关于工程合同合集10篇

《关于工程合同合集10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程合同合集10篇（54页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关于工程合同合集10篇 工程合同 篇1委托方(甲方)：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_承包方(乙方)：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_依照中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第

2、三条 甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应

3、提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。6、按照国家

4、和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条 乙方责任1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，

5、须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。5、对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条 勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙

6、方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。第六条 违约责任1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_工程合同 篇2甲方：乙方：因乙方承包甲方

7、_X装饰工程发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等原则，达到以下付款协议：一、 甲乙双方共同协商定工程价款：乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款，达成最终认可价格为 （大写）：_ 元，（小写）_元。二、 工程款付款方式“ 甲方已支付乙方装饰工程款_ 元，还欠工程款_元。经双方协商确定甲方于20_年_ 月_日之前一次性付给乙方工程款_元。三、 工程款付款形式为现金转账方式。四、 如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 _ 月的利息 外，并所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、 自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方承包的_X装饰工程于 20_年09月10日交付甲方使用。六、 本协

8、议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到福田区人民法 院提起诉讼。七、 本协议一式二份，甲方双方各持一份。甲方代表签字：甲方代表签字：工程合同 篇3合同编号 签订日期甲方(委托方)： 代表人：乙方(被委托方)：代理人：根据中华人民共和国经济合同法、江苏省住宅装饰装修管理暂行办法及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、装饰施工项目：1、装饰施工地点：2、装饰施工内容及要求：（详见施工图纸及报价单，并以报价单为准，见附表一）。二、工程期限：1、工期：天（日历）自年月日起至年月日止。三、工程造价及付款方式：工程总造价：（大写）小写（￥元） 合同生效

9、时，甲方支付预付款计总价的 %， 第二次付款（材料到现场再付总价的%）， ，其余价款施工验收结束后支付。双方款项往来，不出具发票，支付尾款统一开票。四、材料、设备的供应：乙方提供材料设备五、施工前准备细则1、甲方（1）向乙方提供施工需用的水、电必备 （2） 设施 （3）并说明使用注意事项（4）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查 （5）办理验收、变更、登记手续。2、乙方（6）工程竣工未移交甲方之前 （7）负责对现场的一切 （8）设施和工程成品进行保护。 （9）乙方委派： 为驻工地代表（10）负责合同 （11）履行 （12）按要求组织施工 （13）协调由乙方负责的各项事宜。六、工程质量、验收及结

10、算：工程竣工验收，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。七、违约责任：1、甲方责任：（1）工程未经验收提前使用发现质量总是自己承担责任。2、乙方责任：（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工（2）造成损失由乙方负责。（3）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损失应视情况予以赔偿。（4）本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的10%的违约

11、金，并承担因此造成的其他经济损失。八、争议或纠纷的处理：本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决。双方协商或调解不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构）事后又未达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。九、附则1、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本二份，有同等法律效力。2、本合同甲乙双方签字，须经工商行政管理机关鉴证。十、其他约定：1、2、甲方： 乙方：代表人： 代表人：电话： 签章： 电话：签章本合同附件有：1、预算表 2、平面图工程合同 篇4(一)分包与转包1.转包合同。概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程全部交由第

12、三人完成的行为。法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(建设工程施工合同解释第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。2.分包合同。(1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的部分工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：经发包人同意;被分包的工程只能是承包人承包的部分工作;被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;分包人具有相应的资质;只能分包一次，分包人不得再分包。(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同

13、均属无效合同：承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;分包人不具有相应的资质;承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;分包人将其分包的工程再分包。(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言：分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(合同法第272条第二款)。违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(建设工程施工合同解释第25条)。(二)建设工程施工合同无效的.情形下列建设工程施工合同无效

14、：非法转包合同。违法分包合同。承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程竣工前取得相应资质的，不按无效处理。没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利1.实际施工人的工程价款请求权(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。(2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人

15、。(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。需要注意两点：法院是可以追加，而不是应当追加。法院可以追加发包人为当事人，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(建设工程合同解释第26条)。(20_-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告

16、诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人【答案】ABD(20_-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，下列哪些说法是正确的?A.上述工程承包合同均无效B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得【答案】BCD(四)承包人的优先受偿权1.承包人优先受偿权的构成要件构成要件有四：建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;

17、发包人不支付到期价款;经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;建设工程在性质上适宜折价或拍卖。2.承包人优先受偿权的行使根据关于建设工程价款优先受偿权问题的批复(20_年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。工程合同 篇5发包人：(简称甲方)承包人： (简称乙方)依

18、照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况见投标须知-1二、招标范围及方式见投标须知-1三、合同工期见投标须知-1四、质量标准按现行国家及地方验收规范质量及卧龙地产集团相关质量管理文件达到合格标准。五、合同价款5.1按施工图总价包干，合同金额(大写)： (人民币)： 元。5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行：(1)、投标时有对应项目的，按投标综合单价执行，结

19、算金额为综合单价乘以签证工程量。(2)、无对应项目的，按投标文件规定的定额文件套取定额：按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮，按下浮比率计取费用);(3)定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格，若协商不成改为甲供。(4)定额中无相应项目的：双方根据市场情况协商确定综合单价，若协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。(5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。(6)按以上

20、计价原则确定的变更施工，承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。六、组成合同的文件组成本合同的其他文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书;2、中标通知书3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);4、询标纪要;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、卧龙地产技术标准;8、标准、规范及有关技术文件;9、乙方的投标文件及附件;10、乙方工程报价单或预算书;11、施工图纸及图纸会审纪要，施工联系单。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按

21、照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效合同订立时间：合同订立地点： 湖北省武汉市汉阳区双方约定本合同自 双方签订之日生效。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：工程合同 篇6发包人(甲方)：_住所：_电话：_传真：_委托代理人：_电话：_传真：_承包人(乙方)：_住所：_电话：_传真：_法定代表人：_电话：_本工程设计人：_电话：_施工队负责人：_电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(

22、以下称工程),达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、承包范围：参见合同附件之预算表。4、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的承包人/发包人提供装饰装修材料明细表。)第二条施工图纸双方施工图采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约

23、定的开工日期前_内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。第三条甲方工作1、开工前_天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提

24、供各种便利条件。6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的

25、整洁,工程完工后负责清扫施工现场。7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。第五条关于工期1、工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任：(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的

26、管理机构和隔壁邻居的无理行为;(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。第六条关于材料供应和保管1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由

27、乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。第七条关于质量和验收1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准住宅装饰装修工程施工规范(gb50327-20_)为质量评定验收标准。2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后_天内组织验收,并办理验收移交手续。5、验收时,工程项目合格率达到_%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完

28、成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：_。8、工程未验收的,甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算1、双方约定按以下第_种方式支付工程款：(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款：支付次数_支付阶段或时间_支付金额第一次_支付_元;第二次_支

29、付_元;第三次_支付_元;第四次_工程验收后_天支付工程总造价的5%,约_元。(2)其他支付方式：_。2、双方同意工程的结算方法按下列第_种进行结算：(1)固定价格,本工程总价款为_元;(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过_元。a、乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%拼花部分面积;b、瓷砖面积为：实际面积+6%实际面积;c、实木地板面积为：实际面积+6%实际面积,拼花部分面积+10%拼花部分面积;d、木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);e、其他按项项目按项计算;f、其他

30、按平方米计算的项目为：实际面积+6%实际面积;g、估价项目测量后再具体报价;h、经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。3、特别费用的约定：(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工

31、程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后_天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。第十条责任与罚则1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的

32、损失和事故由甲方负全责。2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付_的违约金。3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照_支付乙方延期付款违约金。5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

33、第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决：协商无效的,可提交人民法院诉讼。第十二条附则1、本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。2、本合同履行完成后自动终止。甲方(签字)：_乙方公司(盖章)：_现场代表(签字)：_现场代表(签字)：_证件名称：_证件名称：_颁发机构：_颁发机构：_证件号码：_证件号码：_年_月_日_年_月_工程合同 篇7发包人（全称）：（备注：发票抬头全称）承包人（全称）：（备注：项目公司开票，授权书）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程（备注：发票备注栏）施工及有关事项协商一致，共同达

34、成如下协议：【补充政策】国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告（国家税务总局公告20_年第11号）第二条规定：“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后，以内部授权或者三方协议等方式，授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务，并由第三方直接与发包方结算工程款的，由第三方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票，与发包方签订建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。发包方可凭实际提供建筑服务的纳税人开具的增值税专用发票抵扣进项税额。”【实务案例】总公司中标、签署合同，后成立项目公司干活、开票及收款，签署授权书一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：备注：增值税预收款预缴地点（财税20

35、_58号）、企业所得税预缴地点（国税函20_156号）、跨境免税（总局公告20_年第69号）。3.工程立项批准文号：。4.资金。5.工程内容：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6.工程承包范围：（备注：能否适用清包工、甲供材政策，将甲方提供材料范围明确（财税（20_）36号），通用合同条款中“材料与设备”部分需要明确）【示例】详见详见施工图所示范围、工程量清单编制范围和招标、投标文件内容，其中_x等材料、工程设备由发包人自行购买，详见发包人供应材料设备一览表。二、合同工期计划开工日期：年月日（备注：建筑工程老项目判定（财税（20_）36号）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数

36、：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)（备注：增值税税额、税率/征收率，实务中很多企业没有修改，多缴很多税（总局在20_年4月25日视频会议有关政策）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)；2.合同价格形式：。（备注增加条款：合同执行过程中，税率调整事项条款）【例】合同执行过程中，如国家税

37、收政策发生变化，增值税税率调整，工程造价计价依据中增值税税率按照适用的税率执行。（通用合同条款中的付款条款：增值税纳税义务发生时间，预付款开票问题都明确）五、项目经理承包人项目经理（备注，社保和个税的缴纳，挂靠判断）：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

38、于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，且按照法律规定及合同约定开具增值税发票（备注）。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签

39、订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）社会统一信用代码：社会统一信用代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：（备注：不包括通用合同条款和专用合同条款，关于通用合同条款涉税点，不完全关键点如下）其中通用合同条款共计20条，具体条

40、款分别为：一般约定（税收名词，如：甲供材定义、发票类型定义等）、发包人（开票抬头和付款）、承包人（三方授权开票）、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度（纳税义务发生时间）、材料与设备（甲供材、清包工政策）、试验与检验、变更、价格调整（税率调整）、合同价格（含税价/不含税价等）、计量与支付（预付款开票、收付款、纳税义务发生时间、开票、保证金开票）、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约（发票违约条款、违约金开票、缴税）、不可抗力、保险、索赔和争议解决。工程合同 篇8托运方（甲方）：承运方（乙方）：合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土

41、方运输作业事宜，达成如下协议：第一条 运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算，土石方工程运输合同。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条 合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。第三条 运输起止地起始地： .到达地： .第四条 运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆： 辆，车辆牌号： ，行驶证号： ，载重量： 吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。第五条 运费结算运费按 元/吨_公里计算。因本合同土方运输所产生的税、

42、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。第六条 运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条 燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。第八条 合同保证金为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金 万元人民币（￥： 元）。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（

43、从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）。第九条 运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

44、5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。第十条 违约责任1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金；乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量

45、不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所

46、有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。合同履行过程中，乙方如发生三

47、车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上（含48小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。11、乙方运输车辆在

48、运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。第十一条 争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十二条 其他约定1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。托运方（签字）： 承运方（签字）：签约代表： 签约代表：住 所： 住 所：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年

49、月 日工程合同 篇9建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价1.1 工程范围：“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化

50、透明白玻幕墙。1.2 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3 工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。第二条：工程用料2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。2.3

51、硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。第三条：付款方式3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30作为第一次工程进度款；3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.4 幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80；3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

52、3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任4.1甲方责任：4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2 办理施工许可证；4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进

53、行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。4.2乙方责任：4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2 严格按照批准

54、的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；4.2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工

55、程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。第五条：工期5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5 其它非乙方原因的停工；5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：工程质量6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工