一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案【35】

《一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案【35】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案【35】（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案】C2.下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用

2、租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【正确答案】D3.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【正确答案】C4.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C5.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B6.根据建设工程安全生产管理条例，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限(

3、)。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B7.按照建设工程安全生产管理条例的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师【正确答案】A8.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定【

4、正确答案】C9.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D10.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D11.抵押权、质权、留置权都属于()。A.所有权B.自物权C.担保物权D.用益物权【正确答案】C12.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地

5、役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D13.【真题】纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【正确答案】D14.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择【正确答案】D15.某承包人与发包人以中标

6、价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A16.工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调【正确答案】A17.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A18.某施工现场所需临时用

7、电设备总容量经测算达到75kW，则施工单位应当()。A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定安全用电措施和电气防火措施D.确定用电安全防护措施【正确答案】B19.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定【正确答案】D20.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B21.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足

8、或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D22.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D23.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议【正确答案】D24.【真题】根据中

9、华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【正确答案】C25.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【正确答案】B26.【真题】物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【正确答案】B27.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A

10、.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价【正确答案】B28.某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表【正确答案】C29.【真题】根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【正确答案】B30.建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【正确答案】B31.【真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为

11、2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A.100B.200C.1000D.600【正确答案】D32.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B33.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商

12、定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B34.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A35.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲

13、裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C36.依据民事诉讼法的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【正确答案】A37.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B38.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代

14、理成果文件C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构【正确答案】A39.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A40.工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延

15、续注册的条件【正确答案】B41.【真题】根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A42.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C43.【真题】关于法人的说法，正确的是（）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执

16、照时获得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【正确答案】D44.【真题】根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【正确答案】C45.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D46.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公

17、开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D47.【真题】下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【正确答案】B48.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同

18、D.租买合同【正确答案】B49.某建筑施工单位有50名从业人员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D50.抵押担保与质押担保的区别是（）A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【正确答案】B51.【真题】建筑施工企业的特种作业人员不包括()。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【正确答案】B52.【真题】安全生产许可证的有效期为()年。A.

19、1B.2C.3D.5【正确答案】C53.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】A54.【真题】生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A.1B.2C.4D.3【正确答案】D55.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入

20、职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A56.建筑施工企业的总经理应当由()对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A.县级以上人民政府B.有关主管部门C.安全生产管理部门D.建设行政管理部门【正确答案】B57.?下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类

21、别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【正确答案】C58.?根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，劳动者不需要事先告知即可解除劳动合同的是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费?【正确答案】B59.【真题】特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定

22、期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月【正确答案】D60.下列关于人民调解的说法中，错误的是（）A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A61.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【正确答案】C62.注册商标有效期满，可以提出续展申请，

23、续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C63.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任【正确答案】D64.根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.被告住所地B.调解协议签订地C.原告住所地D.调解组织所在地【正确答

24、案】D65.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【正确答案】B66.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C67.下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【正确答案】C68.根据招标投标法

25、，招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员【正确答案】D69.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()A.连带责任B.按份责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D70.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答

26、案】B71.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A72.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【正确答案】B73.根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别是（）。A.70年和70年?B.70年和50年?C.50年和50年?D.50年和40年【正确答案】B74.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过(

27、)。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月【正确答案】B75.下列法律中，属于经济法的是()。A.标准化法B.招标投标法C.物权法D.合同法【正确答案】A76.王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【正确答案】B77.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车

28、B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C78.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人【正确答案】B79.下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D.工程总承包是

29、国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势【正确答案】D80.项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【正确答案】C81.某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是()。A.合同有效B.合同无效C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同生效【正确答案】C82.【真题】建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工

30、验收备案的要求【正确答案】B83.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A84.【真题】关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.

31、工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制【正确答案】A85.【真题】根据公司法，公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C86.【真题】关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单

32、位完成【正确答案】D87.【真题】关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是()A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付D.停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【正确答案】B88.根据消防法，对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式是（）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D89.建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备()名专职安全生产

33、管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B90.某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B91.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A92.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以

34、自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D93.下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()A.良好行为记录信息公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内【正确答案】D94.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【正确答案】C95.劳动合同法规定，用人单位自用工

35、之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D96.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同【正确答案】C97.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正

36、确的是()。A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【正确答案】C98.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于()。A.承诺超期，该承诺无效B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C.承诺延误，该承诺无效D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定【正确答案】D99.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工

37、合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A100.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的

38、有()。A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD2.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?【正确答案】ABCD3.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具

39、和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD4.对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖【正确答案】AE5.目前我国实行的强制性标准包含()。A.批准发布时

40、已明确为强制性标准的B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/TC.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/TD.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的E.发布标准中使用宜、不宜等用词的条文的【正确答案】ABC6.物权的保护包括()。A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.支付违约金E.请求返还原物【正确答案】ABCE7.按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括()。A.吊销资质证书B.处以罚款C.1年内不得再次申请建筑业企业资质D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.构成犯

41、罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE8.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列()情形的，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.经评审的投标价格最高D.投标价格低于成本E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制【正确答案】ABDE9.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除

42、恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【正确答案】DE10.根据民法通则的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【正确答案】ACD11.【真题】根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业

43、标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD12.商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业【正确答案】ABCE13.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收

44、，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE14.某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【正确答案】CD15.根据我国担保法的规定，下列财产可以设定抵押的有（）A.耕地的使用权?B.某企业的工程机械?C.某医院的医疗器械?D.依法被查封的财产?E.建设用地使用权【正确答案】B

45、E16.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照建设工程安全生产管理条例规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂【正确答案】ADE17.下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程或若干阶段的承包D.总承包单位和分包单位就

46、总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包【正确答案】AB18.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC19.【真题】某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.

47、托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【正确答案】ABCD20.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC21.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有()A.甲假借订立合同，恶意进行磋商B

48、.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失【正确答案】ACDE22.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD23.下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行

49、政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文【正确答案】BCDE24.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC25.建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督

50、被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【正确答案】ABCE26.某工地招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，则该工程担保的方式包括()A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押E.定金【正确答案】AD27.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后

51、,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【正确答案】ACD28.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况【正确答案】AE29.根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人D.监理单位E.施工单位【正确答案】AB30.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制

52、C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假【正确答案】BCE31.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC32.施工作业人员的主要安全生产义务有()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全事故隐患报告D.紧急避险E.拒绝违章

53、指挥【正确答案】ABC33.【真题】设计单位的安全责任包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果承担责任【正确答案】ABE34.资质许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，建筑业企业信用档案应当包括的内容有()A.企业基本情况B.工程质量和安全情况C.合同履约情况D.社会投诉情况E.职工技能抽查情况【正确答案】ABCD35.下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是()。A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返

54、工或改建的，发包人可以减少支付工程款B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【正确答案】CE36.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE37.买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质

55、量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE38.某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE39.合同法中规定可以使用于标的物提存的情形是()。A.债权人下落不明的B.债权人拒绝受领的C.债权人分立后，多个债权人主张债权的D.债权人单方变更履行地的E.债权数额争议的【正确答案】AC40.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述