二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第25次）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第25次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）（第25次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。A.事故处理的鉴定验收B.制定事故处理方案C.事故处理D.事故原因分析【正确答案】A2.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较

2、低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【正确答案】D3.【真题】工程质量验收中，检验批合格的前提是()合格。A.主控项目B.次控项目C.资料检查D.一般项目【正确答案】C4.某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定7倍，导致混凝土坍落度大于180mm石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍然不凝固硬化，28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。A.加固处理B.返工处理C.限制使用D.修补处理【正确答案】B5.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任

3、成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率【正确答案】C6.按照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.人均床铺面积不小于3mC.尽量减少用明火烧煮食物D.临时建筑物、构筑物坚固、耐用、美观【正确答案】A7.招标投标法关于公开招标与邀请招标的规定，正确的有()。A.应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.公开招标的优点是招标人有较大的选择范围，费用较低C.对于技术复杂的项目，招标人可采用邀请招标D.采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或

4、其他组织发出投标邀请书【正确答案】A8.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.养老保险费D.冬雨季施工增加费【正确答案】C9.合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“持证上岗”和（）。A.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度B.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度C.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度D.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度【正确答案】D1

5、0.在进行分部分项工程成本的分析过程中，实际偏差是通过比较()而获得的。A.实际成本与计划成本B.实际成本与预算成本C.实际成本与概算成本D.实际成本与估算成本【正确答案】B11.【真题】已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D12.【真题】施工质量保证体系的运行，应以()为主线。A.质量纠偏B.质量计划C.质量检查D.质量处理【正确答案】B13.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程

6、控制，及时做好检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C14.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整

7、，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C15.对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。A.整改-登记-复查-销案B.登记-复查-整改-销案C.登记-整改-复查-销案D.整改-复查-登记-销案【正确答案】C16.下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A.分析各种风险的损失量B.分析各种风险因素发生的概率C.确定风险因素D.对风险进行监控【正确答案】C17.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则

8、旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B18.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。A.材料损耗费B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B19.施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。A.环境不利B.突发事件C.不可抗力D.管理不当【正确答案】D20.作为施工项目降低成本的指导文

9、件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本计划D.施工成本核算【正确答案】C21.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D22.自资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）A.5日?B.15日?C.5个工作日?D.15个工作日【正确答案】A23.每一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，需要对这些信息进行编码。其中，对项目结构各层中的每一项任务进行编码的依据是()。A.合同结构图B.组织

10、结构图C.项目结构图D.任务分工表【正确答案】C24.某工程项目在确定了工期目标后，为保证项目按期完成，项目经理进一步确定了每月的进度目标，则这项工作在运用动态控制原理进行进度控制的工作步骤中属于()。A.将工程进度目标逐层分解B.定期比较工程进度的实际值和计划值C.收集工程进度实际值D.确定进度控制周期【正确答案】A25.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。A.企业法定代表人B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【正确答案】B26.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.

11、立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工【正确答案】D27.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C28.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化

12、程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D29.在施工现场质量的实测检查中，对于墙面平整度的检查通常采用的手段是()。A.靠B.吊C.量D.套【正确答案】A30.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B31.【真题】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。A.组织项目管理班子B.指挥项目建设的生产经营活动C.签署项目参与人员聘用合同D.选择施工作业队伍【正确答案】C32.在竣工结

13、算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承包人在收到核实意见后的()天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次提交给发包人复核。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D33.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D34.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的

14、B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C35.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.撤职D.依法追究刑事责任【正确答案】A36.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C37.成本管理责任体系中，项目管理层的职能是（）。A.只负责对生

15、产成本的控制B.只负责对经营管理费用的控制C.应发挥成本控制中心的管理职能D.应体现效益中心的管理职能【正确答案】C38.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A39.根据生产安全事故报告和调查处理条例，生产安全事故和调查中，下列哪种情况（）处上一年年收入40%80%的罚款。A.伪造或者故意破坏事故现场B.阻碍、干涉事故调查工作C.事故发生后逃匿D.迟报或者漏报事故【正确答案】D40.【真题】对建设工

16、程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。A.公司、项目、班组?B.企业、工区.施工队C.企业、公司、工程处?D.工区、施工队、班组?【正确答案】A41.以下风险因素中不属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答案】A42.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D43.在下列各项工程中，需要直接编制单位工程施工组织设计的是（）。A.某市新建机场工程B

17、.某城际高速公路（含公路、桥梁和隧道）C.某拆除工程定向爆破工程D.某小区的一栋楼房【正确答案】D44.根据建设工程工程量清单计价规范规定，下列各项可以采用措施项目费的计算方法中的分包法计价的是（）。A.混凝土模板、脚手架B.二次搬运费C.夜间施工费D.室内空气污染测试【正确答案】D45.能够用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【正确答案】B46.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事

18、件中承包人()。A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后【正确答案】C47.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.待签证时报价B.自主报价C.按政策规定标准估算报价D.按招标文件提供的金额报价【正确答案】B48.【真题】项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。A.落实管理人员责任B.优化工作流程C.改进施工方法D.强化奖惩机制【正确答案】C4

19、9.施工项目管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（）信息。A.施工记录B.施工技术资料C.项目管理D.工程总体【正确答案】C50.在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与同定系数之和应（）。A.B.1C.=1D.1【正确答案】C51.建筑安装工程费按照工程造价形成划分，其中临时设施费属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费【正确答案】B52.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少

20、组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C53.【真题】关于单价合同的说法，正确的是()。A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评委员会有权力先作修改再评标B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同D.实际工程款支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算【正确答案】A54.【真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。A.横道图的一行只能表达一项工作B.工作的简要说明必须放在表头内C.横道图不能表达工作间的逻辑关系D.横道图的工作可按项目对象排序

21、【正确答案】D55.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C56.下面关于施工企业项目经理的说法正确的是（）。A.未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理B.发包人有权更换承包人的项目经理C.承包人更换项目经理不需要征得发包人同意D.发包人有权指定承包人的项目经理【正确答案】A57.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为

22、3.41%。则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。A.8881B.9135C.9447D.9495【正确答案】D58.关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。A.信息管理是指信息的收集和整理B.信息管理的目的是为有效地反映工程项目管理的实际情况C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现【正确答案】D59.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B60.项目管理班子中各单位

23、、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，可以通过组织工具（）反映。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图【正确答案】B61.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B62.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B63.【真题】

24、根据生产安全事故报告和调查处理条例，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故【正确答案】B64.对于固定总价合同的计价方式，承包商为了降低自己在工程量和价格上承担的风险，通常会在合同报价中报较高的()。A.措施费B.不可预计风险费C.单价D.管理费【正确答案】B65.某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利

25、的是（）。A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【正确答案】D66.下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更文件【正确答案】C67.监理单位在实施监理的过程中，发现施工单位存在安全事故隐患，应当()。A.要求施工单位整改B.及时向当地有关部门报告C.要求施工单位停工D.及时报建设单位下达停工令【正确答案】A68.建设工程实行

26、施工总承包的，由()负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.城建档案管理部门【正确答案】C69.【真题】某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故【正确答案】C70.安全隐患的处理程序正确的是（）。A.登记整改复查销案B.整改登记复查销案C.登记整改销案复查D.整改登记销案复查【正确答案】A71.施工方进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等。其中，工程承发包模

27、式主要影响（）。A.工作之间的逻辑关系B.工程实施的组织与协调C.施工技术的选择D.经济激励措施的效力【正确答案】B72.按照住建部、财政部关于印发的通知（建标201344号），下列不属于规费的有（）。A.工程排污费B.劳动保护费C.住房公积金D.社会保险费【正确答案】B73.【真题】关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是()。A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作?B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任?C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订?D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织?【正确答案】

28、D74.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的（）。A.投保建筑工程一切险B.设置警示牌C.进行专题安全教育D.设置边坡护壁【正确答案】A75.（）是评标的核心A.初步评标?B.评标准备?C.详细评标?D.编写评标报告【正确答案】C76.建设项目分部分项工程成本分析中预算成本和目标成本分别来自()。A.投标报价成本和施工预算B.投标报价成本和施工图预算C.招标控制价成本和施工预算D.招标控制价成本和投标报价成本【正确答案】A77.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答

29、案】C78.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C79.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点【正确答案】B80.【真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D81.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综

30、合楼各一栋，则该公司针对整个新建工程项目制定的施工组织设计属于（）。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C82.【真题】下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【正确答案】A83.（）是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.质量计划C.程序文件D.质量记录【正确答案】C84.施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控

31、制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A85.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.监督机构负责人【正确答案】B86.关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A87.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单

32、位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚【正确答案】C88.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。A.2B.3C.4D.5【正确答案】C89.【真题】下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。A.水泥的安定性B.预应力钢筋的张拉C.砌体砂浆的饱满度D.混凝土浇筑后的拆模时间【正确答案】C90.建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）GF-2003-02

33、14中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过()天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C91.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B92.下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是：（）A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?

34、D.建设主管部门责令整改的问题整改完毕【正确答案】D93.工程项目建成后，不可能像某些工作产品那样可以拆卸或者解体来检查内在质量，所以工程项目质量控制应强调（）。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C94.某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从（）入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.对施工人员进行培训教育D.分析常见的质量通病【正确答案】D95.实行施工总承包管理模式时，业主与总承包管理方的合同一般采用（?）。

35、A.变动总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D96.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既消耗时间，又消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间【正确答案】A97.在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。A.关键操作B.技术间歇C.施工顺序D.施工技术参数【正确答案】C98.建筑安装工程费用中，其他项目费中的计日工是指()。A.建设单位暂定的并包括在工程合同价款中的一笔款项B.建设单位用于合同签订时尚未确定或不可预见的采购、变更、索赔等情况的费用C.招标人按估算金额确

36、定的一笔费用D.施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用【正确答案】D99.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是工程量清单计价的基础，贯穿于建设工程的()阶段和()阶段，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。A.规划；设计B.招投标；设计C.招投标；施工D.设计；施工【正确答案】C100.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。A.施工企业的质量管理制度B.施工现场的安全防护设施C.施工现场的交通运输和道路条件D.气象条件对施工质量的影响【正确答案】A二

37、.多选题(共70题)1.下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有()。A.进度款的支付周期应与合同约定的工程计量周期一致B.进度款的支付比例一般不高于期中结算价款总额的60%C.发包人提供的甲供材料金额，应从当期进度款中扣出D.发包人应在签发支付证书后的7天内支付预付款E.发包人有权修正已签发的进度款支付证书中的错误数额【正确答案】ACE2.某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有()。A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表E.工作流程图【正确答案】BCDE3.【真题】根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体

38、系。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。A.设计单位的生产聚全事战业提出指导意见B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】BCDE4.总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。A.确定里程碑事件的计划进度目标B.工程实施的条件分析C.各子系统进度规划D.工程实施的策划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACE5.工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费

39、用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE6.检验批的划分的主要原则是（）。A.楼层B.专业系统及类别C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC7.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料【正确答案】CDE8.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷

40、B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE9.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施【正确答案】ABDE10.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD11.根据标准施工招标文件，下列表

41、述正确的有（）。A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.缺陷责任期自实际竣工日期起计算C.一般情况下，竣工清场费用由发包人承担D.缺陷责任期无最长时限要求E.缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料【正确答案】BE12.【真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有()。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间【正确答案】CD13.下列关于施工定额的说法中正确的有（

42、）。A.施工定额属于企业定额的性质B.施工定额是建设工程定额中的基础性定额C.施工定额以分部分项工程为研究对象D.施工定额以工序为研究对象E.施工定额是编制施工图预算的重要基础【正确答案】ABD14.下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）。A.工程施工质量B.工程施工进度C.业主工程款项支付D.政府质量监督部门的质量检查E.施工成本的增加和减少【正确答案】ABCE15.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案，同时抄送（），并依法向社会公布。A.其他负有安全生产监督管理部门B.同级人民政府C.上一级人民政府应急管理部门D.上级人民政府E.同级建设行政主管部门【正确答

43、案】BC16.运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（）。A.一周B.一旬C.一季D.一年E.一个项目期【正确答案】AB17.当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE18.下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件不包括（）。A.发包人原因引起的暂停施工B.不可抗力C.发包人的原

44、因导致试运行失败D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】CD19.建设工程安全事故调查报告的主要内容有（）。A.事故发生单位概况B.对事故责任者的处罚措施C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故的性质E.事故整改的完成人和监督人【正确答案】ACD20.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE21.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0

45、213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE22.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD23.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。A.质量事故报告B.实施记录C.处理方案D.工程质量保修书E.验收记录【正确答案】ABCE24.总进度纲要的

46、主要内容包括()。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.总进度规划D.各子系统进度规划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACDE25.【真题】生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A.不立即组织事故抢救B.销毁有关证据C.迟报或漏报事故D.指使他人作伪证E.故意破坏事故现场【正确答案】BDE26.下列属于工程环境风险的包括（）。A.自然灾害B.水文地质条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.引起火灾和爆炸的因素E.岩土地质条件【正确答案】ABDE27.下列关于旁站监理人员职责的表述中，正确的有()。A.检查施

47、工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗等情况B.跟班监督关键部位、关键工序施工执行工程建设强制性标准等情况C.监督施工单位对进场材料、构配件和设备等的检验D.做好旁站监理记录和日记，保存旁站监理原始资料E.发现施工单位违反工程建设强制性标准的行为，及时下达局部暂停施工的指令【正确答案】ABCD28.【真题】建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE29.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的

48、施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB30.施工成本考核以（）作为主要指标。A.总成本B.单位工程成本C.成本降低额D.成本降低率E.投资降低额【正确答案】CD31.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有()。A.材料原价B.材料的运输损耗费C.库存材料盘亏D.材料运杂费E.新型材料试验费【正确答案】ABD32.建筑工程监理代表建设单位主要监督承包单位的()

49、等。A.项目管理水平B.施工质量C.建设工期D.企业组织结构E.建设资金使用【正确答案】BCE33.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。A.谎报或者瞒报事故B.迟报或者漏报事故C.伪造事故现场D.事故发生后逃匿E.在事故调查处理期间擅离职守【正确答案】ACD34.为加强工程项目质量管理，项目经理部制定了以下保证措施，其中属于组织措施的是()。A.制定质量控制点，进行质量预控B.对违反操作规程处以罚款C.制定质量管理工作流程D.进行职能分工明确质量责任E.分包合同中有明确的质量条款【正确答案】CD35.施工生产安全事故应急预案体系

50、包括（）。A.综合应急预案B.应急处理方案C.专项应急预案D.现场处置方案E.现场调查方案【正确答案】ACD36.运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括（）。A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用B.预防成本C.鉴定成本D.内部损失成本E.外部损失成本【正确答案】BCDE37.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE38.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须

51、的施工机械工作时间包括()。A.正常负荷下的工作时间B.施工过程中的停工时间C.不可避免的中断时间D.有根据地降低负荷下的工作时间E.不可避免的无负荷工作时间【正确答案】ACDE39.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD40.大型工程技术风险控制要点(建质函201828号)中的风险管理范围涉及大型工程建设的风险管理范围，包括()。A.建筑高度为120m的写字楼工程B.建筑高度为410m的大厦工程C.总建筑面积为25万的科研中心D.地铁三号线工程E.单体建筑面积为12万的商场【正确答

52、案】BDE41.下列有关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。A.单代号网络图中可以有多个起点节点B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中节点的编号必须连续D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号【正确答案】BDE42.下列各项属于施工作业环境因素的有（）。A.水文条件B.地质条件C.施工场地给排水D.安全防护设施E.施工照明设施【正确答案】CDE43.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD44.现场质量检查的方法包括（）A

53、.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD45.【真题】关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准?B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准?C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准?D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准?【正确答案】ABC46.标准施工招标文件中发包人的义务包括()。A.发出开工通知B.提供施工场地C.协助承包人办理证件和批件D.组织设计交底E.对施工作业和施工方法的完备性负责

54、【正确答案】ABCD47.下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。A.预付款是承包人预先垫支的工程款B.包工包料工程的预付款的计算基数要扣除暂列金额C.预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备阶段的资金周转问题而提前支付的一笔款项D.发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人E.预付款扣款方式由发包人决定【正确答案】BCD48.【真题】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价【正确答案】CDE49.【真题】项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有()。A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施C.定期进行目标计划值和实际值的比较D.发现目标偏离时采取纠偏措施E.分析目标偏离产生的原因和影响【正确答案】AB50.施工总承包管理模式与施工总承包模式在工作开展程序方面存在不同，具体体现在（）。A.施工总承包管理单位