2022年设备监理师考试模拟卷370（带答案解析）

《2022年设备监理师考试模拟卷370（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年设备监理师考试模拟卷370（带答案解析）（39页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年设备监理师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.下列费用属于设备工程总投资构成的有( )。A.建筑安装工程费用B.经营费用C.大修理费用D.涨价预备费E.设备购置费答案：A,D,E2.对设备监理单位资格进行核准，并负责颁发设备监理单位资格证书的部门是( )A.国家质检总局B.国家发改委C.中国设备监理协会D.设备监理管理协调办公室E.国家人事部答案：A,B3.行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为，则这种无效行为可以产生以下法律后果( )。A.双方调解B.申请仲裁C.返还财产D.赔偿损失E.追缴财产答

2、案：C,D,E解析：行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为或者法律行为被撤销，并不意味着其行为不产生任何法律后果，而是不能产生行为人预期的法律后果。根据有关法律规定，无效行为或被撤销法律行为可以产生以下法律后果：1.返还财产。2.赔偿损失。3.追缴财产。4.按照2000版的ISO 9000族标准，组织在实施“与供方互利的关系”原则时，一般要采取的措施包括( )。A.识别并选择重要供方B.对组织员工进行职业道德教育C.创造通畅和公开的沟通渠道D.与重要供方共享专门技术、信息和资源E.控制供方数量和供货价格答案：A,C,D5.（四）某设备工程项目业主通过招标将设备安装发包给承包商，

3、委托监理公司对设备安装过程进行监理。该项目合同工期20周，经项目监理机构批准的设备安装进度计划如下图所示。 项目实施过程中，发生如下事件：事件1：工程开工后，因业主采购的设备推迟交货，导致B工作推迟5周开始。承包商向项目监理机构提出要求将合同工期顺延5周。事件2:A工作、G工作、H工作都需要使用承包商自有的起重机进行吊装，因B工作推迟5周开始，承包商认为对H工作产生影响，向项目监理机构提出要求业主补偿该起重机5周的台班费损失。事件3：由于B工作影响，业主要求承包商调整进度计划，按原合同工期竣工，因赶工而增加的赶工费由业主支付。承包商同意赶工，并提出后续工作可以缩短的时间及赶工费率，如下表所示。

4、 问题：事件1中，项目监理机构是否应同意承包商工期顺延5周的要求？若同意，说明理由；若不同意，指出可批准的合理顺延时限，并说明理由。答案：解析：不同意。应批准合同工期顺延2周。理由：因为B工作为非关键工作，有3周的总时差，业主采购的设备推迟交货导致B工作推迟5周开始，只影响总工期2周。 6.设备工程投资分析应以设备工程( )为基础。A.全寿命费用B.建设阶段的费用C.设备购置费用D.运营费用答案：A7.合同的成立必须经过( )。A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证答案：B,C解析：订立合同一定要经过“要约”和“承诺”两个阶段，但不一定要经过要约邀请。8.( )是组织开展职业健康安全管理

5、工作的准则。A.制定职业健康安全目标B.制定职业健康安全方针C.制定职业健康管理方案D.确定组织机构和职责答案：B9.（五）某轧钢项目，业主委托B设备监理公司对某设备工程的设备制造、安装及调试实施监理。通过招标，业主选择C公司负责主要设备的制造、安装和整条生产线的联机调试，D公司负责设备基础施工及辅助设备的采购、安装。D公司将辅助设备的安装分包给了E公司。工程实施过程中，发生如下事件：事件1：为控制工程进度，项目监理机构编制了该项目总进度计划，如下图所示。 事件2：由于资金周转困难，开工后2个月，业主决定将生产线设备安装推迟2个月。总监理工程师召集C、D公司的项目经理开会，通报了业主的决定，提

6、出将竣工日期顺延2个月，并要求C、D公司调整各自的进度计划。C、D公司的项目经理均表示同意，并在会议纪要上签字确认。事后，D公司法定代表人以项目经理无权在该会议纪要上签字为由，拒绝承认该项变更。由于C公司已按原总进度计划开始设备制造，主要设备制造完成后不按计划交货而在工厂存储，可能增加仓储费。已知在工厂存储，存储费为1.5万元月，设备交货后在安装现场存储，存储费为1.0万元月。事件3：总监理工程师将事件2中形成的顺延工期的会议纪要送交E公司，E公司以已下料的原材料占用流动资金为由向业主提出索赔。事件4：各方调整进度计划并经项目监理机构协调、批准后，C公司按时将主要设备运抵安装现场，E公司的人员

7、也按时到达安装现场准备开展工作。但D公司尚未按调整后的进度计划完成设备基础施工，不具备安装条件，致使C公司和E公司人员窝工。 问题：指出事件4中可能存在哪些工程参与主体之间的索赔，哪些索赔需要总监理工程师处理。答案：解析：(1)可能存在的索赔关系：C向业主提出索赔，业主向D提出索赔，E向D提出索赔；(2)需要总监理工程师处理的索赔：C向业主提出的索赔，业主向D提出的索赔。10.A.总工期为20天B.关键线路有1条C.关键线路有2条D.工作H的总时差为1天E.工作D的自由时差为3天答案：B,D,E解析：经计算，各工作的ES/EF/LS/LF/TF/FF参数如下：工作A：0/2/0/2/0/0工作

8、B：2/7/2/7/0/0工作C：2/6/5/9/3/3工作D：7/9/10/12/3/3工作E：9/12/9/12/0/0工作F：7/9/7/9/0/0工作G：12/18/12/18/0/0工作H：12/17/13/18/1/1工作I：18/21/18/21/0/0所以，总工期为21天，关键线路有1条：ABFEGI，工作H的总时差为1天，工作D的自由时差为3天。11.设备监理工程师在设备工程项目的监理过程中享有的权利包括( )。A.对设备工程设计、采购、制造、安装、调试等方案进行确认B.对设备形成的重要过程、关键部件的质量控制进行鉴证、检验和审核C.对项目执行中费用拨付、追加、扣减提出建议.

9、D.对承包商在项目执行中违反工程合同的行为提出整改要求E.代表设备监理机构独立执行本专业设备工程监理任务答案：B,D,E12.某设备工程项目，业主委托某设备监理单位进行全过程监理。设计完成后，业主通过招标将设备的采购及安装发包给设备安装单位，合同工期为 15 周。合同规定，设备安装单位每拖延工期1 周，向业主支付违约金 10 万元。设备安装单位根据表 3 -1 编制了时标网络进度计划（如图 3 -1所示），并报送给设备监理单位。表 3 -1 工作内容 设备监理单位收到进度计划后，提出如下评审意见：(1)D 工作（设备基础养护）持续时间过长，宜采取措施缩短设备基础养护期，以缩短总工期。(2)C

10、工作（辅机制造交货）的最早完成时间可以适当推迟。在该项目实施过程中，F 工作因设备安装单位的起重设备发生故障，停工 1 周；G 工作开始后，因设计变更原因拖延 1 周。因此设备安装单位向设备监理单位提出顺延合同工期 1 周的请求。 【问题】设备安装单位提出顺延合同工期的要求是否合理？说明理由。答案：解析：设备安装单位关于顺延合同丁期的要求不合理，因为 F 工作属设备安装单位的责任（起重设备故障）。G 工作拖期属于项目业主设计变更原因，G 工作有 1 周的总时差，拖延 1 周不影响总工期。 13.某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，

11、其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。该工程施工过程中发生以下三项事件：事件1：施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更由此造成施工单位的机械设备窝工12天事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求

12、，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。 现场管理费:4092015%=6138元企业管理费：(40920+6138)8%=3764.64元利润：(40920+6138+3764.64)5%=2541.13元合计索

13、赔额:53363.77元事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。备用排水设施及额外增加排水设施费:1590022=15900元被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。额外排水工作的劳务费用8650元合计：40550元事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔延长工期40天，现场管理费增加额索赔现场管理费:860015%=1290万元相当于每天:129010000730=17671.23元/天40天合计:17671.2340=706849.20元 2.问题业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m3空压机为9

14、3元/台班,25t履带吊一车为300元/台班，塔吊为190元/台班，混凝土泵车为140元/台班，最终核定的索赔费用应该是多少?答案：解析：工程师核定的索赔费用2060%=2232元18000-30012=14400元1200060%=7200元7200-14012=5520元2232+14400+7200+5520=29352元 14.A.0B.2C.4D.6答案：B15.A.甲优于乙B.乙优于甲C.甲、乙一样好D.无法确定两方案优劣答案：A16.A.1B.2C.3D.4答案：A解析：线路1：A1A2A3B3C3总持续时间：21线路2：A1A2B2B3C3总持续时间：19线路3：A1A2B2C

15、2C3总持续时间：19线路4：A1B1B2B3C3总持续时间：18线路5：A1B1B2C2C3总持续时间：18线路6：A1B1C1C2C3总持续时间：1717.下列关于利息备付率说法正确的是( )。A.是指借款偿还期内，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值B.是指借款偿还期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值C.对于正常运营的企业，应大于1D.对于正常运营的企业，应大于2E.利息备付率反映了企业的偿债能力答案：A,C,E解析：18.某精细化工项目，业主委托招标代理机构采用邀请招标方式采购设备。招标过程中，发生如下事件：事件1：招标代理机构编制了招标文件，其主要

16、内容如下：投标报价要求；技术要求（包括设备清单、技术参数、技术标准、交货时间及方式等）；投标文件的格式。事件2：在招标文件规定的提交投标文件截止时间前16天，招标代理机构经业主同意对招标文件中的评标办法作了下列补充，并以书面形式通知到所有招标文件收受人：综合评标价最低者中标；综合评标价相等时，根据投标人拟供设备指标所测算的盈亏平衡点决定中标候选人排列顺序。事件3：本项目有A、B、C三家公司按规定提交了设备投标文件。开标后，其报价及主要技术经济指标如下表所示。 开标后，C公司提出可以在标书报价的基础上再降价5%。经过详评，A、B、C三家公司的“综合评标价”分别为2108.90万元、2108.90

17、万元、2 351.89万元。鉴于A、B两家公司综合评标价相等，业主优先考虑报价较低的A公司中标，并向A公司发出中标通知书，同时告知其综合评标价为2 108.90万元，要求其在60日内与业主签订合同。合同签订时，A公司要求按综合评标价2108.90万元确定合同价格。项目有关基础资料：产品售价0.20元克（已扣单位产品的营业税金及附加）。生产设备按10年均匀折旧，不计残值，年折旧额即为设备的年固定成本。 日均可变成本可按设备日均材料消耗及运营维护费取值。问题：事件2中，招标代理机构的做法是否妥当，并说明理由。答案：解析：1)妥当；(2)理由：投标截止时间15日前，可以对招标文件进行修改。19.某贷

18、款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为33.82万元；银行贷款年利率为10时，财务净现值为-16.64万元，当银行贷款年利率为( )时，企业财务净现值恰好为零。A.8.06%B.8.66C.9.34D.9.49答案：C解析：20.在设备工程监理服务提供的过程中，合同监督检查的内容包括预防性检查、见证性检查和( )。A.科学性检查B.合法性检查C.结果检查D.质量检查答案：C21.某设备工程，业主与承包商采用FIDIC生产设备和设计一施工合同条件订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC业主咨询工程师标准服务协议书条件订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：因业主的原因

19、，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。事件5：由于颁发工

20、程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。问题：事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔，并说明理由。答案：解析：应该同意。因为属于业主原因影响开工时间。 22.组织的基本层次构成通常有三个，自上而下依次为( )。A.管理层、监督层、执行层B.执行层、管理层、决策层C.决策层、协调层、操作层D.管理层、操作层、执行层答案：C23.参加注册设备监理师执业资格考试的条件，除要求为中华人民共和国公民，遵守国家法律、法规外，还要求( )。A.从事工程技术或工程经济工作B.按照工程技术人员职务试行条例规定被评聘为工程师以上(含

21、工程师)专业技术职务C.热爱本职工作D.具有一定的工程技术方面的专业学历E.具备一定的从事设备工程专业的工作经历答案：B,D,E24.横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是( )。A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象答案：A,C,E25.(

22、)是批准设计生效，进入生产制造阶段的先决条件。A.设计策划B.设计评审C.设计验证D.设计确认答案：D26.设备监理的( )包括国家有关法规、规章、技术标准和委托方的具体要求。A.条件B.准则C.约束D.依据答案：D27.某工厂技改工程需采购大量相同规格型号的钢管，业主委托某设备监理公司进行采购和制造过程的监理。制造合同要求钢管壁厚为 100.2mm，且产品合格的保证率不低于 95.45%。业主要求设备监理工程师对钢管壁厚进行不少于 10%的平行抽检。第 6 批钢管壁厚实测记录见表 6.1，前5 批抽检结果汇总表见表 6.2。(计算均值及标准差均保留 4 位小数)表 6.1 第 6 批钢管壁厚

23、实测记录 表 62 抽检结果汇总表 问题：采购过程中设备监理工程师的主要任务有哪些?答案：解析：设备采购过程质量监理的任务：(1)审核、确定采购计划；(2)协助雇主优选设备供应商；(3)协助签订好采购合同；(4)进行设备采购合同履行的监理；(5)做好采购质量记录。 28.委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是( )行为。A.事件B.法律事实C.法律行为D.事实行为E.行政行为答案：C,D解析：委托合同比代理合同所涉及的事项范围要广泛。代理事项一般限于法律行为；而委托事项既可以是法律行为，也可以是事实行为。29.某设备工程，业主与承包商采用FIDIC生产设备和设计一施工合同条件订立了承

24、包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC业主咨询工程师标准服务协议书条件订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。事件4：工程通过了竣工试验，承

25、包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。问题：事件3中，因材料替换增加的加工费应由谁承担，并说明理由。答案：解析：费用应由承包商自行承担。因承包商延迟采购导致材料短缺，应属承包商承担的责任。 30.一种重要的预防故障发生的工具是( )。A.失效模式及影响分析B.故障树分析C.事件树分析D.决策树分析答案：A31.从整个设备形成过程来说，设备从最初的规划，到制造、安装、调试，处于不同的

26、空间和时间段，具有( )的特点。A.固定性B.流动性C.可变性D.时空性答案：B32.设备监理服务测量的内容包括绩效测量，下列关于绩效的说法；错误的是( )。A.绩效是监理服务的质量B.绩效体现监理服务的价值所在C.绩效是实现监理服务的决定性因素D.绩效表现为项目合同目标实现的结果答案：C33.FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后答案：B34.设备工程监理服务提供规范相对于生产制造业而言，相当于( )。A.工艺规程B.设计规范C.技术标准D.验收标准答案：A35.以下反映投资、进度、质

27、量目标的一致关系的有( )。A.进度加快，及早发挥效益B.进度加快，增大投资C.提高质量减少返工损失和日常保护费用D.进度加快，提高质量，减少返工E.加快进度，影响质量答案：A,C,D36.项目总体计划是以项目( )计划为龙头的项目计划。A.范围B.风险C.总工期D.总投资答案：C37.( )组织结构中，项目经理对项目全权负责，有充分的权力调动项目内外部的资源。A.职能制企业B.项目制企业C.矩阵制企业D.线性职能制企业答案：B38.下列关于排列图的说法，正确的有( )。A.有利于找出主要原因，确定质量改进的关键因素B.是按照各种原因发生频率大小顺序绘制的直方图C.是用于确定生产或工作过程是否

28、处于稳定状态的图形D.是反映一个变量分布状态的一种条形图E.按作用可分为分析现象用和分析原因用排列图答案：A,B,E39.某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加( )倍。(已知n=0.6，f=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53答案：B40.( )负责监理资料的验收、分类整理。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.一般监理人员D.资料管理人员答案：D41.设备工程质量具有其内在规律性，其形成包括了设备工程的设计过程、( )、制造过程以及安装调试过程等。A.运营过程B.知识创新过程C.采购过程D.风险分析过程答案：

29、C42.进口设备增值税的计税价格由( )组成。A.关税完税价格B.消费税C.关税D.营业税E.银行财务费答案：A,B,C43.在项目管理过程中，编制资源计划属于.( )的子过程。A.项目集成管理B.项目范围管理C.项目时间管理D.项目费用管理答案：D44.某实施监理的工程，招标文件中工程量清单标明的混凝土工程量为 2400m ，投标文件综合单价分析表显示：人工单价 100 元工日，人工消耗量 0.40 人m ；材料费单价 275 元m ； 机械台班单价 1200 元台班，机械台班消耗量 0.025 台班m 。采用以直接费为计算基础的综合单价法进行订 4 价，其中，措施费为直接工程费的 5%，间

30、接费费率为 10%，利润率为 8%，综合计税系数为 3.41%。施工合同约定，实际工程量超过清单工程量 15%时，混凝土全 费用综合单价调整为 420 元m 。 施工过程中发生以下事件：事件 1：基础混凝土浇筑时局部漏振，造成混凝土质量缺陷，专业监理工程师发现后要求施 工单位返工。施工单位拆除存在质量缺陷的混凝土 60m ，发生拆除费用 3 万元，并重新进行了浇筑。 事件 2：主体结构施工时，建设单位提出改变使用功能，使该工程混凝土量增加到 2600m 。施工单位收到变更后的设计图样时，变更部位已按原设计浇筑完成的 150m 混凝土需要拆除，发生拆除费用 5.3 万元。 问题：计算混凝土工程的

31、直接工程费和全费用综合单价。答案：解析：（1）混凝土工程的直接工程费=1000.42400 元+2752400 元+12000.0252400 元=828000 元=82.80 万元。（2）混凝土工程的全费用综合单价 =828000（1+5%）（1+10%）（1+8%）（1+3.41%）2400元m =445.03 元m 。 45.某工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第20天，持续时间为7天，该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第43天、第30天和第33天，则工作A的总时差为( )天。A.3B.6C.10D.16答案：A46.按项目阶段式管理划分的项目管理模式有( )管理模式。A

32、.项目设计B.项目承建C.项目制造D.项目局部过程管理E.专业承包答案：A,B,C47.安装工程定额包括( )定额。A.机械设备安装B.电气设备安装C.自动化仪表安装D.电气照明安装E.静置设备与工艺金属结构安装答案：A,B,C,E48.属于社会保障费的是( )。A.养老保险费B.财产保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.劳动保险费答案：A,C,D49.（六）某化工厂向设备制造厂购置一批设备构件，并委托设备监理公司驻厂对构件生产进行监理。设备制造厂安排A、B两台冲压设备冲压生产直径规格为5005mm的某部件。为检验产品质量，该厂检验部门从A、B两台冲压设备的生产件中各抽得100个样本，测得冲压

33、件直径数据如下。设备A生产的冲压件直径频数分布如下表所示（取组数K=10）。 ?已知设备A所生产的冲压件直径样本平均值X =499.5mm，样本标准差 ST=1.9mm。设备B生产的冲压件直径直方图如下图所示（取组数K=10）。 根据上述质量数据，驻厂监理机构认为设备B生产的产品存在问题，要求设备制造厂进行整改，形成生产方案变动调整意见。设备监理工程师收到生产方案变动调整意见后，签认了该意见。 问题：根据冲压件直径直方图类型，指出设备A和设备B是否存在系统偏差。答案：解析：.设备A存在系统偏差。设备B存在系统偏差。 50.以下关于两类错误与两类风险的说法，正确的是( )。A.第一类错误概率使生

34、产方蒙受损失B.拒真错误指的是由于抽检原因把不合格批错判为接收的错误C.使用方风险率反映了把质量差的批错判为接收的可能性大小D.生产方风险率反映了把质量较好的批错判为不接收的可能性大小E.受伪错误指的是由于抽检原因把合格批错判为不合格批从而不接收该批的错误答案：A,C,D51.下列关于信息的表述中，错误的是( )。A.信息收集是信息处理的第一个环节B.只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求C.信息收集、加工、整理的目的是存储信息D.信息的计算机处理方式需要建立统一数据库答案：C52.某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和

35、实际发生费用见表1H420096。 试分析该工程第2个月和第9个月的累及费用偏差和累计进度偏差。答案：解析：该工程进行到第2个月时：进度偏差=已完工程累计计划投资一拟完工程累计计划投资=30-60=-30万元费用偏差=已完工程累计计划投资一已完工程累计实际投资=30-60=-30万元结果说明合同执行到第2个月时，费用超支30万元，进度拖后30万元工程进行到第9个月时进度偏差=已完工程累计计划投资一拟完工程累计计划投资=530-520=10万元费用偏差=已完工程累计计划投资一已完工程累计实际投资=530-570=-40万元结果说明合同执行到第9个月时，费用超支40万元，进度提前10万元。 53.

36、我国增值税条例规定，进口应税产品均按( )和增值税税率直接计算应纳税额。A.组成计税价格B.离岸价C.到岸价D.抵岸价答案：A54.设备工程投资不包含设备工程( )的费用。A.安装阶段B.运转阶段C.设计阶段D.制造阶段答案：B55.树图的应用过程中提出手段和措施包括( )。A.确定手段和措施B.从水平高的手段、措施开始，按顺序边想边提C.对采取的手段和措施进行评价D.先提出被认为是最低水平的手段、措施，一边编组，一边按顺序提出较高水平的手段、措施E.不管水平的高低，以随意想到的方式提出手段、措施答案：B,D,E56.按规定，建设工程四级重大质量事故应由( )归口管理。A.国务院B.国家建设行

37、政主管部门C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门答案：B57.进口设备的交货方式可分为( )。A.内陆交货类B.目的港交货类C.目的地交货类D.装运港交货类E.中转地交货类答案：A,C,D58.某设备工程公司承担了设备工程的设计及主要设备安装任务，主要设备由业主提供。该设备工程公司向设备监理机构提交如图 5.1 所示早时时标网络计划，该工程合同工期为 16 个月（各工作均匀速进行）。 问题：根据图 5.1 写出关键线路。答案：解析：关键线路：(1)ACEHK 或(2)BFHK 或(3)BFIK 或 59.设备工程监理服务实现过程也是( )的形成过程。A.设备工程项目

38、B.设备监理合同C.监理组织机构D.服务质量答案：D60.某大型冶金建设项目，业主将炼钢、热轧、冷轧三套生产装置的安装、调试工作发包给某安装公司，并委托设备监理公司对安装、调试工作进行监理。总监理工程师根据项目特点，组建了包括质量安全、进度、投资三个管理部的矩阵型项目监理机构。工程实施过程中，发生如下事件：事件1：业主代表审核监理计划后，提出如下意见：监理单位应在监理服务目标中承诺“保证项目如期竣工”；总监理工程师代表人选与投标文件不符。监理单位应办理人员变更手续，换任的总监理工程师代表资历不得低于投标文件中原定人选的资历；监理计划中应补充质量见证点的相关内容。事件2：业主代表要求项目监理机构

39、向业主交付的监理服务成果如下：监理合同；质量见证点记录汇总；设备监理公司资格证书；监理周（月、年）报；主要设备出厂合格证；设备工程质量评估报告；监理服务工作总结。事件3：在业主代表主持召开的监理交底会上，业主代表任命了总监理工程师且明确了相应授权，并将监理合同中授予监理单位的权力书面通知了安装公司。事件4：总监理工程师为了能集中精力抓好质量管理，将工程结算的签认权、索赔的审核权及监理机构内部考核权委托给总监理工程师代表。问题：事件3中，除提及的会议内容外，监理交底会上通常还应包括哪些主要议题？答案：解析：监理交底会的主要议题一般还应包括：(1)项目监理机构向承包商通报监理计划的内容；(2)明确

40、各方关系及有关配合事宜。(2)明确各方关系及有关配合事宜。解析：监理交底会一般应由委托人主持，主要内容是完成委托人对监理单位的授权、相关各方的沟通方式、会议制度、被监理单位要配合的相关事宜等监理交底事项。5.(1)事件3中业主代表任命总监理工程师并授权不妥。理由：总监理工程师应由监理公司任命并授权。(2)事件4中总监理工程师将工程结算签认权及索赔审核权授权给总监理工程师代表不妥。理由：总监理工程师不能将工程结算签认权及索赔审核权授予总监理工程师代表。解析：把握设备工程监理规范中明确的任命总监理工程师及总监理工程师不能授权的工作内容。 61.设备工程监理服务质量指数包括( )。A.绩效指数B.能

41、力指数C.条件指数D.过程指数E.结果指数答案：A,B,D62.地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有( )。A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断答案：C,D,E63.在直线型组织结构的基础上，演化出多种组织结构形式，包括( )。A.功能型组织结构B.矩阵型组织结构C.职能型组织结构D.项目型组织结构E.事业部制式组织结构答案：C,D,E64.向委托方或承包商提出合理化建议和报告.协助承包商实现合同目的，属于

42、设备工程监理中的( )。A.额外服务B.附加服务C.辅助服务D.核心服务答案：C65.承包商在工程师的指导下对设备工程出现质量缺陷进行调查后，确定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有权得到( )的补偿。A.调查费用B.竣工时间C.合同价格D.合理利润E.缺陷通知期答案：A,D66.下列关于设备工程监理单位公平对待其他监理单位的说法，正确的有( )。A.应以正直、公平、诚实的态度为委托人提供监理服务B.不应故意地损害其他监理单位的名誉和利益C.不得直接或间接地试图获取其他监理单位已取得的业务D.当被要求对其他监理单位进行评价时应给予拒绝E.向业主报告其他监理单位日常行为答案：B,C67.工程

43、师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件答案：C68.风险分析时采用概率分布法时，需要首先( )。A.建立概率分布B.确定风险的概率C.确定风险发生的结果D.建立风险事件影响列表答案：A69.根据民法通则，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。A.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权答案：B70.严重度(S)是设计失效模式及影响分析(DFMEA)失效模式严重程度的评价指标。当设计严重度(S)取值在109时，失效后果为( )

44、。A.轻微或无B.低C.高D.严重危害答案：D71.下列关于风险和风险管理的说法，正确的是( )。A.风险是一种主观认识B.风险管理目标是消除风险C.风险是已实际发生的事件D.风险造成的结果不一定是负面的答案：D72.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示答案：C解析：被授权的代理人在授权人赋予他的权利范围内，可以随意表达自己的观点看法见解，做出符合授权范围的决定，不受授权人或其他第三方的干涉。73.下列指标中，适于评价寿命期不同的互斥方案的是( )。A.内部收益率法B.增量内部

45、收益率法C.最小费用法D.净年值法E.最小公倍数法答案：D,E74.设备工程监理服务设计与开发过程的输出文件包括( )。A.服务规范B.技术规范C.服务提供规范D.设计规范E.服务质量控制规范答案：A,C,E75.监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体研究分析后填写监理细则调整申请表，报( )批准后执行。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.总工程师D.总经理答案：A76.下列不属于设备监理工程师应履行的义务的是( )。A.在合同期内公正、客观地履行职责，对其负责的监理任务承担相应责任B.为委托方提供合同约定的监理

46、服务，维护委托方的合法权益C.只在一个设备工程监理单位执业D.代表设备工程监理机构参与设备形成各过程的监理工作答案：D77.某大型冶金建设项目，业主将炼钢、热轧、冷轧三套生产装置的安装、调试工作发包给某安装公司，并委托设备监理公司对安装、调试工作进行监理。总监理工程师根据项目特点，组建了包括质量安全、进度、投资三个管理部的矩阵型项目监理机构。工程实施过程中，发生如下事件：事件1：业主代表审核监理计划后，提出如下意见：监理单位应在监理服务目标中承诺“保证项目如期竣工”；总监理工程师代表人选与投标文件不符。监理单位应办理人员变更手续，换任的总监理工程师代表资历不得低于投标文件中原定人选的资历；监理

47、计划中应补充质量见证点的相关内容。事件2：业主代表要求项目监理机构向业主交付的监理服务成果如下：监理合同；质量见证点记录汇总；设备监理公司资格证书；监理周（月、年）报；主要设备出厂合格证；设备工程质量评估报告；监理服务工作总结。事件3：在业主代表主持召开的监理交底会上，业主代表任命了总监理工程师且明确了相应授权，并将监理合同中授予监理单位的权力书面通知了安装公司。事件4：总监理工程师为了能集中精力抓好质量管理，将工程结算的签认权、索赔的审核权及监理机构内部考核权委托给总监理工程师代表。问题：分别指出事件1中业主代表提出的3条意见是否正确，并说明理由。答案：解析：第条不正确。理由：“保证项目如期

48、竣工”是安装公司的工作目标，不应是监理公司的服务目标。第条正确。理由：监理公司应履行投标承诺，更换人员要按程序办理变更。第条不正确。理由：质量见证点的相关内容属于监理细则的内容，不应在监理计划中编制。78.项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的( )工作。A.一次性B.独特性C.临时性D.周期性答案：C79.下列财务评价指标中，反映项目盈利能力的指标是( )。A.资产负债率B.流动比率C.投资回收期D.利息备付率答案：C80.A.到第3月末，实际进度正常B.第4月内实际进展超前C.第2月前半月本工作停工D.第3月至第5月实际进度为非匀速E.预计本工作能够按时完成答案：A,C81.A公司在某

49、地投资建设一大型石油化工项目。A公司与C制造厂签订了项目设备的采购合同，委托B监理公司负责该设备制造过程的监理。B监理公司组建了驻C制造厂的项目监理机构。设备制造过程中，发生如下事件：事件1：B监理公司就驻厂项目监理机构的有关情况通知了A公司，部分内容如下：(1)总监理工程师由具有10年设备监理工作经验的专业工程师担任；(2)根据工作需要，总监理工程师代表负责及时调配专业监理工程师；(3)专业监理工程师按所需专业配置；(4)项目监理机构实行专业监理工程师集体负责制。事件2:A公司要求B监理公司将监理控制需要进行的无损检测和材料质量复检试验全部委托D检测试验单位。B监理公司与D检测试验单位签订的

50、委托协议中约定：B监理公司支付检测试验费；D单位检测试验所使用的设备应符合要求，检测试验结果对A公司负责。事件3：在B监理公司针对本项目制定的质量计划中，质量控制工作内容如下：(1)按确定的方式对设备装配进行见证；(2)审核工程现场设备安装所用机具是否满足本设备安装的需要；(3)见证设备的中间验收、设备的出厂检验和试验；(4)适时检查、了解设备安装中的过程性结果。事件4：驻厂项目监理机构在审查C制造厂编制的设备制造过程策划文件时发现：设备制造工艺方案由车间质量工程师编制，车间主任批准；制造过程控制计划中仅制定了车间加工制造活动的控制措施；工序作业指导书集中保存在车间办公室。事件5:A公司项目管

51、理人员到C制造厂进行设备出厂前检查时，发现没有设备装配过程和出厂最终检查与试验过程的见证记录。查问时，驻厂专业监理工程师答复：所有设备零部件制造过程通过监理的严格监视、检测和见证，没有发现问题。所以对装配过程和出厂最终检查和试验过程改为文件见证，通过审查制造厂的过程记录资料，保证所有出厂设备均达到合格标准。问题：指出事件5中，驻厂专业监理工程师所作答复有哪些不要，分别说明理由。答案：解析：(1)对装配过程和出厂最终检查和试验过程改为文件见证不妥。理由：质量见证点的变更应事先报委托人A公司确认，未经确认，监理单位不得随意变更。(2)对装配过程和出厂最终检查和试验过程仅审查制造厂的过程记录资料不妥

52、。理由：监理方对设备的装配活动和出厂最终检查和试验活动的过程见证是设备监理质量控制的必经程序，审查过程记录资料不能代替出厂检查和试验的见证。(3)保证所有出厂设备均达到合格标准不妥。理由：保证出厂设备合格不是监理的合同义务（服务目标），监理工程师只对设备质量承担监理责任（或保证出厂设备合格是制造厂的合同义务）。82.组织流水施工时，划分施工段的原则是( )。A.能充分发挥主导施工机械的生产效率B.根据各专业队的人数随时确定施工段的段界C.施工段的段界尽可能与结构界限相吻合D.划分施工段只适用于道路工程E.施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求答案：A,C,E83.设备工程合同管理中进度管理的

53、要点主要包括( )。A.工程开工B.工程暂停C.竣工时间的延长D.赶工E.误期损害赔偿答案：A,B,C,D84.FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润答案：B85.A公司在某地投资建设一大型石油化工项目。A公司与C制造厂签订了项目设备

54、的采购合同，委托B监理公司负责该设备制造过程的监理。B监理公司组建了驻C制造厂的项目监理机构。设备制造过程中，发生如下事件：事件1：B监理公司就驻厂项目监理机构的有关情况通知了A公司，部分内容如下：(1)总监理工程师由具有10年设备监理工作经验的专业工程师担任；(2)根据工作需要，总监理工程师代表负责及时调配专业监理工程师；(3)专业监理工程师按所需专业配置；(4)项目监理机构实行专业监理工程师集体负责制。事件2:A公司要求B监理公司将监理控制需要进行的无损检测和材料质量复检试验全部委托D检测试验单位。B监理公司与D检测试验单位签订的委托协议中约定：B监理公司支付检测试验费；D单位检测试验所使

55、用的设备应符合要求，检测试验结果对A公司负责。事件3：在B监理公司针对本项目制定的质量计划中，质量控制工作内容如下：(1)按确定的方式对设备装配进行见证；(2)审核工程现场设备安装所用机具是否满足本设备安装的需要；(3)见证设备的中间验收、设备的出厂检验和试验；(4)适时检查、了解设备安装中的过程性结果。事件4：驻厂项目监理机构在审查C制造厂编制的设备制造过程策划文件时发现：设备制造工艺方案由车间质量工程师编制，车间主任批准；制造过程控制计划中仅制定了车间加工制造活动的控制措施；工序作业指导书集中保存在车间办公室。事件5:A公司项目管理人员到C制造厂进行设备出厂前检查时，发现没有设备装配过程和

56、出厂最终检查与试验过程的见证记录。查问时，驻厂专业监理工程师答复：所有设备零部件制造过程通过监理的严格监视、检测和见证，没有发现问题。所以对装配过程和出厂最终检查和试验过程改为文件见证，通过审查制造厂的过程记录资料，保证所有出厂设备均达到合格标准。问题：指出事件3的质量计划中质量控制工作内容有哪些不妥，分别说明理由。答案：解析：(1)审核工程现场设备安装所用机具是否满足本设备安装的需要，不妥。理由：该内容属于设备安装过程的监理控制工作（或不属于设备制造过程的监理控制工作）。(2)适时检查、了解设备安装中的过程性结果不妥。理由：该内容属于设备安装过程的监理控制工作（或不属于设备制造过程的监理控制

57、工作）。86.A.以关键节点组成的线路一定为关键线路B.关键节点之间的工作一定为关键工作C.关键节点的最早时间和最迟时间一定相等D.以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差一定为零E.关键工作的总时差和自由时差一定为零答案：C,E87.当被选的互斥型方案的寿命期不等时，可采用的方法包括( )。A.净现值法B.最小公倍数法C.内部收益率法D.年值法E.研究期法答案：B,D,E解析：当被选的互斥型方案的寿命期不等时，不能直接进行比较，必须把寿命期由不等变成相等。为了保证其经济性不变，通常选择最小公倍数法、净年值法和研究期法进行比较，以保证时间可比性。对于只涉及费用比较的方案组，可采用费用年值法。88.设计采购建造(EPC)总承包模式的特点是( )。A.承包商应负责项目的融资B.业主负责项目的没计C.承包商从事设计、采购、制造、安装和调试D.