2022年监理工程师考试模拟卷166（带答案解析）

《2022年监理工程师考试模拟卷166（带答案解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师考试模拟卷166（带答案解析）（45页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她 2022年监理工程师考试模拟卷（带答案解析）一.全能测试题(共100题)1.当采用匀速进展横道图比较法时，如果实际进度的横道线右端点位于检查日期的右侧，则该端点与检查日期的距离表示工作（）。A.实际少耗费的时间B.实际多耗费的时间C.进度超前的时间D.进度拖后的时间答案：C解析：2020版教材P92-95采用匀速进展横道图比较实际进度与计划进度时，如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧，表明实际进度超前。2.单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由( ) 填写。 A监理单位 B建设单位C施工单位D质量监督站答案：A解析：根据单

2、位（子单位）工程质量验收规定，单位（子单位）工程质量验收记录中有五项验收结论，其中四项由监理单位填写，只有综合验收结论是由建设单位填写。而验收记录是由施工单位填写。3.总监理工程师应在（ ）向施工单位发出工程开工令。A.工程开工报审表审查合格3d 内B.收到工程开工报审表后C.开工日期7d 前D.经建设单位认可后答案：C解析：本题考核的是开工令的签发。总监理工程师应在开工日期7 天前向施工单位发出工程开工令。4.按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A、按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B、无异议部分的酬金按时支付，有异议部分

3、暂不支付C、本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D、将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付答案：B解析：如委托人对监理人提交的酬金项目有异议，应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。5.设计施工总承包合同的通用条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的（）。A.协议B.所有图纸C.手册D.模型E.软件答案：B,C,D,E解析：考点:“设计施工总承包合同的订立订立合同时需要明确的内容”。通用条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。因此，本题的正确答案为BCDE。6.

4、下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()A、总体算术平均数B、样本算术平均数C、样本中位数D、总体标准偏差答案：D解析：样本数据特征值是由样本数据计算的描述样本质量数据波动规律的指标。统计推断就是根据这些样本数据特征值来分析、判断总体的质量状况。描述数据分布集中趋势的特征值有算术平均数（包括总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数；描述数据离散趋势的特征值有极差、标准偏差、变异系数等。7.工程质量统计分析方法在，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的智力问题和影响因素的方法是( )。A.调查表法B.分层法C.排列图法D.控制图法答案：B解析

5、：考点:工程质量统计分析方法。分层法又叫分类法，是将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法。参见教材p638.挣值等于( )A.计划工作量实际单价B.已完工作量实际单价C.计划工作量预算单价D.已完工作量预算单价答案：D解析：2020教材P208-213已完工作预算投资为BCW2020教材P ，是指在某一时间已经完成的工作(或部分工作) ，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得(挣得)的金额，统称赢得值或挣值。已完工作预算投资 =已完成工作量预算单价9.某公路工程项目为某省政府投

6、资修建的重点项目，建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工合同采用公路工程标准施工招标文件（2009年版）合同条款。合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经监理工程师审核批准的施工总进度计划如下图所示。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30个台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15个台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工

7、现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，监理工程师认为不妥。【问题】2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。答案：解析：2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费=600元/台班30台班=18000元。事件1发生后，工程不会延期。理由：由于工作E有2个月的总时差，因此工作E的持续时间延长2个月不会影响到总工期。10.评标过程中，关于综合评估

8、法的说法，正确的有（ ）。A、该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B、由于评标要素较多，需要进行分別计分的综合评估C、初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个方面D、审查内容和评审重点与经评审的最低投标价法相同E、投标报价有算术错误的，评标委员会修正的价格无需经投标人书面确认即具有约束力答案：B,C解析：考点:综合评估法。选项 A，综合评估法适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。选项 E，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。参见教材 P43。#1

9、1.下列选项中，属于工程进度控制技术措施的是()。A.完善职责分工B.协助完善质量保证体系C.对工期提前者实行奖励D.建立多级网络计划体系答案：D解析：2020教材P109-122工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。12.下列选项中，工程设计进度计划的审查内容不包括()。A.计划中各个节点是否存在漏项B.工程监理单位应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告C.出图节点是否符合建设工程总体计划进度节点要求D.分析各阶段、各专业工种设计工作量和工作难度，并审查相应设计人员的配置安排是否合理答案：B解析：2020版教材P180-184本题考查的是勘察设计阶段

10、服务内容。工程设计进度计划的审查内容包括：(1)计划中各个节点是否存在漏项；(2)出图节点是否符合建设工程总体计划进度节点要求；(3)分析各阶段、各专业工种设计工作量和工作难度，并审查相应设计人员的配置安排是否合理；(4)各专业计划的衔接是否合理，是否满足工程需要。13.在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是()的关键工作。A.资源消耗少从而使直接费用最少B.持续时间最长且有充足备用资源C.持续时间最长且资源消耗最少D.缩短持续时间所需增加费用最少答案：D解析：2020教材P66-69本题考查的是工期优化。选择压缩对象时宜在关键工作中

11、考虑下列因素：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加费用最少的工作。 14.对于有间歇时间，没有提前插入时间（C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。A.T=nt+G+Z+mtB.T=nt+G+Z-C+mtC.T=（n-1）t+G+Z+mtD.T=（n-1）t+G-Z-C+mt答案：C解析：考核固定节拍流水施工。间歇时间包括工艺间歇时间（G）和组织间歇时间（Z）。参见教材P27。15.紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.10B.12C.20D.24答案：

12、D解析：2020版教材P99-102紧急情况下的暂停施工：由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。16.下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（ ）。A.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输答案：C解析：2020版教材P90简明施工合同通用条款包括 17 条，标题分别为:一般约定;发包人义务;监理人;承包人;施工控制网；工期;工程质量;试验和检验;变更;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保修责任;保险;不可抗

13、力;违约;索赔;争议的解决，共 69 款。17.某世行贷款高速公路工程,KM大桥上部325mT梁安装,桥梁监理工程师不批准承包商的安装方法,承包商只能按监理工程师方法施工,安装完工后工期延误了14天。【问题】3、如果监理工程师不批准延期,承包人该怎么办?答案：解析：3、如果监理不批准延期,表示工程不能延误,承包人需加快施工建设进度。因此承包商为了“赶工而增加了额外费用,可以申请索赔。18. 建设工程施工实行平行发包时，若业主委托多家监理单位实施监理，则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是( ) A.协调业主与各参建单位的关系B.协调、管理各监理单位的工作C.协调、管理各承建单位的工作D

14、.协调、管理各承建单位和监理单位的工作答案：B解析： 在某些大、中型工程监理实践中，采用平行发包模式时，建设单位首先委托一个“总监理工程师单位”，总体负责建设工程总规划和协调控制，再由建设单位与“总监理工程师单位”共同选择几家工程监理单位分别承担不同施工合同段监理任务。在工程监理工作中，由“总监理工程师单位”负责协调、管理各工程监理单位工作，从而可大大减轻建设单位的管理压力。 19.根据计价规范，工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项

15、目调整，不得浮动C.对单价计算的措施项目，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目并考虑承包人报价浮动因素进行调整答案：B,C,E解析：本题考查的是工程变更价款的确定方法。在措施项目费的调整中，安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动（选项B）；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价（选项C）；按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素（选项E）20.下列内容中，属于工程设计

16、评估报告内容的有()。A.设计任务的完成情况B.各专业计划的衔接情况C.出图节点与总体计划的符合情况D.有关部门审查意见的落实情况E.设计深度与设计标准的符合情况答案：A,D,E解析：工程监理单位应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告应包括下列内容：设计工作概况；设计深度与设计标准的符合情况；设计任务的完成情况；有关部门审查意见的落实情况；存在的问题及建议。21.（）的决策是确定建设工程风险事件最佳对策组合的过程。A.风险识别B.风险对策的决策C.风险分析与评价D.风险对策的实施答案：B解析：考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程风险管理是一个识别风险、确定和度量风险，并

17、制定、选择和实施风险应对方案的过程。风险管理是对建设工程风险进行管理的一个系统、循环过程。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。风险对策的决策是确定建设工程风险事件最佳对策组合的过程。一般来说，风险应对策略有以下四种：风险回避、损失控制、风险转移和风险自留。这些风险对策的适用对象各不相同，需要根据风险评价结果，对不同的风险事件选择最适宜的风险对策，从而形成最佳的风险对策组合。因此，本题的正确答案为B。22.下列对于联合体资格预审的描述中，错误的是( )。A.申请人需提供联合体协议书B.申请人需明确联合体牵头人C.申请人仅需提供联合

18、体牵头人的相关资料D.联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审答案：C解析：2020版教材P51-52对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。23. 当监理机构提供相关服务时，需要建立相关服务制度，下列属于项目立项阶段相关服务制度的有（ ）。 A.可行性研究报告评审制度B.工程概算审核制度C.工程估算审核制度D.对外行文审批制度E.合同条件拟订及审核制度答案：A,C解析：如果提供相关服务时，还需要建立以下制度:(1) 项目立项阶段:包括可行性研究报告评审制度和工程估算审核制度等。(2) 设计阶段:包括设计大纲、设计要求

19、编写及审核制度，设计合同管理制度，设计方案评审办法，工程概算审核制度，施工图纸审核制度，设计费用支付签认制度，设计协调会制度等。(3) 施工招标阶段:包括招标管理制度，标底或招标控制价编制及审核制度，合同条件拟订及审核制度，组织招标实务有关规定等。24.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。A、抽样B、全数C、无损D、见证取样答案：A解析：涉及安全和使用功能的安装部分工程，应进行有关见证取样送去试验或抽样检测。25.根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其

20、损耗D.工程施工方案答案：B26.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任答案：B解析：安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。27.工程合同价款中暂列金额的主要用途有()。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出

21、现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用答案：C,D,E解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。暂列金额在实际履行过程中可能发生，也可能不发生。投标人只需要直接将招标工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价，并且不需要在所列的暂列金额以外再考虑任何其他费用。28.工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。A、投

22、标人持有的资质证书B、企业专业技术人员的数量C、同类工程设计经历D、特定行业工程设计经历E、项目所在地区设计经历答案：A,B,C解析：考点工程设计招标管理。对投标人的资格审查：资质审查、能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。29. 根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与建筑材料供应单位有隶属关系的，按规定责令改正，并对监理单位处以（ ）的罚款。 A.50万元以上100万元以下B.10万元以上20万元以下C.30万元以上50万元以下D.5万元以上10万元以下答案：D解析：本题考核的是工程监理单位的法律责任。根据建设工程质量管理条例第六十八条规定，违反本条例规定，工程监理单位与

23、被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。30.建设工程施工阶段进度控制的最终目的是（）。A.编制、审核施工进度计划并监督其执行B.确定施工进度控制目标C.保证工程质量优良、投资不超过预算D.保证工程按期建成交付使用答案：D解析：考点: “施工阶段进度控制的最终目的”。保证工程项目按期建成交付使用，是建设工程施工阶段进度控制的最终目的。为了有效地控制施工进度，首先要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，形成施工进度控制目标

24、体系，从而作为实施进度控制的依据。因此，本题的正确答案为D。31.施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.承包人D.承包人法定代表人E.监理人答案：A,C解析：施工合同当事人是发包人和承包人（施工合同当事人仅包括发包人和承包人），双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。32.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格5% 的结清款。A.7B.14C.20D.28答案：D解析：2020版教材P142-143全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期

25、届满证书并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格5% 的结清款。33.下列关于评标阶段的说法错误的是（）。A.评审中存在的不确定性问题，以书面形式通知该投标人B.投标人书面回答的澄清，可以超出投标文件的范围C.投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件D.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清答案：B解析：考点:评标、决标阶段的工作。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。34.建设项目总进度纲要的内容有()A.项目实施总体部署B.调查研究和收集资料C.绘制项目结构分析图D.确定里程碑事件的计划目标E.研究总进度目标实现的条件和措施答案：A,D,E解析：六、

26、建设项目总进度目标的论证 总进度目标论证的工作内容建设项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目 管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设项目总进度目标的控制是业主方项目 管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包 方项目管理的任务)。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。 若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审 议在项目的实施阶段，项目总进度应包括：设计前准备阶段的工作进度；设计工作进度；招标工作进 度；

27、施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度；工程物资采购工作进度；项目动用前的准备工作 进度等。建设项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。 总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施 策划方面的问题。 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑 事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。总进度目标论证的工作步骤 建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集

28、资料；项目结构分析；进度计划系统的 结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； 若所编制的，总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相 应的工作目录，如： 一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统； 二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目； 三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。 大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，如 第一层进度计划，将整个项目划分成若干个进度计划子系

29、统； 第二层进度计划，将每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划； 第三层进度计划，将每一个子项目进度计划分解为若干个工作项。 整个项目划分成多少计划层，应根据项目的规模和特点而定。 项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素： 对不同计划层的标识； 对不同计划对象的标识(如不同子项目)； 对不同工作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)。35.下列关于监理单位投标时所用投标策略的说法正确的有（ ）。A.招标人注重服务品质而对价格不敏感的项目，可采用以信誉和口碑取胜的策略B.特大、代表性或有重大影响力的工程，可采用承诺缩短工期的策略C.复杂工程，招标

30、人对外延服务有强烈需求的，可采用以附加服务取胜的策略D.为了开辟新市场，可以采取微利甚至无利的投标策略E.为了参与某项有代表意义的工程，可采用微利甚至无利的投标策略答案：A,C,D,E解析：2020版教材P78-82工程监理单位依靠其在行业和客户中长期形成的良好信誉和口碑，争取招标人的信任和支持，不参与价格竞争，这个策略适用于特大、代表性或有重大影响力的工程，这类工程的招标人注重工程监理单位的服务品质，对于价格因素不是很敏感。因此，选项B错误。36.一名注册监理工程师要同时担任三项建设工程的总监理工程师时，应（ ）。A.征得质量监督机构书面同意B.书面通知施工单位C.征得建设单位书面同意D.书

31、面通知建设单位答案：C解析：本题考核的是总监理工程师的担任要求。一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。37.施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A不可抗力B承包商基础施工超挖C工程师延误提供所需指令D工程量增加E设计变更答案：A,C,D,E解析：可以顺延工期的情况包括：发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设

32、计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。38.下列建设工程监理性质表述中，体现了科学性的有()。A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳B.应积累丰富的技术、经济资料和数据C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍答案：B,D,E解析：2020版教材P1-3科学性表现为：(

33、1)工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；(2)应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；(3)要有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；(4)应积累丰富的技术、经济资料和数据；(5)应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。A是公平性的内容，C是服务性的内容。39.按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程答案：B解析：本题考查的是分部工程的划分。分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。40.项目监理机构内部组织关系的协调

34、包括（ ）。A.在目标分解的基础上设置组织机构B.明确规定每个部门的目标、职责和权限C.事先约定各个部门在工作中的相互关系D.实事求是地进行绩效评价E.建立信息沟通制度答案：A,B,C,E41.下列选项中，施工总承包模式的特点有()。A.建设周期较短B.施工总承包单位的报价可能较高C.有利于质量控制D.不利于建设工程的组织管理E.不利于工程造价控制答案：B,C解析：2020教材P88-91采用施工总承包模式，有利于建设工程的组织管理。施工总承包模式比平行承包模式的合同数量少，有利于建设单位的合同管理，减少协调工作量，可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性;总包合同价可较早确定，有

35、利于控制工程造价;既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制;施工总承包单位具有控制的积极性，施工 分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制。但该模式的缺点是:建设周期较长，施工总承包单位的报价可能偏高。42.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作答案：B解析：（一）承包人文件1、承包

36、人文件是指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件，其中最主要的是设计文件。2、需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间，还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。3、监理人未在约定的期限内提出否定的意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。不论是监理人批准或视为已批准的承包人文件，均不影响监理人在以后拒绝该项工作的权力。43. 建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是（） A.施工段B.流水强度C.流水节拍D.工作面答案：B解析：工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状

37、态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。选项A、D属于空间参数，选项C属于时间参数。44.不能促使承包商降低工程成本，甚至还可能“鼓励”承包商增大工程成本的合同形式是()。A.成本加固定金额酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金合同答案：B解析：45.根据担保法，关于质押的说法，正确的是（ ）。A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押答案：B,C,D解析：质押 1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。2.质押分为动产质押和

38、权利质押 质权自出质人交付质押财产时设立； 质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。 【可以质押的权利】 （1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （2）依法可以转让的股份、股票； （3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权； （4）依法可以质押的其他权利。 【注意】不动产只能抵押，不能质押。 能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押46.下列计算搭接网络中相邻两项工作的时间间隔公式正确的有（）。答案：A,D解析：考点: “搭接网络中相邻两项工作的时间间隔公式”。由于相邻两项工作之间的搭接关系不同，其时间间隔的计算方法也

39、有所不同。搭接关系为结束到开始(FTS)时的时间间隔：如果在搭接网络计划中出现ESj（EFi+FTSi,j）的情况时，就说明在工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi,j。LAGi,j=ESj-(Efi+FTSi,j)=ESj -Efi- FTSi,j；搭接关系为开始到开始(STS)时的时间间隔：如果在搭接网络计划中出现ESj(ESi+STSi,j)的情况时，就说明在工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi,j。LAGi,j=ESj-(ESi+STSi,j)=ESj - ESi - STSi,j；搭接关系为结束到结束(FTF)时的时间间隔：如果在搭接网络计划中出现EFj（EFi +FTFi,j）的

40、情乱时，就说明在工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi,j。LAGi,j=EFj-(EFi+FTFi,j)=EFj - EFi - FTFi,j；搭接关系为开始到结束(STF)时的时间间隔：如果在搭接网络计划中出现EFj(ESi+STFi,j)的情况时，就说明在工作i和工作j之间存在时间间隔，G。LAGi,j=EFj-(ESi+STFi,j)=EFj - ESi - STFi,j；因此，本题的正确答案为AD。47.根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备运输工具答案：A解析：伴随服

41、务1、伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。2、卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可能包括：(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。48.下列选项中，约定的违约金低于造

42、成的损失的，当事人可以请求()予以增加。A.监理单位B.人民法院C.人民检察院D.建设行政主管部门答案：B解析：2020版教材P20-37本题考查的是合同法主要内容。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。49.工程监理单位应（ ）、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。A.以公徇私B.公平C.独立D.诚信E.诚实信用答案：B,C,D解析：工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。50.在工程施工过程中，（ ）是指导施工单位进行施工的实施性文件。A.施工方案B.施工组织设计C.专项施工方案D.施工进度计划答案：B解析：考核施工组织设

43、计审查。施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件。51.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.分公司不能成为合同法律关系的主体，所以采购合同无效B.分公司能够成为合同法律关系的主体，所以采购合同有效C.供应商应以施工企业为被告向人民法院起诉，要求支付材料款D.供应商应以分公司为被告向人民法院起诉，要求支付材料款答案：B,C解析：其他组织（1）这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。（2）主要包括：法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。52.下列施

44、工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有()。A、审查施工管理制度B、审查施工组织设计C、计量已完合格工程量D、比选工程变更方案E、审核竣工图答案：B,D,E解析：本题考查的是建设工程目标控制的任务。为完成施工阶段质量控制任务.监理工程师应当做好以下工作：协助业主做好施工现场准备工作，为施工单位提交质量合格的施工现场；确认施工单位资质、审查确认施工分包单位、做好材料和设备检查工作，确认其质量、检查施工机械和机具，保证施工质量、审查施工组织设计、检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件；进行施工工艺过程质量控制工作、检查工序质量，严格工序交接检查制度；做好各项隐蔽工程

45、的检查工作、做好工程变更方案的比选，保证工程质量；进行质量监督，行使质量监督权；认真做好质量鉴证工作；行使质量否决权，协助做好付款控制；组织质量协调会；做好中间质量验收准备工作；做好竣工验收工作；审核竣工图等。（本知识点新教材已经删除）53.当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是( )。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向上级有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件答案：A解析：2020教材P133-135监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间

46、不宜太长，一般不超过最终批准的延期时间。54.下列关于建设工程监理文件资料收文与登记管理的表述中，正确的是（）。A.所有收文最后都应由项目总监理工程师签字B.经检查，文件档案资料各项内容填写和记录真实完整，由符合相关规定的责任人员签字认可C.签字认可人员应为符合相关规定的责任人员，可以盖章代替签字D.对于工程照片及声像资料等，注明拍摄日期后交资料员处理答案：B解析：本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项A错误，项目监理机构所有收文最后由项目监理机构负责收文人员签字；选项C错误，签字认可人员应为符合相关规定的责任人员，不得以盖章和打印代替手写签认；选项D错误，对于工程照片及声像资料等，应

47、注明拍摄日期及所反映的工程部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监理工程师或由其授权的监理工程师进行处理，重要文件内容应记录在监理日志中。参见教材P171172。55.在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反任意性规定和条文B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险

48、.法律风险处于可以接受的水平答案：D,E56.关于标准施工招标文件合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款答案：B解析：2、专用条款（1）应不加修改地引用“通用合同条款”；（2）“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化；（3）除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。（

49、4）工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。57.(2015年)建设工程风险识别方法中，不属于专家调查法的是（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.经验数据法D.访谈法答案：C解析：专家调查法主要包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法。58.根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。A.工厂的半成品B.正在建造的船舶C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权答案：A,B,C,D解

50、析：耕地、宅基地、自留地、自留山等集体土地使用权不得抵押。59.下列选项中，属于保险决策主要表现的有（）。A.责任范围B.除外责任C.是否投保D.选择保险人E.保险期限答案：C,D解析：考点:保险合同管理。保险决策主要表现在两个方面，是否投保和选择保险人。60.分包商收到监理工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行答案：C解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。当分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施。61.波形梁护栏的检测项目主要分为（）等几个部分。 A.表面质量B.外形尺寸C.钢

51、板原材料性能D.镀锌层质量E.镀锌层颜色答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路交通安全设施施工质量监理。波形梁护栏的检验包括外观检查、外观尺寸、定尺长度、螺孔尺寸及长度检査，立柱截面尺寸、定尺长度及螺孔定位，端头、防阻块、托架的外形尺寸检查，以及防腐层质量检查。62.根据国务院关于投资体制改革的决定，采用投资补助、转贷或贷款贴息的政府投资工程， 政府需要审批()。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.资金申请报告答案：D解析：根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资工程实行审批制；非政府投资工程实行核准制 或登记备案制。63.（ ）是指建设工程所在地的政治、历史、区情、风

52、俗以及社会、经济的发展情况。A.社会条件B.自然条件C.技术经济条件D.地质条件答案：A解析：本题考查的是公路工程造价编制的一般步骤和工作内容。 社会条件是指建设工程所在地的政治、 历史、区情、风俗以及社会、经济的发展情况，对此应进行必要的调查了解，它对建设工程的顺利实施有着极其重 要的影响。64.为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括( )。 A根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求 B推荐物资供应单位并签署物资供应合同C组织编制物资供应招标文件D提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任E提出物资供应分包方式及分包合同清单答案：A,D,E65. 缩短关

53、键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（） A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间B.缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作D.缩短持续时间的工作能变成非关键工作E.缩短后对非关键工作无影响答案：A,C解析：缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间、缩短持续时间的工作不能变成非关键工作的原则。66.某高速公路第A合同段,在施工过程中未经监理工程师事先同意,施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后,经监理人员检查发现,钢绞线质量存在下列问题：1、施工单位未能提交产品合格证、质量保证

54、书和检测证明材料。【问题】2、钢绞线外观不良,无标识。监理工程师应如何处理上述问题?答案：解析：1、由于该批钢绞线是由施工单位采购的,经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识,且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目,并抄送业主备案。2、监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等方面进行书面资料的审查。3、如果施工单位提交了上述资料,经监理工程师审查符合要求,则施工单位应按合同约定和监理人指示,对该批产品进行抽样检验,检验结果应提交监理工

55、程师。如果经检验后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求,则监理工程师可进行质检签认,同意使用,并书面通知施工单位。4、如果施工单位不能提供该批钢绞线的合格证明和产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,或虽提供了上述资料,但经抽样检验后质量不符合技术规范或设计文件的要求,则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目,并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决）。5、监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检验费用由施工单位承担。67.建设工程项目所需材料设备的采购按标的物的特点主

56、要可以区分为（ ）。A.买卖合同B.加工承揽合同C.运输合同D.租赁合同E.融资租赁合同答案：A,B解析：2020版教材P62-63建设工程项目所需材料设备的采购，按标的物的特点可以分为买卖合同和加工承揽合同两大类。68.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.999C.998D.996答案：A解析： 考点:设计

57、合同履行管理。合同生效3天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。发包人逾期支付定金4天，设计人延迟交付设计文件2天，在顺延期内，不应该减收设计费。69.某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为第（ ）天。图A.6B.7C.10D.12答案：B解析：本题考查重点是“工作的最早开始时间”。其他工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值，即：图70.关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理

58、单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任答案：A,B解析：2020版教材P10本题考查的是代理。项目经理是施工企业的代理人，项目总监理工程师是监理单位的代理人；如果授权范围不明确，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任基础上承担的。71.公开招标的缺点是（）。A.招标时问短B.招标费用较高C.不需要发布招标公告D.不需进行资格预审答案：B解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长、招标费用较高。72.联合体中标的，其履约担保（）。A.由组成联合体的各个主体分别递交B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交C.由联合体的牵头人递交D.由联合体各成员共同递交答案：C解析：知识点:联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。2020版教材P