一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案（第70次）

《一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案（第70次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案（第70次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.30C.45D.60【正确答案】A2.?承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7天B.10天C.14天D.15天【正确答案】C3.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最

2、后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【正确答案】D4.仲裁的基本特点不包括（）A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性【正确答案】B5.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是()A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受要约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【正确答案】C6.以下关于女职工的特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B.禁止安排怀孕女职

3、工延长工作时间C.禁止安排怀孕女职工夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天产假【正确答案】D7.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A8.【真题】根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C9.由于监理工程

4、师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D10.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C11.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是()A.投标入主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【正确答案】D12.【真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。

5、A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B13.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择【正确答案】D14.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.

6、县级以上地方人民政府【正确答案】C15.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪【正确答案】A16.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()A.定金B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C17.根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时【正确答案】C18.某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。A.城市规划部门B.建设行政管理部门C.水行政主管

7、部门D.渔业主管部门【正确答案】C19.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实【正确答案】D20.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D21.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁

8、期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A22.【真题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【正确答案】C23.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单

9、位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【正确答案】D24.【真题】根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【正确答案】A25.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【正确答案】A26.企业事业单位发生事故，造成水污染事故的，应当立即启动本单位的

10、应急方案，采取应急措施，并向()报告。A.事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门B.事故发生地的县级以上地方人民政府或者公安部门C.事故发生地的市级人民政府或者行政主管部门D.事故发生地及受影响区域的上一级人民政府【正确答案】A27.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D28.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双

11、方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B29.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B30.【真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】B31.下列关于招标代理机构的说法中，

12、正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A32.在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）A.招标代理机构人员B.投标人代表C.招标人D.评标委员会主任【正确答案】B33.某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。

13、但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为（）A.2018年9月1日?B.2019年9月1日?C.2018年12月1日?D.2019年3月1日【正确答案】D34.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C35.【真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【正确答案】

14、A36.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.【正确答案】C37.杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.杨先生有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的杨先生应拒绝付费【正确答案】C38.【真题】根据建设工程质量管理条例，下列情形中，

15、属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【正确答案】B39.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D40.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由()。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任

16、签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【正确答案】D41.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B42.【真题】对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通【正确答案】C43.?下列关于招标代理的说法不正确的是（）。A.招标人具有自行招标的能力B.招标代理机构不得无权代理、越权代理C.招标人不愿自行

17、招标的，可以由其代理招标人进行招标D.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所【正确答案】A44.【真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【正确答案】A45.【真题】根据招标投标法，开标的主持者（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C46.?下列关于联合体共同承包的说法。正确的是（）。A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C

18、.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【正确答案】C47.某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件【正确答案】C48.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】A49.【真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身

19、不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年【正确答案】A50.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D51.【真题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲

20、到期未能支付工程款,乙应当要求()。A.丙先行代为清偿B.甲和丙代为支付C.甲先行支付D.甲和丙先行支付【正确答案】C52.【真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B53.【真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【正确答案】A54.按照环境噪声污染防治法规定，产生

21、环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D55.根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知【正确答案】A56.【真题】建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D57.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全

22、生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B58.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【正确答案】D59.【真题】关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中由

23、此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【正确答案】B60.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D61.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【正确答案】A62.【真题】在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工

24、程和主题结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【正确答案】A63.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.国家赔偿责任【正确答案】A64.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B65.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C

25、.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【正确答案】B66.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A.厂家发出的要约失效B.厂家要约撤销C.施工单位同意订货的表示是承诺D.厂家的要约仍然有效【正确答案】A67.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为（）A.要式合同与不要式合同?B.诺成合同与实践合同?C.格式合同与非格式合同?D.有偿合同与无偿合同【正确答案】A68.【真题】根据物权法，不能设定权利质权的是（）A.专利权中的财产权B.应收

26、账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【正确答案】D69.工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构【正确答案】A70.根据招标投标法实施条例，履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C71.【真题】根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是()。A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包【正确答案】C72.?甲、乙两公司，甲给乙1000元，委托其代买1台设备。在代买过程中1000元钱被小偷偷

27、走。则1000元钱的损失应由（）承担。A.甲?B.乙C.甲、乙共同?D.甲承担大部门，乙承担小部分?【正确答案】A73.按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B74.按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)【正确答案】B75.按

28、照建筑法及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是()。A.联合体是法人B.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C.联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D.联合各方对承包合同的履行承担连带责任【正确答案】D76.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D77.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()

29、。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【正确答案】D78.甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出行政行为之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.2年D.5年【正确答案】B79.下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人或其他组织投标B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者

30、主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【正确答案】D80.【真题】关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制【正确答案】B81.【真题】根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定

31、为中标人【正确答案】C82.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包【正确答案】D83.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B84.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B85.建设工程安全监督机构是()。

32、A.行政机关B.事业单位C.国有企业D.人民团体【正确答案】B86.某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由()支付。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同【正确答案】A87.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B88.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收

33、取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【正确答案】A89.【真题】特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【正确答案】A90.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B91.【真题】关于物权保

34、护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B92.【真题】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作

35、出的裁定，当事人不得上诉【正确答案】A93.建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【正确答案】B94.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A95.下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签

36、订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定【正确答案】D96.根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位【正确答案】C97.【真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【正确答案】D98.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行

37、地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【正确答案】B99.【真题】分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【正确答案】C100.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D

38、.51.6万【正确答案】C二.多选题(共70题)1.按照建筑法的规定，申请人以欺骗手段取得资质证书应承当的法律责任主要包括()。A.吊销资质证书B.处以罚款C.1年内不得再次申请建筑业企业资质D.3年内不得再次申请建筑业企业资质E.构成犯罪的，依法追究刑事责任【正确答案】ABDE2.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()

39、。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE3.【真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD4.【真题】根据担保法,下列主体可以作为保证人的有()。A.某公司的职能部门B

40、.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【正确答案】CD5.注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的【正确答案】ABD6.【真题】关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【正确答案】A

41、BDE7.某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。A.中标无效B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任【正确答案】ABE8.【真题】仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【正确答案】ADE9.根据建筑法规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件()。A.有符合国家规定的注册资本B.有符合国家规定的工作场

42、所C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有符合规定的已完成工程业绩E.有足够的技术装备【正确答案】ACDE10.下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用【正确答案】ADE11.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（)A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l

43、可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC12.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD13.建筑工程质量管理条例规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.对建设单位处以50万元以上100万元以下的罚款D.有非法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD14.发包人具有下

44、列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误【正确答案】ACD15.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC16.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁

45、发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD17.【真题】关于工程质量检测的说法，正确的有()。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【正确答案】ADE18.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员

46、工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【正确答案】ABCD19.【真题】施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD20.下列关于商标权的说法中，正确的有()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个

47、方面B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算【正确答案】AC21.【真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE22.建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间【正确答案】ABCE23.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的

48、投标应符合的要求包括（）A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC24.【真题】关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【正确答案】ACE25.某工程公司董事会换届选举中，当选董事

49、中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便【正确答案】AB26.【真题】合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有()。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地

50、点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担【正确答案】ABC27.【真题】关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人【正确答案】BCE28.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列()方式解决。A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼【正

51、确答案】ABDE29.根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗【正确答案】ABCD30.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【正确答案】ABDE31.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作

52、品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人【正确答案】ABC32.【真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料

53、、设备换用不必经工程师同意【正确答案】ABCD33.关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效【正确答案】BCE34.【真题】建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格

54、日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC35.某建设工程由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法正确的是（）A.该专项方案应当由施工总包单位组织编制?B.该专项方案可由专业工程公司组织编制?C.该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字?D.该专项方案应当组织专家论证?E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【正确答案】ABD36.【真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东变更B.企

55、业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【正确答案】BCE37.当事人对法院管辖权有异议的，应当在()期间内提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.提交答辩状期间D.被告收到起诉状副本之日起15日内E.第一审判决作出前【正确答案】CD38.属于承担民事责任的方式的是()。A.警告B.支付违约金C.解除合同D.提供抵押物E.赔礼道歉【正确答案】BE39.?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?【正确答案】ACD40.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A.设计采购施工(EPC)B.设计施工(D-B)C.设计采购(E-P)D.采购施工(P-C)E.项目管理(PM)【正确答案】ABCD41.根据建设工