监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第94次）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第94次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案（第94次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人【正确答案】D2.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A3.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个

2、月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A4.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B5.组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求之后的文件是（）。A.合同协议书B.投标函及投标函附录C.图纸D.通用合同条款【正确答案】C6.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A7.当事人一

3、方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人【正确答案】B8.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【正确答案】C9.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是（）。A.抵押B.留置C.保证D.质押【正确答案】D10.隐蔽工程经工程师验收，工程

4、符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B11.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D12.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A13.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列情形中，（）不属于发包人的违约责任。A.设计错误B.因发包人原因要求解除合同C.发包人延误支付D

5、.审批工作的延误【正确答案】A14.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。A.承包商B.工程师C.分包商D.业主【正确答案】B15.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D16.在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定

6、期限（）d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。A.5B.15C.10D.20【正确答案】B17.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B18.招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有（）名以上专职招标业务人员。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B19.某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万

7、元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C20.下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是（）。A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7dB.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后l4d停止施工D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任【正确答案】C21.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D

8、.工程师【正确答案】A22.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D23.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包

9、人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D24.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）。A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D25.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C26.【真题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人

10、和承包人D.承包人和分包人【正确答案】C27.关于担保的表述中，有误的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保活动应当遵循协商一致的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度【正确答案】C28.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【正确答案】C29.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一

11、切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C30.FIDIC施工合同条件中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2【正确答案

12、】D31.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省，市政府部门提供的专家名册【正确答案】D32.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A33.【真题】施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由（）c承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【正确答案】D34.风险管理过程中，风险识别和风险评

13、价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D35.【真题】标准设计施工总承包合同中的价格清单是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【正确答案】C36.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B37.【真题】根据

14、勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【正确答案】D38.建设工程施工索赔的类型中，（）形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.工程加速索赔【正确答案】A39.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【正确答案】A40.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提

15、交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同【正确答案】B41.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D42.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B43.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使

16、用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【正确答案】C44.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A45.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B46.【真题】根据FIDIC施工合同条件，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公

17、告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天【正确答案】C47.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由（）另行约定。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人D.承包人和设计人【正确答案】C48.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B49.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价B.两阶段招标必须采用公开

18、招标C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段【正确答案】C50.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.发包人B.承包商C.监理单位D.总监理工程师【正确答案】A51.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【正确答案】C52.根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括（）。A.未能按合同约定交付货物B.产品的质量缺陷C.货物交接地点错误的责任D.供货方的运输责任【正确答案】C53.【真题】在施工

19、合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D54.中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不【正确答案】A55.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道

20、路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B56.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C57.某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【正确答案】A5

21、8.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答案】A59.【真题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【正确答案】B60.某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20。设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)

22、的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A.200B.40C.20D.100【正确答案】D61.【真题】施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是（）。A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【正确答案】B62.某工程采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=102，实际竣工月计算的调价系数Pn=103，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.O2C.1.O3D.1.O7【正确答案】B63.资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用

23、于（）。A.技术难度较大B.投标人数量多C.标准化项目D.公开招标【正确答案】C64.委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务【正确答案】C65.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D66.【真题】在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发

24、包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责【正确答案】D67.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第9的递补，维持8家投标人D.重新进行资格预审【正确答案】C68.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔

25、款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】C69.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D70.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（）。A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知C.试车记录由发包人准备D.试车合格，工程师在试车记录上签字【正确答案】C71.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B72.设计合

26、同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D73.()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。A.合同协议书B.履约保函C.预付款担保D.专用条款【正确答案】A74.依据材料采购合同的规定，供货方提前交付材料。对于自提，采购方接到对方发出的提前提货通知后，（）。A.不可以拒绝提前提货，但可要求其承担增加的保管费用B.不但可以拒绝提前提货，还可要求其承担增加的保管费用C.不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货D.可以根据自己的实际情况拒绝提前提货【正确答案】D75.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特

27、定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D76.FIDIC施工合同条件规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（）的那个月起扣。A.10B.15C.20D.25【正确答案】A77.【真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【正确答案】C78.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需

28、要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A79.下列不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【正确答案】D80.下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）。A.运输B.安装C.技术援助D.供货【正确答案】D81.设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收【正确答案】D82.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对

29、手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B83.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B84.按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求

30、【正确答案】B85.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A86.招标投标法实施条例明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标。A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元【正确答

31、案】D87.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A88.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B89.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按（）计算。A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间B.规定签订合同时

32、银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间【正确答案】D90.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间（）d后向发包人发出要求预付的通知。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A91.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向

33、分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A92.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C93.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C94.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非

34、监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周D.委托人拒付合理化建议奖【正确答案】B95.【真题】承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【正确答案】D96.招标人在填写预审文件发售时间时应不少于()的要求，售价应当合理，不得以盈利为目的。A.5日B.5个工作日C.7日D.7个工作日【正确答案】B97.在建设工程材料采购合同中，由供货方

35、代运的货物，应由（）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A98.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额【正确答案】B99.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A100.【真题】工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合

36、同估算价超过()万元。A.50B.100C.200D.1000【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【正确答案】CD2.FIDIC施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A.有权批准承包商的进度计划B.有权发布开工令C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的

37、义务E.有权控制施工进度【正确答案】ABC3.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是（）清偿。A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少顺序E.抵押物已登记的先于未登记的【正确答案】ABCE4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()A.决定中标单位B.批准招标申请C.审核招标文件D.负责编制标底E.监督评审过程【正确答案】BCE5.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）。A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付

38、设计费，每逾期支付1d，应承担应支付金额2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决【正确答案】ACE6.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技

39、术等方面专家5人【正确答案】AB7.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE

40、8.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC9.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC10.决标成交阶段的主要工作内容有（）。A.开标B.资格预审C.评标D.定标E.发布招标公告【正确答案】ACD11.以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。A.申请人不具备相应的资质B.申请

41、人未按审查委员会的要求提供澄清说明C.申请人为项目的设计单位D.申请人为本项目的招标代理机构E.申请人本年内有骗取中标的违规行为【正确答案】ABDE12.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作【正确答案】ADE13.根据标准施工合同，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（）。A.施工中发现文物、化石B.发包人提供的材料提前交货C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.发包人原因暂停施工【正确答案】ADE14.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行

42、E.不适当履行【正确答案】ADE15.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有（）。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE16.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCD

43、E17.按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE18.根据招标投标法的规定，招标组织形式包括（）。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE19.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的【正确

44、答案】ABDE20.施工合同履行过程中，工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关设计人【正确答案】AB21.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE22.建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是（）。A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价

45、款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担【正确答案】BCDE23.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC24.非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门【正确答案】ACD25.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括（）。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式【正确答案

46、】ABC26.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【正确答案】ACD27.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经（）审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人【正确答案】CD28.索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的（），这也是索赔要求有效的前提条件。A.规范性B.有效性C.正确性D.合理性E.时效性【正确答案】BCD29.下列关于施工质量控制的说法正确

47、的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB30.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判

48、断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE31.工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD32.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查

49、结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB33.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确答案】ACDE34.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD35.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE36.下列有关隐蔽

50、工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【正确答案】ABCE37.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C

51、.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE38.担保活动应当遵循的原则有（）。A.诚实信用B.公正C.平等D.公平E.自愿【正确答案】ACDE39.设计方案评审内容主要有（）。A.设计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.建筑标准是否合理D.勘察方案是否合理E.“三废”治理方案是否有效【正确答案】ABE40.工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工

52、作延误B.设计错误C.设计人延误完成设计任务D.设计人原因要求解除合同E.不可抗力【正确答案】BCD41.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE42.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业

53、必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD43.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE44.下列（）属于投标文件格式。A.投标函及投标函附录B.法定代表人身份证明C.联合体协议书D.未标价工程量清单E.拟分包项目情况表【正确答案】ABCE45.合同纠纷和解解决的优点体现在（）。A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解

54、决纠纷D.和解双方不得反悔E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行【正确答案】ABCE46.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE47.建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括（）。A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理C.招标文件是否有限制公平竞争的条件D.招标文件是否已经备案E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险【正确答案】ABCE48.【真题】根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有()。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额