形式是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【正确答案】C28.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B29.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】

12、D30.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D31.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D32.【真题】某建设项目生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C33.【真题】工程索赔收入属于施工企业的（）。A.建造合同收入B.其他营业收入C.

13、营业外收入D.投资收益【正确答案】A34.根据中华人民共和国招标投标法，开标工作应由()主持。A.技术方面的专家B.投标人推选的代表C.经济方面的专家D.招标人【正确答案】D35.某人现年40岁，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积蓄，则应存款（）元。已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066。A.2456.4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B36.【真题】评标委

14、员会的组成人员应包括()。A.招标人主管部门的代表B.投标人主管部门的代表C.招标人的代表D.建设行政主管部门的代表【正确答案】C37.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案】B38.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C39.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.5

15、5%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B40.某企业拟建工业项目年生产能力为3000万吨。与其同类的某已建项目年生产能力为1000万吨，设备投资额为4000万元，经测算，设备投资的综合调整系数为1.2，已知生产能力指数n=0.5，用生产能力指数法估算该拟建项目的设备投资额为（）万元。A.6900B.8313.8C.9641.44D.11514.6【正确答案】B41.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C42.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则

16、该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.3980【正确答案】B43.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确答案】B44.某建设项目当设定折现率为15%时，求得的净现值为186万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-125万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.17.28%C.18.64%D.19.79%【正确答案】A45.【真题】企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。A.弥补以前年度尚未弥补的亏

17、损B.计提法定盈余公积金C.计提任意盈余公积金D.向投资者分配利润【正确答案】A46.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D47.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C48.【真题】在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，般属于（）。A.物质损失部分的保险责任B.第三者赔偿责任C.第三者责任部分的

18、保险责任D.第三者责任部分的除外责任【正确答案】D49.【真题】某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是（）万元。A.0B.15C.20D.30【正确答案】B50.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A51.某市有一建设项目，当设定折现率为15%时，求得的净现值为930万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-625万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.16.28%C.1

19、8.44%D.19.09%【正确答案】A52.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A53.【真题】评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是（）。A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认C.投标人以他人名义投标D.投标人所报价格与投标控制价有定偏差【正确答案】C54.工程建设项目招标范围和规模标准规定中指出，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程项目必须进行招标。A.50B.100C.200D.500【正确答案】C55.直接承包是指发包人直接将工程承

20、包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D56.【真题】关于社会折现率的说法,正确的是()。A.社会折现率是财务内部收益率的判别基准B.社会折现率是项目经济效益要求的最低经济收益C.社会折现率是不可用作不同年份之间资金价值转换的折现率D.社会折现率可根据项目的具体情况酌情确定【正确答案】B57.【真题】下列B|M技术应用模式中,属于按照技术应用体系维度划分的是()。A.基础应用B.平台应用C.普及应用D.协同应用【正确答案】D58.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B

21、.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D59.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程量清单的综合单价不应包括（）。A.企业管理费B.规费C.风险费用D.利润【正确答案】B60.【真题】某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B61.在工程所在国发生的战争，此类风险由()承担。A.承包商B.业主C.业主和承包商D.政府

22、主管部门【正确答案】B62.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A63.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A64.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【

23、正确答案】B65.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A66.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A67.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权

24、出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C68.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D69.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11%D.11,25%【正确答案】D70.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与

25、修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D71.在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由()来承担。A.政府部门B.施工方C.业主方D.总承包商【正确答案】C72.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D73.【真题】总监理工程师可以委托总监理工程师代表的工作为（）。A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理B.组织编制监理规划，审批监理实施细则C.调解建设单位与承包单位的合同争议

26、、处理索赔D.组织审查和处理工程变更【正确答案】D74.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A75.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D76.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D77.国际承包市场上广为采用的合同

27、形式是()。A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.闭口合同【正确答案】C78.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于()万元。已知；(A/P，10%，10)=0,16275，(A/F;10%，10)=0,06275，(P/F，10%，10)=0,3855。A.3,462B.2,628C.2,946D.2,855【正确答案】B79.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率

28、为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D80.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别是（）。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接工程费的方法不同C.计算利税的方法不同D.工程量计算方法不同【正确答案】A81.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，已知：(P/A，20%，20)=4.8696，(P/F，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是（）万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.

29、4.35【正确答案】C82.某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.60%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A83.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A84.建设工程造价由()建筑安装工程费用和工程建设其他费用组成。A.设备工器具购置费用B.工程直接费C.工程管理费D.土地使用费【

30、正确答案】A85.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B86.【真题】下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C87.业主把一个项目的设计任务、施工任务分别发包给多个设计单位和建筑施工单位的承发包模式是()。A.施工联合体B.施工合作体C.平行承发包D.CMS模式【正确答案】C88.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D89.【真题】关于投标人行为的说法，

31、错误的是()。A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出C.投标人不得与招标人串通招标D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件【正确答案】D90.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C91.【真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【正确答案】C92.【真题】下列关于合同价款期中结算时工程计

32、量的说法中，正确的是（）。A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告【正确答案】D93.保证期保险的类型中，不包括()。A.有限责任保证期保险B.特别扩展保证期保险C.扩展责任保证期保险D.无限责任保证期保险【正确答案】D94.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C95.【真题】某项工作有

33、两项紧后工作E和F，E的最迟完成时间是12，F的最迟完成时间是18，E的持续时间是7.F的持续时间是15，则本工作的最迟完成时间是（）。A.8B.3C.5D.6【正确答案】B96.某债券现在购买需24万元，6年后出售可得64万元，基准收益率为8%，则该项投资收益的净现值是（）万元。已知：(P/F，8%，6)=0.6302。A.16.333B.18.260C.20.285D.21.356【正确答案】A97.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B98.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工

34、程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D99.某建设项目投资500万元，运营期为10年，投资后自一年年末开始每年将有150万元的净收益，基准收益率为12%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(100万元/年)的偏差率为()。已知；(P/A，12%，10)=5,650。A.11,5%B.13,2%C.11,5%D.13,2%【正确答案】C100.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益为10%，则

35、该方案总费用的现值是（）万元。已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB2.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造

36、方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE3.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE4.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【

37、正确答案】ADE5.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE6.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价

38、值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE7.【真题】建筑工程的保险人可分为()A.工程所有人B.工程承包人C.技术顾问D.行业协会E.行业协会【正确答案】ABC8.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）。A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC9.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有

39、()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE10.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE11.按照我国证券法规定，发行债券的公司必须具备的条件包括（）。A.股份有限公司的净资产不低于人民币1

40、000万元B.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息C.累计债券余款不超过公司净资产的60%D.筹集的资金投向符合国家产业政策E.必须是股份有限公司【正确答案】BD12.总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表。A.根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员B.签发开工令、工程暂停令和复工令C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D.处理发现的质量问题和安全事故隐患E.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔【正确答案】ABCE13.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.

41、总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE14.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE15.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE16.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】BCDE17.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投

42、资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD18.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE19.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE20.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外界阻碍【

43、正确答案】ABE21.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD22.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE23.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD24.在组织投标人踏勘现场时，招标人应向投标人介绍()。A.施工现场的安全状况B.项目的气候条件C.项

44、目的污水排放情况D.施工现场的地理位置E.项目的临时用地情况【正确答案】BCDE25.【真题】下列决策方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.期望值标准C.最大最小收益值法D.合理性标准E.最小最大后悔值法【正确答案】ACE26.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD27.建设工程合同管理的特点()。A.建设工程项目的完成是一个渐进的过程B.由于工程价值量大

45、、合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大C.工程合同管理工作极为复杂D.工程合同变动较为频繁E.合同风险比较小【正确答案】ABCD28.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC29.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC30.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发

46、包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE31.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC32.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业

47、亏损【正确答案】DE33.【真题】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有（）A.实物法B.扩大单价法C.概算定客D.指标估算法E.资金周转率法【正确答案】DE34.建设投资估算的编制方法包括（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.设备费用百分比估算法D.系数估算法E.形成资产法【正确答案】ABCD35.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC36.下列属于工程造价计价特点的有（）。A.单件性计价B.多次性计价

48、C.按定额计价D.按工程进度计价E.按工程构成的分部组合计价【正确答案】ABE37.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE38.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE39.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE40.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同

49、解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD41.根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002008)，下列款项中，除合同另有约定外，工程进度款支付申请应包括的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应扣减的质量保证金【正确答案】BCDE42.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l21

50、5%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC43.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE44.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE45.【真题】已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于

51、工作C的时间参数.正确的有（）。A.总时差为1天B.总时差为5天C.自由时差为1天D.自由时差为7天E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天【正确答案】BE46.下列有关联合体参加投标的说法中，正确的有（）。A.联合体中资质等级最高的成员须提交符合要求的全套资格预审文件B.联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程C.联合体各方必须以联合体名义统一参加资格预审D.联合体一方具备承担招标工程项目要求的相应资质条件即可E.联合体的每一位成员均须提交符合要求的全套资格预审材料【正确答案】BE47.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承

52、包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE48.【真题】企业进行风险处理的财务对策主要有()。A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【正确答案】ABC49.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE50.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下

53、列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD51.下列关于纯风险的表述中，正确的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE52.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流

54、动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE53.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD54.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD55.风险分析包括以下主要步骤（）。A.采集数据B.完成不确定性模型C.对风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC56.工程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE57.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A