监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案84

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案84》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷及答案84（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B2.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【正确答案】D3.【真题】设备采购合同履行中，对于

2、木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【正确答案】A4.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门【正确答案】A5.评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件【正确答案】B6.FIDIC施工合同条件规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求()的意见。A.一般

3、分包商B.承包商C.发包人D.工程师【正确答案】B7.协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。A.合同B.技术C.经济D.组织【正确答案】D8.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】C9.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A10.中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履

4、约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还【正确答案】B11.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【正确答案】B12.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B13.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可

5、D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B14.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B15.下列关于申请人资格的说法正确的是（）。A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求【正确答案】A16.FIDIC施工合同条件规

6、定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）。A.1/2，1/2B.1/3，2/3C.1/4，3/4D.2/5，3/5【正确答案】A17.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C18.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C

7、.9D.1【正确答案】C19.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C20.【真题】某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为()。A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【正确答案】A21.合同法律关系内容包括()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果【正确答案】B22.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D.对格

8、式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释【正确答案】C23.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D24.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额2000万元，但是单项施工项目合同估算价为250万元B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元【正确答案】D25.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。A.发包人B.承包商C.发包

9、人和承包商共同D.发包人和承包商分别【正确答案】D26.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D27.【真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行

10、约定债务的，应双倍返还定金【正确答案】D28.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工由发包人协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】A29.工程投标时，投标有效期是指（）。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止【正确答案】D30.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（

11、）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C31.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.13B.12C.23D.34【正确答案】C32.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D33.【真题】关于建

12、筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C34.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D35.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A

13、.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B36.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C37.【真题】关于建设工程勘察合同(一)和建设工程勘察合同(二)两个示范文本的说法，正确的是（）。A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【正确答案】C38.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D3

14、9.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D40.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】D41.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.

15、主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B42.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A43.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B44.下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（）。A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人

16、内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的【正确答案】C45.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A46.抵押与质押的区别主要在于（）。A.债权人是否有优先受偿权B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.担保财产是否为第三人的财产【正确答案】C47.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（）个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A.2B.3C.4D.6【正确答案】A48.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050

17、万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为5050万元B.甲投标人，合同价为5060万元C.乙投标人，合同价为5070万元D.乙投标人，合同价为5050万元【正确答案】C49.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B50.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止

18、。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D51.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C52.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C53.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。A.在相同条件下重复

19、进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验【正确答案】A54.设计招标文件的内容不包括（）。A.设计依据B.工程项目应达到的技术指标C.具体的工作量D.项目限定的工作范围【正确答案】C55.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A56.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人

20、是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B57.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A58.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的

21、顺延时间之和【正确答案】D59.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A60.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【正确答案】C61.【真题】根据标准施工合同，合同工期应自（）载明了开工日起计算。A.发包人发出的

22、中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【正确答案】B62.FIDIC施工合同条件中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2【正确答案】D63.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立

23、合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【正确答案】D64.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【正确答案】A65.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D66.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾

24、的内容的是（）。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C67.【真题】招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【正确答案】D68.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A69.【真题】下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲

25、裁，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同【正确答案】C70.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B71.【真题】根据设计施

26、工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和系包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【正确答案】A72.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【正确答案】A73.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，

27、合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D74.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【正确答案】D75.总临理上程帅是工程临理的()主体。A.决策B.权力C.利益D.行为【正确答案】B76.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%

28、C.25%D.30%【正确答案】B77.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C78.按照合同法，（）属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同【正确答案】A79.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，

29、则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C80.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D81.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A82.【真题】某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据建设工程施工合同（示范

30、文本），承包人的竣工日应确认为()。A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【正确答案】B83.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员【正确答案】B84.避免索赔争议的最有效的办法是（）。A.按照合同约定行事B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识C.从事实出发，实事求是D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动【正确答案】B85.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更

31、两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C86.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D87.【真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下

32、，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C88.从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。A.纯风险B.投机风险C.基本风险D.特殊风险【正确答案】B89.按照合同法的规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.受要约人发出承诺通知之后B.承诺通知到达要约人之前C.要约到达受要约人之前D.受要约人发出承诺通知之前【正确答案】D90.【真题】关于工程设计管理的说法，正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

33、C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【正确答案】B91.与邀请招标相比，公开招标的特点是()。A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间短D.费用高【正确答案】D92.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A93.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C94.某工程设计合同约定的合同价为200

34、万元，定金为合同价的20。设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A.200B.40C.20D.100【正确答案】D95.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B96.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令

35、B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C97.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理【正确答案】D98.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，分包合同的价格应为（）。A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格B.分包商提出的估算价格C.工程师确定的价格D.通过业主同意的价格【正确答案】A99.招标文件要求工程的施

36、工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A100.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C二.多选题(共70题)1.下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是（）。A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格

37、后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担【正确答案】BCE2.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人

38、由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD3.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE4.【真题】按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE5.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约

39、定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE6.对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意（）。A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容B.无权要求承包人缩短合同工期C.划清施工进度拖延的责任D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关

40、键线路上的施工内容【正确答案】ABCD7.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE8.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC9.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE10.按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，

41、经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE11.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有（）。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任【正确答案】ACE12.FIDIC施工合同条件规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常

42、管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（）发布变更指令。A.对合同中任何工作工程量的改变B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.改变原定的施工顺序或时间安排D.删减任何合同约定的工作内容E.施工进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】ABCD13.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB14.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）。A.实施工程的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计

43、划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任【正确答案】ABCD15.设计招标文件的主要内容包括（）。A.投标须知B.项目说明书C.设计依据的基础资料D.投标有效期E.工程概况【正确答案】ABCD16.在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险。B.建设工程设计责任险。C.进场的材料和工程设备的保险。D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险。E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险。【正确答案】ABCE17.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包

44、人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失【正确答案】ABCE18.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（）。A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE19.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（）。A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主对分包

45、合同的管理主要袁现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权【正确答案】ABCD20.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD21.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中

46、，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC22.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有()。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准【正确答案】AC23.属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是（）。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员

47、、后勤服务人员的工资【正确答案】ABCE24.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（）应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失【正确答案】ADE25.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继

48、续评标【正确答案】CD26.按索赔目的分类施工，索赔可分为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】AB27.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确答案】AE28.材料采购合同的采购包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.

49、电线、水管【正确答案】ABE29.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是（）。A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据【正确答案】CDE30.某些项目的工程量清单中包括有暂列

50、金额款项，对此款项的理解正确的是()。A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额【正确答案】BCE31.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【正确答案】BCD32.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现在（）。A.招标费用不同B.评标原则不同C.招标文件的内容不同D.对投标书的编制要求不同E.开标形式不同【正确答案】BCDE33.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包

51、人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【正确答案】BE34.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为（）。A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违

52、约责任【正确答案】BCDE35.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括（）。A.招标方式不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【正确答案】BCDE36.【真题】某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款D.采购方可向供货方索要55t水

53、泥的保管费E.供货方应承担3t水泥的损失【正确答案】CD37.下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有（）。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施【正确答案】ADE38.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义

54、务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复【正确答案】ADE39.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括（）。A.评标过程B.评标专家名单C.评标标准D.投标报价E.评标方法【正确答案】BD40.【真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【正确答案】BDE41.在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正

55、确的有（）。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【正确答案】ABD42.对选定的评标因素，可采用以下（）量化方法调整评标价格。A.运输费、保险费和其他费用B.根据投标文件申报的交货期调整C.根据付款条件的偏差来调整D.投标设备的预计运行和维护费用E.成套设备的费用【正确答案】ABCD43.【真题】根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有()。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷