二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（39）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（39）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（39）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是（）。A.采购方同意利用，仍按原合同价格计价B.采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金C.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费D.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用【正确答案】D2.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合

2、同D.成本加酬金合同【正确答案】B3.【真题】关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑【正确答案】C4.某施工工地发生一起起重机钢绳断裂导致起吊的钢梁坠落，发生现场施工人员伤亡事故，则该安全事故中，第一类危险源和第二类危险源分别是()。A.起重机、钢绳断裂B.钢梁、钢梁坠落C.起重机、钢梁坠落D.钢梁、钢绳断裂【正确答案】D5.根据标准施工招标文件，招标工程以（

3、）为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照相关规定调整合同价款。A.投标截止日前28天B.合同签订前28天C.开标截止日前28天D.合同备案前28天【正确答案】A6.在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是（）。A.施工管理B.材料质量C.施工工艺D.施工方法【正确答案】B7.下列产生费用偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.未及时提供场地B.组织不落实C.施工方案不当D.建设手续不全【正确答案】C8.下列不属于施工成本计划的编制依据的是（）。A.企业定额B.施工图预算C.施工成本预测资料D.:施工组织设计【正确答案】B9.根据建设工程

4、质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】D10.针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】B11.在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。A.关键操作B.技术间歇C.施工顺序D.施工技术参数【正确答案】C12.下列关于施工竣工图叙说错误的是()。A.项目竣工图由施工单位负责编制B.如果施工图没有变动的，在原施工图上加盖并签署竣工图章C.一般性图

5、纸变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章D.涉及结构、工艺等重大改变及图纸变更面积超过45%的，应重新绘制竣工图【正确答案】D13.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A14.单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面是指（）。A.人、天、料、法、环境B.人、机、技、法、环境C.人、机、料、法、环境D.人、机、料、法、气候【正确答案】C15.在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。A.月（季）度成本分析B.分部分项工程

6、成本分析C.年度成本分析D.单位工程竣工成本分析【正确答案】B16.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.管理措施【正确答案】A17.某施工企业为某施工机械按国家规定缴纳的保险费及年检费属于()。A.企业管理费B.社会保险费C.税金D.施工机具使用费【正确答案】D18.下列工程合同风险中，属于合同工程风险的是（）。A.知假买假B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包【正确答案】C19.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。A

7、.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A20.建设工程项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。A.识别与交流B.沟通与协调C.融汇与贯通D.组织和控制【正确答案】D21.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【正确答案】D22.关

8、于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同C.成本加酬金合同适用于抢险、救灾工程D.成本加酬金合同适用于工程特别复杂的项目【正确答案】B23.如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制()。A.企业年度生产计划B.项目施工的月度施工计划C.单体工程施工进度计划D.施工总进度规划【正确答案】D24.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单

9、价应()。A.按照原工程量清单项目价格确定B.按照新的项目特征重新确定价格C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价【正确答案】B25.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为()。A.已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔B.有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔D.已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔【正确答案】A26.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派

10、驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A27.【真题】采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。A.工程量优先B.总价优先C.单价优先D.风险均摊【正确答案】C28.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C29.根据FIDIC合同条件，为了不让索赔权利失效，承包人应在干扰事件结束后的（）天内，提

11、交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D30.项目施工方编制施工质量计划的依据是企业质量手册和（）。A.项目质量目标B.施工质量成本计划C.项目施工质量控制方法D.项目施工质量记录【正确答案】A31.工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性【正确答案】B32.以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备【正确答案】A33.【真题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006

12、），项目管理目标责任由（）制定。A.施工企业管理部门B.建设单位和施工企业法定代表人协商C.法定代表人或其授权人与项目经理协商D.施工企业合同预算部门【正确答案】C34.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D35.某土方工程，施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款23万元，第二个月完成工程款42万元，则第二个月监理工程师签发的实

13、际付款凭证金额为()万元。A.25.00B.39.90C.42.00D.61.75【正确答案】D36.某建设工程承包采用单价合同，地基与基础分部工程施工历时1年，完成后，其钢筋混凝土工程实际完成的工程量是2016立方米，而投标时工程量清单中该分项的工程量是2000立方米。在这种情况下，业主应根据（）计算该分项应付的工程款。A.2000立方米乘以合同单价B.2000立方米乘以调整后的单价C.2016立方米乘以合同单价D.2016立方米乘以调整后的单价【正确答案】C37.在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下

14、应（）。A.认为通过验收B.不能通过验收C.由建设单位决定是否通过验收D.需要返工【正确答案】A38.下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是()。A.单位工程施工进度计划B.施工企业年度生产计划C.工程项目施工总进度规划D.工程项目月度施工计划【正确答案】C39.“自项目开始至项目完成”指的是项目的（）。A.计划期B.实施期C.决策期和实施期D.施工期【正确答案】B40.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B41.某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120根，单价1.2万元根。至第一个月底，经确认的

15、承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价1.3万元根。则在第一个月内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)为()万元。A.132B.143C.144D.156【正确答案】C42.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在（）天内予以答复，否则视为已经认可。A.1B.5C.7D.14【正确答案】B43.【真题】某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于()。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.施工作业流程组织【正确答案】A44.工企业在选派

16、项目经理阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划A.指导性?B.实施性?C.作业性?D.竞争性【正确答案】A45.施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是()。A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理?B.在处理安全隐患时应设置多道防线?C.既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施?D.既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备【正确答案】A46.下列有关施工项目进行竣工验收的条件正确的是：（）A.工程竣工报告应经监理单位有关负责人审核签字?B.工程质量评估报告应经建设单位有关负责人审核签字?C.质量检查报告应经该项目负责人审核签字?D.建

17、设主管部门责令整改的问题整改完毕【正确答案】D47.()是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审A.初步评审B.详细评审C.资格预审D.资格后审【正确答案】B48.（）是评标的核心A.初步评标?B.评标准备?C.详细评标?D.编写评标报告【正确答案】C49.【真题】下列施工质量控制中，属于事前控制的是()A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A50.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。A.企业法定代表人B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【正确答案】B51.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算

18、，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C52.【真题】关于网络计划时差的说法，错误的是()。A.总时差是在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间B.对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差C.自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】C53.建设工程施工质量

19、的事后控制是指（）A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.编制施工质量计划【正确答案】B54.下列产品中，要求材料供货商实施强制性3C产品认证的是（）。A.钢筋B.断路器C.建筑防水卷材D.水泥【正确答案】B55.在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督方案，（）。A.讨论监督方案，安排监督计划B.提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作C.与工程建设各方商议确定第一次监督检查的时间D.进行第一次监督【正确答案】B56.下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.施工定额?B.预算定额?C.概算定额?D.

20、概算指标【正确答案】A57.【真题】根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是()。A.项目经理B.项目技术负责人C.项目质检员D.项目专职安全员【正确答案】B58.通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本管理的()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A59.某工程，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为3500m，完成该分项工程的人工、材料、机械费为70000元，管理费为15000元，利润为4000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综

21、合单价为（）元m。A.24.29B.25.43C.28.33D.29.67【正确答案】D60.关于现场签证下列说法正确的是（）。A.承包人收到指令7天内提交现场签证报告B.发包人应在收到承包人的签证报告24小时内给予确认或提出修改意见C.完成合同以内的零星工作时，按计日工单价计算D.若发包人未签证同意，承包人可自行施工【正确答案】A61.某施工企业承包一个写字楼工程，竣工后算得工程造价为5000万元（不含税），那么施工企业需缴纳的增值税为（）万元（施工单位为一般纳税人，增值税税率为9%，不考虑进项税额）。A.650B.550C.450D.600【正确答案】C62.应急预案的体系构成包括综合应急

22、预案、专项应急预案和（）。A.总体应急预案B.分部应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【正确答案】C63.某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元A.-30?B.-25?C.-22?D.-20【正确答案】B64.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为（）。A.期满前1个月B.期满前2个月C.期满

23、前3个月D.期满前6个月【正确答案】C65.下列施工现场噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是()。A.用电动空压机代替柴油机B.在工厂车间生产制作门窗C.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器D.装卸材料轻拿轻放【正确答案】B66.按照标准施工招标文件通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人（）给予承包人奖励。A.可在通用合同条款中确定B.可在专用合同条款中约定C.可按承包人提出的有关方案D.可按发包人提出的有关方案【正确答案】B67.某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括（）。A.各项工作任务由谁负责B

24、.各项工作任务由谁决策C.各项工作任务由谁参与D.各项工作任务由谁配合【正确答案】B68.一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划【正确答案】D69.【真题】工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。A.业主B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【正确答案】D70.【真题】下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是()。A.确定风险因素B.分析风险发生的概率C.分析风险损失量

25、D.提出风险预警【正确答案】A71.【真题】根据标准施工招标文件，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A.地质勘察单位B.发包人C.承包人D.监理人【正确答案】B72.【真题】能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A73.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调

26、整C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【正确答案】D74.下列属于项目动态控制技术措施的是（）。A.调整进度管理的方法和手段B.调整工作流程组织C.改进施工方法D.强化合同管理【正确答案】C75.下列建设工程项目的风险中，属于组织风险的是（）。A.施工机械操作人员的能力和经验B.事故防范措施和计划C.引起爆炸的因素D.工程设计文件【正确答案】A76.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织

27、与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D77.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A78.A.特殊情况下支付的工资B.医疗保险费C.职工福利费D.津贴补贴【正确答案】A79.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。A.环境能够服务于人类经济社会的发展B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治C.环境污染不致于造成人类生存基本条件的破坏D.社会经济的发展与人类生存环境相协调【正确答案】D80.下列施工

28、成本控制措施中，属于经济措施的是()。A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策【正确答案】D81.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B82.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案

29、】B83.【真题】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【正确答案】B84.【真题】施工安全管理计划应在工程项目开工前编制，并经()批准后实施。A.建设单位B.项目专职安全员C.项目技术负责人D.项目经理【正确答案】D85.下列选项中属于风险响应工作内容的是()。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险的损失量C.确定各种风险的风险量和风险等级D.确定应对各种风险的风险对策【正确答案】D86.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤

30、为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D87.施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是（）。A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利C.在

31、开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小【正确答案】C88.施工合同跟踪主要是为了()。A.确保合同义务的完全履行B.跟踪和监控业主及监理人的工作C.及时提交合同变更意向书D.监测施工进度是否偏离了工期目标【正确答案】A89.单体工程施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单位工程施工进度计划【正确答案】C90.【真题】根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于()风险。A.经济与管理B.组织C.工程环境D.技术【正确答案】A91.下列关

32、于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调?B.一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同?C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作?D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任?【正确答案】B92.下列关于施工方项目管理目标和任务的表述中，正确的是()。A.施工方项目管理的目标主要包括建设项目施工的工期、质量、成本目标B.施工方项目管理的目标包括项目的投资目标和进度、质量目标C.施工方项目管理主要服务于本身的利益D.施工总承包方一般不承担具体的施工任务【正确答案】A93.关于一般情况下检验批和

33、分项工程关系的说法，正确的是（）。A.分项工程是检验批验收的基础B.两者有着截然不同的性质C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已D.检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的【正确答案】C94.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。A.房产税、车船使用税、土地使用税、印花税B.营业税、房产税、车船使用税、土地使用税C.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加D.房产税、土地使用税、营业税【正确答案】A95.关于单价合同的计量，下列说法不正确的是（）。A.若发现招标工程量清单中出现缺项，应按承包人在

34、履行合同义务中完成的工程量计算B.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前48小时通知承包人C.如承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见D.发包人应在收到当期已完工程量报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人【正确答案】B96.某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.税金【正确答案】C97.【真题】根据建设工程质量管理条例，未经()签字的建筑材料不得在工程上使用。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【正确答案】B98.根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建

35、筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【正确答案】A99.在监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程设计标准，应当()。A.要求设计单位改正B.报告施工图审查机构C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C100.专项应急预案是针对具体的()而制定的计划或方案。A.事故类别、危险源和潜在事件B.装置、场所、岗位C.潜在事件、紧急情况发生D.事故类别、危险源和应急保障【正确答案】D二.多选题(共7

36、0题)1.下列选项中，属于施工阶段监理工作主要任务的有（）。A.核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程B.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量C.检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件D.审查施工组织设计E.参与设计单位向施工单位的设计交底【正确答案】ABC2.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BC

37、DE3.按照投资的费用性质分类，建设工程定额包括有（）。A.建筑工程定额B.建筑安装工程费用定额C.地区定额D.设备安装工程定额E.工程建设其他费用定额【正确答案】ABDE4.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内的风险费用【正确答案】BC5.【真题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内人、机、料需求C.确定计划期内的资金需求D.确定控制性进度计划的关键指标E.确定里程碑计划节点【正确答案】ABC6

38、.下列有关工程预付款的说法中，正确的有（）。A.预付款是承包人预先垫支的工程款B.包工包料工程的预付款的计算基数要扣除暂列金额C.预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备阶段的资金周转问题而提前支付的一笔款项D.发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人E.预付款扣款方式由发包人决定【正确答案】BCD7.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工，管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成，则下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A.明确加快进度的各种可能方案B.明确安全生产管理由谁负责C.发现实际成本项目超出了预算D.执行进度控制计划E.从多种方案

39、中选定一个拟执行的方案【正确答案】ACDE8.【真题】建筑材料采购的验收方式有()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【正确答案】ABCD9.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.市场价格的任何波动D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】ABD10.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行

40、审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE11.【真题】编制控制性施工进度计划的主要目的有()。A.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证B.对进度目标进行分解C.确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标D.确定承包合同目标工期E.确定施工的总体部署【正确答案】ABCE12.以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有（）。A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段B.项目的投

41、资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标D.业主方最重要的任务是质量管理E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【正确答案】ABE13.【真题】当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(?)。?A.工程量发生较大的变化?B.承包商自身根本发生较大的变化?C.通货膨胀达到一定水平?D.国家相关政策发生变化?E.业主资金不到位?【正确答案】ACD14.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单

42、包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD15.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE16.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据B.项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善C.项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统D.项目进度计划系统中各

43、计划应注意联系与协调E.项目进度计划系统可以有多个不同周期的进度计划完成【正确答案】ACDE17.【真题】关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升C.费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果【正确答案】BDE18.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中规定，对使用工程量清单计价的工程，采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是()。A

44、.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般具备合同约束力C.工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整【正确答案】ABE19.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行，所涉及的活动有（?）。A.培训意识和能力B.内部审核C.执行控制程序D.管理评审E.合规性评价【正确答案】AC20.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），下列费用属于措施费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.机械修理费E.工程排污费【正确答案】ABC21.根据职

45、业健康安全管理体系，属于实施与运行一级要素下的二级要素的有()。A.能力、培训和意识B.目标与指标C.组织结构与职责D.环境管理体系文件E.应急准备和响应【正确答案】AE22.某施工现场钢屋架安装过程中一榀屋架倾覆，且碰撞了相邻屋架，产生较大移位，对该质量事故处理表述正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当在2h内向工程建设单位负责人报告B.事故发生后，现场有关人员应当立即进入现场对倾覆屋架进行检查C.事故导致3名工人重伤，直接经济损失2000万元，事故定性为较大质量事故D.事故发生后，现场施工人员对倾覆屋架及其相邻屋架进行了修复后结束了事故处理E.经调查发现事故原因主要是由于赶进度

46、，未按质量标准进行质量检验和控制，因而该事故属于指导责任事故【正确答案】CE23.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD24.某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期（28天以内）发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了标准施工合同文件对于索赔证据的()基本要求。A.真实性B.及时性C.全面性D.关联性E.有效性【正确答案】ADE25.工程网络计划按

47、工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划【正确答案】ABE26.【真题】成本加酬金合同的形式主要有（）。A.最大成本加税金合同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】BCDE27.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC28.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。A.施工试验记录B.隐蔽工程检查记录C.工程质量事故

48、记录D.工程质量保修书E.进场材料试验报告【正确答案】ABE29.【真题】关于施工文件归档的说法，正确的有()。A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档B.工程档案原件由建设单位保管C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查D.工程档案一般不少于两套E.归档可以分阶段分期进行【正确答案】CDE30.竣工验收报告的内容包括（）A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.施工许可证?C.质量评估报告?D.有施工单位签署的工程保修书?E.验收组人员签署的工程竣工验收意见【正确答案】BCDE31.【真题】施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和()的基础上编制的。A.辅助工作时间B

49、.准备与结束时间C.不可避免的中断时间D.偶然时间E.休息时间【正确答案】ABCE32.【真题】按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。A.劳动定额B.企业定额C.预算定额D.概算指标E.投资估算指标【正确答案】CDE33.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE34.职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T450012020的总体结构组成部分包括（）。A.总说明B.范围C.规范性引用文件D.术语和定义E.领导作用和工作人员参与【正确

50、答案】BCDE35.施工进度计划调整的内容，包括（）。A.工作关系的调整B.工程量的调整C.资源提供条件的调整D.工程质量的调整E.必要目标的调整【正确答案】ABCE36.工序施工质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD37.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE38.【真题】生产安全事故报告和调

51、查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A.不立即组织事故抢救B.销毁有关证据C.迟报或漏报事故D.指使他人作伪证E.故意破坏事故现场【正确答案】BDE39.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、（）。A.公布B.备案C.实施D.监督管理E.编制【正确答案】ABCD40.工程流程组织包括()组织。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程D.工作任务分工E.管理职能分工【正确答案】ABC41.施工总承包对质量控制的特点不包括（）。A.一般以施工图设计为投标报价的基础B.投标人的投标报价较有依据C.在开工前就有较明确的合同价D.可以在施工

52、过程中随时变更设计E.业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】ABCD42.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE43.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应

53、将总目标分解落实到机构、班组【正确答案】ABDE44.【真题】某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是80003。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.费用偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元400=40万元，进度超前已完实际费用为9000*5000=450万元计划工作预算费用为400*800=320万元*【正确答案】ADE45.关于安全

54、生产事故应急预案管理的说法中，正确的有（）。A.重要应急资源发生重大变化的，应急预案应当及时修订并归档B.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审E.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练【正确答案】ABC46.施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD47.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE48.下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。A.调整项目组织结构B.调整项目进度管理的方法C.强化合同管理D.调整项目管理职能分工E.调整项目管理班子人员【正确答案】ADE49.下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）。A