监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第28版）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第28版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第28版）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C2.合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁【正确答案】A3.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确

2、认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位【正确答案】A4.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B5.【真题】某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【正确答案】B6

3、.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C.21D.28【正确答案】A7.与邀请招标相比，公开招标的特点是()。A.竞争程度低B.评标量小C.招标时间短D.费用高【正确答案】D8.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B9.FIDIC施工合同条件规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师【正确答案】C10.一方以欺

4、诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同【正确答案】D11.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在合同计划方式中，（）通常用于工期较长的施工合同。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C12.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.5B.15C.21D.28.【正确答案】D13.【真题】在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。A.

5、招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A14.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（）。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D15.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A16.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B17.【真题】某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行

6、了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A18.（）是工程施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基本条款【正确答案】A19.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待

7、定【正确答案】D20.根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（）。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D21.在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限（）d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。A.5B.15C.10D.20【正确答案】B22.中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还【正确答案】B23.设计人的设计

8、工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%【正确答案】D24.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B25.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力【正确答案

9、】B26.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D27.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C28.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议【正确答案】B29.【真题】根据FIDIC施工合同条件，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公

10、告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天【正确答案】C30.下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）。A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解【正确答案】C31.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.总监理工程师【正确答案】B32.必须进行国际招标的机电产品不包括（

11、）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品【正确答案】A33.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D34.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B

12、.施工C.设备采购D.材料采购【正确答案】A35.除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B36.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【正确答案】A37.下列（）不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D38.在FIDIC施工合同中，工程师

13、或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，特殊情况可以在施工现场发出口头指示，事后应当及时补发书面指示。如果工程师没有及时补发书面指示，承包人将工程师口头指示书面记录，并要求工程师确认该指示的函件，在2个工作日内工程师没有做出确认或拒绝答复，则（）。A.该口头指示无效B.默认工程师拒绝答复C.需要工程师补发书面指示D.以承包商的书面函件作为对口头指示的书面确认【正确答案】D39.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【正确答案】B40.在项目招标中，中

14、标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D41.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C42.【真题】根据标准施工招标文件，下列评

15、审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D43.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C44.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B45.工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是（）。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险【正确答案】C46.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（

16、）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B47.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【正确答案】C48.【真题】下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【正确答案】C49.下列关于

17、合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C50.FIDIC施工合同条件规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整。A.1%B.2%C.3%D.4%【正确答案】A51.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.

18、合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A52.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D53.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C54.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】B55.关于保证

19、的叙述中，有误的是（）。A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任【正确答案】D56.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标

20、后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包【正确答案】A57.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。A.承包商B.工程师C.分包商D.业主【正确答案】B58.【真题】关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.个项目可以有几个不同的标底【正确答案】B59.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C60.保证期间债权人与债务人协议变更主

21、合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C61.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D62.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。A.10B.15C.20D.25【正确答案】B63.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（）。A.如果承

22、包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保【正确答案】A64.预付款担保采用（）的方式提供。A.合同约定B.现金支付C.银行出具保函D.分期支付【正确答案】C65.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，未经（）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B66.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索

23、赔事件的性质【正确答案】A67.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B68.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A69.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现

24、金来将手表取回，医院依据（）取得手表的占有。A.抵押权B.质押权C.留置权D.债权【正确答案】B70.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C71.下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是（）。A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收【正确答案】D72.FIDI

25、C施工合同条件规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）d。A.78B.84C.105D.140【正确答案】D73.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体B.客体C.内容D.事实【正确答案】A74.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D75.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。A.设计阶段是执行计划为主的阶段B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.设计阶段需要协调的内容多D.设计阶段合同关系复杂、合

26、同争议多【正确答案】B76.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作【正确答案】A77.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【正确答案】D78.【真题】某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调

27、价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【正确答案】B79.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A80.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D

28、.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告【正确答案】C81.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【正确答案】A82.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正

29、确答案】D83.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D84.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A85.投标人在投标过程中出现（）

30、时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正【正确答案】D86.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B87.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（）的组成部分。A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B88.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发

31、包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C89.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【正确答案】C90.商业广告的内容符合要约规定的，视为（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约【正确答案】A91.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，由于设计人自身原因，延误了按合同

32、规定交付设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.5B.4C.2D.3【正确答案】C92.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C93.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承

33、包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【正确答案】A94.下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（）。A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的【正确答案】C95.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B96.FIDI

34、C(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B97.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。A.发包人B.监理人C.总监理工程师D.总监理工程师代表【正确答案】A98.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（）。A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，

35、可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D99.建设工程设计合同中没有（）费用。A.进度款B.预付款C.结算款D.定金【正确答案】B100.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）。A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承

36、包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商【正确答案】ACE2.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【正确答案】ABCE3.【真题】关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用【正确答案】BD4.按索赔

37、事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE5.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE6.项目建设所需物资按标的物的特点可以区分为（）。A.买卖合同B.承揽合同C.委托合同D.承发包合同E.购销合同【正确答案】AB7.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进

38、行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】ACE8.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD9.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.

39、投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD10.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC11.根据FIDIC施工合同条件可知，（）的关系不是合同法

40、律关系。A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商【正确答案】AC12.可以作为质押的权利有（）。A.支票B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD13.进行地质勘察时，依据建设工程勘察合同范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（）。A.钻探设备的进场费用B.勘察成果资料质量不合格C.修建进入勘察现场临时道路的费用D.工程用料运抵现场的费用E.勘察人加班费【正确答案】CE14.狭义的工程保险包括（）。A.建筑工程一切险（及第三者责任险）B.安装工程一切险（及第三者责任险）C.机器损坏险D.

41、人身意外伤害险E.货物运输险【正确答案】AB15.虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（）。A.设计方案的优劣B.投入、产出经济效益比较C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉E.设计质量【正确答案】ABCD16.【真题】施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有（）。A.提前竣工时间B.发包人为赶工提供的便利条件C.承包人的赶工措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法【正确答案】ABCD17.下列关于招标流程的相关说法正确的是()。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人具备自行招

42、标能力可以自行进行招标事宜C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人【正确答案】ABE18.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失【正确答案】ABC19.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有

43、埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE20.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉【正确答案】ABCD21.施工招标文件一般包括()A.招标广告B.合同条件C.技术规范D.施工图纸E.工程量报价单【正确答案】BCDE22.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标

44、人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC23.合同纠纷和解解决的优点体现在（）。A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解决纠纷D.和解双方不得反悔E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行【正确答案】ABCE24.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分

45、享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【正确答案】ADE25.FIDIC施工合同条件规定，变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，主要包括（）。A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照相关规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合相关规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求【正确答案】ABCD26.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选

46、择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE27.【真题】工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【正确答案】ABDE28.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的

47、指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE29.【真题】根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【正确答案】BE30.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE

48、31.根据招标投标法的规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包任务的工程建设项目包括（）。A.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目B.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的C.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的D.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的E.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的【正确答案】BCDE32.工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（）。A.划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上D.工程师有审核、批准

49、承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期【正确答案】ABD33.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明【正确答案】ABDE34.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。A.工程师可以行使

50、施工合同中规定的权力B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【正确答案】ABDE35.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD36.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政

51、给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB37.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括（）。A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文【正确答案】BCD38.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【正确答案】ABE39.某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。A.计量118吨，则应补交2吨B.计量118吨，则应补交1.4吨C.计量119.6吨，则

52、不再补交D.计量119.6吨，则应补交0.4吨E.计量122吨，则退还2吨【正确答案】ACE40.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括（）。A.承包人破产、倒闭B.施工过程中，承包人中途毁约C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻【正确答案】DE41.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程

53、及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD42.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE43.【真题】关于监理合

54、同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【正确答案】ACE44.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE45.下列属于投标人须知中正文部分的有（）。A.总则B.附表格式C.投标文件D.投标E.开标【正确答案】ACDE46.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是()。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人只须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD47.按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力【正确答案】ACE