二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第21套）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第21套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第21套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），工程排污费应计入建筑安装工程的()。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】C2.工程文件应采用耐久性强的书写材料，包括（）。A.红色墨水B.纯蓝墨水C.圆珠笔D.碳素墨水【正确答案】D3.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管

2、领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A4.依据建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师【正确答案】D5.分部工程可以按照（）进行划分。A.施工工艺、设备类别B.工种、材料C.楼层、施工段、变形缝D.专业性质、建筑部位【正确答案】D6.下列有关施工成本计划类型的表述错误的是（）。A.施工预算与施工图预算本质上是相同的B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目

3、标D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划【正确答案】A7.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B8.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正确答案】A9.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。

4、A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收【正确答案】A10.作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C11.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D12.职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上

5、升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。A.持续改进B.全过程控制C.预防为主D.系统管理【正确答案】A13.建设工程项目总进度目标论证的工作有：项目的工作编码；项目结构分析；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【正确答案】A14.应急预案的评审或者论证应当注重应急预案基本要素的（）。A.完整性B.针对性C.实用性D.操作性【正确答案】A15.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80

6、%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.撤职D.依法追究刑事责任【正确答案】A16.关于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同C.成本加酬金合同适用于抢险、救灾工程D.成本加酬金合同适用于工程特别复杂的项目【正确答案】B17.下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是：（）A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?D.建设主管部门责令整改的问题整改完毕【正确答案】D18.下列属于第二类危险源控制方法的是（）。A.

7、设置安全监控系统B.个体防护C.应急救援D.消除危险源【正确答案】A19.【真题】环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001)由()五大要素构成。A.方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审B.范围、总要求、方针、实施与运行、管理评审C.引用文件、方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施D.术语和定义、方针、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审【正确答案】A20.下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招

8、标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B21.【真题】关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑【正确答案】C22.下列合同方式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合同D.最大成本加费用合同【正确答案】C23.下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.对环

9、境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化【正确答案】B24.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点【正确答案】B25.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间B.晚11点到次日早4点之间C.晚12点到次日早6点之间D.晚10点到次日早6点之间【正确答案】D26.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本

10、加酬金合同【正确答案】B27.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用()方式结算工程款。A.按月结算B.其他方式结算C.分段结算D.竣工后一次结算【正确答案】D28.某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。A.发包人B.监理人C.发包人与承包人共同D.承包人【正确答案】D29.施工成本核算的对象一般是()。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B30.某施工

11、单位因放线定位的偏差超过规范标准规定，若要纠正会造成重大损失，但经过专家论证不影响生产工艺和正常使用，在外观上无明显影响。则可采用的处理方法是（）。A.修补处理B.报废处理C.不作处理D.限制使用【正确答案】C31.下面关于企业定额的说法，错误的是()。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B32.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依

12、据是()。A.合同结构图B.组织结构图C.项目结构图D.任务分工表【正确答案】C33.【真题】在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。A.工程总承包单位B.施工总承包单位C.业主D.业务、施工总承包管理单位三方共同【正确答案】C34.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、50m2，则该月工程师应签证的工程款为()。A.23万元B.2185万元C.22.6万元D.25万元【正确答案】B35.某工程，

13、招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为3500m，完成该分项工程的人工、材料、机械费为70000元，管理费为15000元，利润为4000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元m。A.24.29B.25.43C.28.33D.29.67【正确答案】D36.下列定额中可直接用于工程项目施工管理的是（），它可用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单等。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.概算指标【正确答案】C37.按程序覆盖后的隐蔽工程监理工程师重新检验的费用（）。A.应由承包人承担B.应由发包人承担

14、C.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担D.应视重新检验结果，确定由哪方承担【正确答案】D38.按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上应当采用()。A.固定总价合同B.变动总价合同C.固定单价合同D.变动单价合同【正确答案】B39.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C40.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A4

15、1.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C42.项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是（）。A.工作流程图B.组织结构图C.项目结构图D.工作任务分工表【正确答案】A43.下列关于建设工程质量监督档案管理的说法，正确的是（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照分部工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按

16、照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A44.下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）。A.项目施工总进度计划B.项目施工年度计划C.项目月度施工计划D.企业旬施工生产计划【正确答案】C45.工人在工作班内消耗的工作时间可以分为必需消耗的时间和损失时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间，休息和不可避免中断时间。下列与休息时间长短有关的是()。A.工作量B.工作内容C.劳动条件D.工作班数量【正确答案】C46.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，工程量清单综合单价可表示为（）。A.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费B.人工

17、费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费C.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费D.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费十税金【正确答案】A47.【真题】根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA循环中“A”环节指的是()。A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价【正确答案】C48.指导性成本计划是以（）为依据编制的。A.合同标书B.企业的施工定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A49.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自

18、有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械租赁费C.机械使用费D.机械台班折旧费【正确答案】D50.【真题】编制人工定额时，应计入定个时间的是()A.工人在工作时间内聊天时间B.工人午饭后迟到时间C.材料供应中断造成的停工时间D.工作结束后的整理工作时间【正确答案】D51.下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。A.建设工程监理合同B.建设地区基础资料C.各项资源需求量计划D.单位工程施工组织设计【正确答案】B52.在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉，钢丝等零星材料的

19、用量控制，宜采用的控制方法是（）A.定额控制?B.包干控制?C.指标控制?D.计量控制【正确答案】B53.【真题】某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D54.施工单位的应急预案经评审或者论证后，由（）主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C55.【真题】凡涉及工程安全及使用功

20、能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D56.分部（子分部）工程质量验收合格的规定是（）。A.分部（子分部）工程所含工程的质量均应达到优良B.质量控制资料应完整C.地基与基础等工程有关质量的检验结果应符合企业标准D.观感质量验收由建设单位做最终确认【正确答案】B57.建设工程施工招标应具备的条件有()。A.已委托招标代理机构B.招标文件已编制完成C.初步设计及概算应当履行批准手续的，已经批准D.施工图设计及预算应当履行批准手续的，已经批准【正确答案】C58.以下索赔事件中承包方

21、不可以提出工期索赔的是（）。A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求承包人提前竣工D.不可抗力【正确答案】C59.施工过程中质量政府监督的内容包括（）。A.监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况下进行不定期的检查B.编制单位工程质量监督报告，在开工后之日起5d内提交竣工验收备案部门C.审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书D.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续【正确答案】A60.【真题】关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。A.每一个任务只能有一个主办部门B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门C.项目

22、运营部应在项目竣工后介入工作D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分【正确答案】D61.下列属于第一类危险源控制方法的是（）。A.增加安全系数B.个体防护C.改善作业环境D.提高各类设施的可靠性【正确答案】B62.施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。A.地质条件、施工条件和技术水平B.实际特点、施工平面图和施工条件C.实际特点、施工条件和技术水平D.施工环境、施工部署和施工水平【正确答案】C63.对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（）小时，书面通知监理企业派驻工地的监理机构。A.24?B.36?C.48?D.60?【正确答案】A64.【真题】

23、对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应当在施工前()小时书面通知驻地监理机构。A.24B.36C.48D.56【正确答案】A65.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B66.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境【正确答案】A67.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；由于承包人已完工程出现质量问题，监

24、理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。A.13B.15C.19D.27【正确答案】C68.某施工单位发生重大施工质量事故，有关部门经过事故调查找出了造成事故的主要原因，接下来应该进行的工作是（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】C69.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有

25、关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A70.对于模板、脚手架等可以计算工程量的措施项目，应按()计价。A.工料单价法B.综合单价法C.参数法计价D.分包法计价【正确答案】B71.由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示后（）天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。A.28B.35C.42D.56【正确答案】D72.常见的影响工程进度的风险不包括（）。A.组织风险B.环境风险C.技术风险D.合同风险【正确答案】B73.下列选项中，不属于索赔资料准备阶段的主要工作的是()。A.跟踪和调查干扰事件B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定

26、索赔根据C.确定索赔对象，明确索赔的项目D.收集证据，获得充分而有效的各种证据【正确答案】C74.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D75.承包人必须在发出索赔意向通知后的()天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D76.【真题】项目管理任务分工表是（）的一部分。A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程图D.项目管理职能分工【正确答案】A77.下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是（）。A.

27、现场水磨石作业产生的污水随地排放B.临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B78.进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工组织设计D.进度报告【正确答案】D79.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决

28、定是否予以验收【正确答案】C80.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A81.（）是安全生产的第一负责人。A.施工企业的法定代表人B.项目经理C.项目技术负责人D.专职安全生产管理人员【正确答案】A82.【真题】建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是()。A.建安工程产值B.应纳所得税额C.应纳营业税额D.直接工程费【正确答案】C83.【真题】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。A.公共信息B.项目管理信息C.工作总体信息D.施工信息

29、【正确答案】B84.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A85.按照建筑安装工程费用项目组成（44号文）的费用构成要素划分，建筑安装工程费用构成是()。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+利润+税金【正确答案】

30、D86.按我国清单计价规范的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中只有类似变更工程价格，则变更价款应（）。A.由工程师和承包人协商确认B.参照类似价格变更C.由承包人提出价格，工程师确认D.按合同价格确认【正确答案】B87.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C88.施工期间，对质量问题严重的单位，政府质量监督机构可根据问题的性质可（）。A.签

31、发质量问题整改通知单B.签发局部暂停施工指令单C.采取临时收缴资质证书D.签发全面停工通知书【正确答案】C89.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A90.某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线，体现了施工安全隐患处理的()原则。A.冗余安全度处理B.直接隐患与间接隐患

32、并治C.单项隐患综合处理D.预防与减灾并重处理【正确答案】C91.按照项目组成编制施工成本计划，宜将项目按（）的顺序依次进行分解后，再具体地分配成本，编制成本支出计划。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A92.FIDIC合同条件和我国建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.10B.14C.2

33、0D.28【正确答案】D93.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。A.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A94.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总

34、工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】A95.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是()。A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现【正确答案】D96.【真题】某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C97.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是

35、该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D98.【真题】工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。A.业主B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【正确答案】D99.【真题】按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收

36、【正确答案】A100.审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。A.设计阶段B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围E.索赔费用计算正确，并且容易分析【正确答案】ABC2.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段

37、，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE3.【真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价

38、不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE4.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定，对使用工程量清单计价的工程，采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是()。A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整【正确答案】ABE5.【真题】关于双代

39、号网络计划的说法，正确的有()。A.可能没有关键线路B.至少有一条关键线路C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移E.由关键节点组成的线路是关键线路【正确答案】BC6.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列（）事项，承包人可以向发包人索赔利润。A.法律变化引起的价格调整B.发包人原因导致的工程损失C.发包人原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.发包人要求承包人提前竣工【正确答案】BCE7.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍

40、落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD8.项目目标动态控制的纠偏措施主要包括（）。A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施E.结构措施【正确答案】ABCD9.按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有（）等。A.旁站B.抽查检验C.巡视D.见证取样E.平行检验【正确答案】ACE10.由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点体现在（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.施工生产的流动性D.过程控制要求高E.终检局限大【正确答案】ABDE11.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行

41、政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE12.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于（）A.质量控制有利?B.开工日期较迟，建设周期较长?C.进度控制有利?D.业主只需进行一次招标?E.业主的协调工作量大【正确答案】BD13.【真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有()。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间【正确答案】CD14.下列选项中，属于单位工程施工组织设计内容的有（）。A.工程概况与施工部署B

42、.施工方案选择C.单位工程施工总平面图设计D.施工进度计划E.施工方法及施工机械选择【正确答案】BCD15.信息技术作为对进度控制的管理手段，它的应用（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息的透明度C.有利于提高进度信息的处理效率D.有利于所编制进度计划的实现E.有利于设计技术和施工技术的选用【正确答案】ABC16.对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约定重大变更或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。A.定义重大变更的含义B.特殊条件的含义C.项目设计变更次数D.合同价格不受通货膨胀影响E.累计工程变更的

43、幅度【正确答案】ABE17.施工方所编制的与施工进度有关的计划包括()。A.建设工程施工组织计划B.施工企业的施工生产计划C.建设工程施工质量计划D.建设工程施工安全计划E.建设工程项目施工进度计划【正确答案】BE18.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD19.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。A.需要控制的因素多B.控制的难度大C.过程控制的要求高D.控制的标准化程度高E.“终检”的全面性强【正确答案】A

44、BC20.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（）。A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5米B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1m2C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人D.主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志E.严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌【正确答案】ACDE21.关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。A.双代号网络图和单代号网络图均只能有一个起点节点B.双代号网络图箭线不宜交叉，单代号网络图箭线适宜交叉C.单代号网络图中严禁出现循环回路，双代号网络图中可以出现循环回路D.单代号

45、网络图中当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法E.网络图中节点编号可不连续【正确答案】ADE22.建设工程项目质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.程序文件C.项目施工质量计划D.质量记录E.思想、组织和工作保证体系【正确答案】ACE23.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE24.分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先

46、需进行对比的三算包括()。A.预算成本B.统计成本C.目标成本D.实际成本E.业务成本【正确答案】ACD25.下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。A.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE26.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）GF2003-0214，劳务分包人的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】BD27.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强

47、调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD28.政府对建设工程质量监督的主要职能包括()。A.监督评定施工企业的资质B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准【正确答案】CD29.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020，标准的结构系统采用PDCA循环管理模式，

48、即由领导作用（）组成。A.策划B.支持和运行C.绩效评价D.改进E.管理评审【正确答案】ABCD30.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C.累计已扣除的各种款项金额D.发包人应支付承包人的合同价款E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE31.在制定多种风险管理方法和措施时，无论采用何种风险管理方法，都应当符合的要求有()。A.公共利益B.人身安全C.环境保护D.相关法规E.盈利水平【正确答案】ABCD32.固定总价合同适用于在（）的情况下采用。A.工程量小B.工程量大C.工期短D.工期

49、长E.图纸完整【正确答案】ACE33.下列关于危险源的说法中，正确的有（）。A.根据在事故发生发展中的作用，可以把危险源分为第一类危险源和第二类危险源B.第一类危险源的危险性主要表现为导致事故而造成后果的严重程度方面C.第二类危险源出现的难易，决定事故发生可能性大小D.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度E.第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的必要条件【正确答案】ABCE34.成本加酬金合同的形式包括()。A.成本加固定费用合同?B.成本加固定比例费用合同?C.成本加奖金合同?D.成本加利润合同?E.最大成本加费用合同【正确答案】ABCE35.进行施工成本

50、偏差分析可采用不同的方法，常用的有()。A.横道图法B.网络图法C.表格法D.曲线法E.因素分析法【正确答案】ACD36.在价格调整公式中，Po代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有()。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【正确答案】ABDE37.下列费用中包含在材料费里的有（）。A.工程设备的出厂价格B.材料自来源地运至工地仓库的费用C.组织采购工程设备发生的费用D.对新材料进行一般检查的费用E.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗【正确答案】ABCE38.【真题】关于项目结构图和组

51、织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具【正确答案】ADE39.根据标准施工招标文件，下列表述正确的有（）。A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.缺陷责任期自实际竣工日期起计算C.一般情况下，竣工清场费用由发包人承担D.缺陷责任期无最长时限要求E.缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料【正确答案】BE40.工程竣工验收报告应附有的文件包括

52、（）。A.施工许可证B.施工图设计文件审查意见C.验收组人员签署的工程竣工验收意见D.安全生产许可证E.工程质量监督文件【正确答案】ABC41.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE42.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润

53、B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内的风险费用【正确答案】BC43.建设工程项目对环境保护的基本要求为（）A.建设工程应当采用节能.节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案.建筑和装修材料.建筑物配件及设备B.拟采取的污染防治措施应确保污染物排放未达到国家和地方规定的排放标准?C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声?D.防止污染的设施必须经县及以上环境保护主管部门验收合格后，该建筑工程方可投入生产或者使用E.禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备【正确答案】ACE44.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于

54、措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD45.【真题】下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。A.使用不合格的工程材料B.施工人员不具备上岗的技术资质C.边勘察、边设计、边施工D.勘察报告不准、不细E.施工管理混乱【正确答案】ABE46.质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，其内容包括（）。A.企业的质量方针和目标B.质量手册的发行数量C.各项质量活动的基本控制程序D.质量评审、修改和控制管理办法E.管理标准和规章制度【正确答案】ACD47.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】ABCE48.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE49.某住宅小区建设中，承包商针