二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（第31卷）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（第31卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（第31卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。A.经济措施B.管理措施C.组织措施D.技术措施【正确答案】D2.施工安全生产管理制度体系建立的原则，不包括()。A.贯彻“安全第一，预防为主”的方针?B.合理的施工现场布置图?C.适用于工程施工全过程的安全管理和控制?D.施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度【正确答案】B3.建设工程施工平行承发包模式在进度控制方面的特点是()。A.需全部施工图

2、完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期【正确答案】D4.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】A5.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规

3、定的尺寸和规格制作的“五牌一图”，不包括（）。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.安全生产牌【正确答案】B6.【真题】某网络计划中，工作A的紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14，工作A和工作B、C的间隔时间均为5d，则工作A总时差为()d。A.3B.7C.8D.10【正确答案】B7.【真题】我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。A.确保工程建设质量B.加快工程建设速度C.提高工程建设水平D.充分发挥投资效益【正确答案】B8.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施不包

4、括的是（）。A.管理措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A9.能够用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【正确答案】B10.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是表现()。A.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应价格的明细清单B.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的计价清单C.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单D.已建工程

5、的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单【正确答案】C11.投标单位获得招标文件之后的首要工作是（）A.研究招标文件?B.确定投标策略?C.进行现场踏勘?D.组织编制投标文件【正确答案】A12.当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，一般情况下，可以采用（）形式。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金【正确答案】A13.根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。A.分包人可直接致函发包人或工程师B.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地C.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存

6、在连带关系D.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令【正确答案】D14.【真题】关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）.A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D15.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），建筑安装工程费用项目组成按费用构成要素划分，夏季防暑降温费属于()。A.劳动保险和职工福利费B.劳动保护费C.生产工人辅助工资D.工资性补贴【正确答案】A16.关于施

7、工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A17.为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在确定了项目目标计划值后的施工过程中，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.采取纠偏措施进行纠偏C.收集项目目标的实际值D.比较项目目标的实际值与计划值【正确答案】C18.下列指标，属于成本计划的质量指标是（）。A.责任目标成本计划降低额B.单位工程计划成本指标C.设计预算成本计划降低额D.设计预算成本计划降低率【正确答案】D19.下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（）

8、。A.直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B.间接成本是可以直接计入工程对象的费用C.成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D.组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能【正确答案】C20.下列有关建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的表述错误的是（）。A.其他项目费由暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等内容构成B.措施项目清单均需用具体的工程量来表示C.采用工程量清单计价，招标工程量清单由分部分项工程清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单组成D.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分【正确答案】B21.针对基坑

9、开挖而制定的安全事故应急计划属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.事故处理方案【正确答案】B22.下列关于特种作业人员持证上岗制度的说法中，正确的是（）。A.特种作业操作资格证书在各省、自治区、直辖市范围内有效B.特种作业操作资格证书每两年复审一次C.对于未经培训考核，即从事特种作业的，依照刑法的有关规定追究刑事责任D.离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业【正确答案】D23.建设工程项目结构主要部位的分部工程质量验收证明需要在各方验收后（）天内报工程质量监督机构备案。A.5B.3C.7D.30【正确答案】B24.

10、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米;到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)分别为()。A.0.6万元;0.80?B.-0.6万元;0.83?C.-0.48万元;0.83?D.0.48万元;0.80【正确答案】C25.劳务分包合同中，劳务分包人应()。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底B.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作C.自行准备有关的生产、生活临时设施D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场

11、脏乱所造成的损失及各种罚款【正确答案】D26.某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是（）。A.采购方同意利用，仍按原合同价格计价B.采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金C.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费D.采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用【正确答案】D27.【真题】根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。A.公共信息B.项目管理信息C.工作总体信息D.施工信息【正确答案】B28.施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的实施性施工

12、成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制。施工成本计划的编制方式不包括（）。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.按工程质量编制施工成本计划【正确答案】D29.【真题】根据施工质量控制的特点，施工质量控制应(?)。?A.加强对施工过程的质量检测?B.解体检查内在质量?C.建立固定的生产流水线?D.加强观感质量验收?【正确答案】A30.施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的（）的选用。A.控制技术B.合同结构C.组织结构形式D.设计技术和施工技术【正确答案】D31.工程变更引起施工方案改变并使

13、措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，需按照实际发生变化的措施项目调整，其中不考虑承包人报价浮动因素的是（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.冬雨期施工费D.夜间施工增加费【正确答案】A32.安全检查的重点是（）A.安全责任制度的落实?B.安全防范设施的落实?C.安全责任制度的制定?D.安全防范设施的制定【正确答案】A33.建设工程实施施工质量政府监督的主要目的是（）。A.加强对建筑市场的管理B.保证建设工程的使用安全和环境质量C.保证建设工程的使用安全D.保护业主投资利益的实现【正确答案】B34.下列不属于施工进度计划调整的内容的是（）。A.工程量的调整B.工作关系的调整C.必

14、要目标的调整D.进度索赔的调整【正确答案】D35.为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，项目参建各方都应编制各自的()，以规范信息管理工作。A.项目管理规划B.信息管理手册C.系统开发计划D.信息编码表【正确答案】B36.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C37.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B38.控制性施工进度计划的目的不包括（）。A.

15、对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标【正确答案】C39.某新建办公楼工程，地上28层，地下2层，并设有大型设备层，地下室标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难，则针对该情况施工单位应当编制()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】D40.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工

16、场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D41.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天后，发包人未确认也未提出修改意见，则（）。A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告【正确答案】A42.下列有关工程量清单缺项引起合同价款调整的表述正确的是（）。A.合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的

17、，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款B.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照合同约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款C.由于招标工程量清单中措施项目缺项，应按实际实施的方案直接调整合同价款D.由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照招标文件的规定调整合同价款【正确答案】A43.采用（）方式的，施工过程中不计工时和工程量。A.固定劳务报酬B.按确定的工时计算劳务报酬的C.按确认的工程量计劳务报酬的D.计酬【正确答案】A44.某施工单位发生重大施工质量事故，有关部门经过事故调查找出了造成事故的主要原因

18、，接下来应该进行的工作是（）。A.事故处理B.事故处理的鉴定验收C.制订事故处理的方案D.提交处理报告【正确答案】C45.【真题】施工_企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。A.施工企业技术负责人B.施工企业安全部门负责人C.项目经理D.施工企业的最高管理者【正确答案】D46.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期3天，则承包商可索赔材料费的情况是（）。A.材料损耗费B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B47.根据文明施工

19、的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌【正确答案】D48.初步评审中发现投标报价的单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致时，应()。A.以总价为准B.以大写为准C.以单价为准，并应由投标人代表签字确认D.以单价为准，无需由投标人代表签字确认【正确答案】C49.【真题】建筑

20、安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是()。A.建安工程产值B.应纳所得税额C.应纳营业税额D.直接工程费【正确答案】C50.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），教育费附加应计入建筑安装工程的（）。A.税金B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】A51.在实践中，最常用的是（）合同A.固定单价合同?B.变动单价合同?C.固定总价合同?D.变动总价合同【正确答案】A52.施工成本控制的工作包括：按实际情况估计完成项目所需的总费用;分析生产成本偏差的原因;对工程的进展进行跟踪和检查;将施工成本计划值与实际值逐项进行比较;采取纠偏措施，其正确的工作步骤是()。A.?B.?

21、C.?D.【正确答案】B53.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.质量监督机构B.建设行政主管部门C.政府主管部门D.监督机构负责人【正确答案】B54.某工程采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，则（）。A.施工总承包管理单位应认可该分包合同B.施工总承包管理单位应认可该分包合同，但不承担对该分包人所负责工程的管理责任C.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合

22、同，但应承担对该分包人所负责工程的管理责任D.施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担对该分包人所负责工程的管理责任【正确答案】D55.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，已签约合同价中的暂列金额由()掌握使用。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承发包双方【正确答案】A56.工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案，其正确程序为（）。A.B.C.D.【正确答案】D57.根据建标201344号：住房和城乡建设部、财政部关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素

23、划分,下列属于建筑安装工程费用中人工费的是（）。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业保险费【正确答案】A58.根据中华人民共和国安全生产法，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.同时设计、同时施工、同时验收与使用D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用【正确答案】B59.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C60.安全事故按伤害程度可分为()。A.轻伤、重伤、严重伤亡B.轻伤、一般

24、伤亡、重大伤亡C.轻伤、重伤、死亡、重大伤亡D.轻伤、重伤、死亡【正确答案】D61.建设工程索赔是一种()。A.弥补报价失误的手段B.应对苛刻合同条件的策略C.正当的权利要求D.获得额外收入的途径【正确答案】C62.【真题】关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A.动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变【正确答案】D63.【真题】根据建设工程质量管理条例，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机

25、构备案的时限是（）天。A.14B.7C.5D.3【正确答案】D64.招标人自行办理招标事宜，应当具有()的能力。A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标【正确答案】D65.下列关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系B.适用于手工编制进度计划C.适用于大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差【正确答案】B66.在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差()。A.等于零B.小于零C.小于其相应的总时

26、差D.等于其相应的总时差【正确答案】D67.编制工程建设监理规划的依据不包括（）。A.监理大纲B.建设工程委托监理合同文件C.项目建议书D.与建设工程项目有关的技术资料【正确答案】C68.下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是（）。A.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件D.合同订立前签署的意向书【正确答案】D69.根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保质量保证体系处于良好的状态，这属于环境因素中的（）。A.现场自然环境因素B.施工质量管理环境因

27、素C.施工作业环境因素D.方法的因素【正确答案】B70.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），由劳务分包负责办理并支付保险费的是()。A.工程承包人租赁提供劳务分包人使用的施工机械设备保险B.运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备保险C.第三方人员生命财产保险D.施工现场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备保险【正确答案】D71.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重

28、大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D72.【真题】建设工程质量监督档案归档前，应由()签字。A.质量监督单位负责人B.项目业主代表C.项目总监理工程师D.建设行政主管机构负责人【正确答案】A73.【真题】关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是()。A.检测和判断桩身完整性采用低应变法B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测C.按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测【正确答案】D74.【真题】关于施工投标的说法，正确的是()。A.投标人在投标截止时间后送

29、达的投标文件，招标人应移交评标委员会处理B.投标人在招标范围以外提出新的要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定C.投标书中采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定D.投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并并进行密封，密封不满足要求的按无效处理【正确答案】D75.某工程项目施工采用施工总承包模式，其中给排水安装工程由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A.业主B.设计方C.施工总承包方D.项目监理方【正确答案】C76.【真题】双代号网路计划中的关键线路是指(?)。A.总时差为零的线路B.总的工作持续时间最短的线路C.

30、一经确定，不会发生转移的线路D.自始至终全部由关键工作组成的线路【正确答案】D77.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】B78.建设工程质量监督档案是按（）建立的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【正确答案】C79.监理单位编制的工程建设监理规划应经由()

31、审核批准。A.建设单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.设计单位技术负责人D.有关主管部门负责人【正确答案】B80.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【正确答案】A81.下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（）。A.编制进度控制工作流程B.优选施工方案C.重视信息技术的应用D.编制与进度计划相适应的资

32、源需求计划【正确答案】A82.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚【正确答案】C83.工人在工作班内消耗的工作时间可以分为必需消耗的时间和损失时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间，休息和不可避免中断时间。下列与休息时间长短有关的是()。A.工作量B.工作内容C.劳动条件D.工作班数量【正确答案】C84.关于成本加酬金

33、合同的说法，错误的是（）。A.采用该计价方式对业主的投资控制不利B.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同C.成本加酬金合同适用于抢险、救灾工程D.成本加酬金合同适用于工程特别复杂的项目【正确答案】B85.建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A.董事会B.股东代表大会C.总工程师D.法定代表人【正确答案】D86.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。A.养老保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.劳动保护费【正确答案】D87.下列关于履约担保的说法，正确的是（）。A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作

34、为履约担保B.履约担保是担保金额最大的工程担保C.履约担保书通常是由商业银行开具D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低【正确答案】B88.在工程施工实践中，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。A.在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度【正确答案】A89.【真题】当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（）A.工作任务分工表B.管理职能分工描述书C.岗位责任描述书D.工作任务分工描述书【正确答案】B90.风险

35、控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的内容不包括（）。A.预防性测定指标是否符合监视控制措施计划的要求B.更改的控制措施是否使风险降至可允许的水平C.是否产生了新的危险源D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案【正确答案】A91.子项目施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】C92.下列成本计划的编制方法中，属于绘制S形曲线这种编制方法的是（）。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成和按工程进度相结合编制C.按工程进度编制D.按施工成本组成和工程进度相结合编制【正确答案】D93.施工测量控制方案应经过()

36、批准后实施。A.项目经理B.项目技术负责人C.施工企业负责人D.监理工程师【正确答案】B94.施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A95.【真题】下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是()A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知【正确答案】C96.下列不属于工程建设监理的工作程序的是（）。A.编制工程建设监理规划?B.对施工图纸变更进行批复?C.参与工程竣工预验收，签署建设监理意见?D.按照建设监理细则进行建设监理?【正确答案】B97.债

37、务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C98.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B99.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D

38、.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D100.【真题】施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划；拟订施工方案。其正确的工作排序是()。A.B.C.D.【正确答案】B二.多选题(共70题)1.某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用360万元?B.费用偏差为90万元，费用节省?C.进度偏差为40万元，进度拖延?D.

39、已完工作实际费用为450万元?E.计划工作预算费用为320万元【正确答案】ADE2.下列属于管理类工程信息的是（）。A.专家信息B.投资控制信息C.合同管理信息D.建设物资的市场信息E.项目融资的信息【正确答案】BC3.下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（）。A.施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及组织协调B.一般情况下施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工、采购合同C.一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量大D.各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量E.由业主方选定的分包方无须施工总承

40、包管理方的认可【正确答案】ACD4.建设工程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性，而正是由于其特殊性，对建设工程职业健康安全和环境管理显得尤为重要，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有()。A.复杂性B.多变性C.协调性D.间断性E.经济性【正确答案】ABCE5.如果发包人以单价合同的形式发包工程建设项目。对于该类合同，在具体的运用中（）。A.投标报价时，人们常常注重合同的单价B.投标报价时，人们常常注重合同的总价格C.施工过程的工程款结算时，以合同单价优先D.实际支付时根据招投标时确定的合同总价为依据E.当工程量发生变化，可以以合同单价为准调整总价【正确答案】BCE6.【真题】根据

41、建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE7.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE8.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度控制组织措施的有（）。A.设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工进度计划及相关的资源需求计划C.编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表D.编制施工进度控制的工作流程E.确定有关进度控制的会议组织设计【正确答案

42、】ACDE9.以下情形中，需要及时修订并归档应急预案的包括（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的E.施工单位项目负责人发生变化【正确答案】ABCD10.【真题】关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。A.项目结构图中，矩形框表示工作任务B.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框C.组织结构图中，用直线连接矩形框D.组织结构图中，矩形框表示工作部门E.项目结构图和组织结构图都是组织工具【正确答案】ADE11.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-

43、0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD12.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），属于建筑安装工程材料费的有()。A.材料在工地被盗窃发生的损失B.材料原价C.材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费D.材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费E.材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用【正确答案】BCDE13.关于与施工进度有关的计划

44、及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB14.工程竣工验收报告应附有的文件包括（）。A.施工许可证B.施工图设计文件审查意见C.验收组人员签署的工程竣工验收意见D.安全生产许可证E.工程质量监督文件【正确答案】ABC15.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.

45、项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD16.根据我国的有关规定，有()情形的，经批准可以进行邀请招标。A.招标人有特殊要求的B.受自然地域环境限制的C.项目价值较低的D.涉及国家安全、国家秘密的或抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的【正确答案】BD17.根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动?B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款?C.工程造价管理部门公布的价格调整?D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h?E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD18.

46、常见的施工合同索赔证据主要有()。A.施工日记、现场记录和工程有关照片录像资料B.各种合同文件及法规文件C.发包人或者工程师签认的签证、往来函件、备忘录D.工程各项会议纪要、技术资料、气象资料E.工程核算资料及财务报告、凭证、物价、汇率指数等【正确答案】ACDE19.下列选项中可作为编制竣工结算依据的有（）。A.计价规范B.工程合同C.招标文件D.投标文件E.设计文件【正确答案】ABDE20.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD21.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量

47、检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE22.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE23.索赔意向通知要简明扼要地说明（）等方

48、面的内容。A.索赔事件发生的时间、地点和情况B.索赔事件的发展动态C.索赔依据和理由D.索赔事件对工程成本和工期的不利影响E.索赔金额【正确答案】ABCD24.在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限【正确答案】ADE25.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE26.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作

49、流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC27.【真题】政府对建设工程质量监督的职能包括（）。A.监督工程建设参与各主体的质量行为B.评定施工企业的施工资质等级C.监督已验收合格工程进度款的支付D.监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量E.监督工程质量验收【正确答案】ADE28.关于安全生产事故应急预案管理的说法中，正确的有（）。A.重要应急资源发生重大变化的，应急预案应当及时修订并归档B.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布

50、D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审E.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练【正确答案】ABC29.施工总承包管理模式对费用控制的特点包括（）。A.某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标B.对降低工程造价有利C.多数情况下，由业主方与分包方直接签约D.各分包合同的交界面的定义由施工总承包管理单位负责E.多数情况下，由施工总承包管理单位与分包人签约，降低了业主方的风险【正确答案】ABC30.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。A.需方提货的，以需方提货日期为准B.

51、供方负责送货的，以货发出日期为准C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准D.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】CD31.施工质量事故发生的原因，属于勘察设计失误的是（）。A.勘察报告不准确B.结构设计方案不正确C.使用不合格的工程材料D.施工人员不具备上岗的技术素质E.施工管理混乱【正确答案】AB32.在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量C.非施工单位原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导

52、致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE33.在建设项目实施阶段，下列属于项目总进度的有（）。A.可行性研究的工作进度B.设计工作进度C.招标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装工作进度【正确答案】BCDE34.【真题】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有()。A.建筑构配件B.新型模板C.计量器具D.工程设备E.安全防护设施【正确答案】AB35.根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工E.安全文明施工费【正确答案】ABCD36.建筑安装工程费用定额一般包括(

53、)。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD37.工程量清单计价的三种形式中，全费用综合单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE38.下列工程材料中，属于材料供货商必须提供生产许可证的有（）。A.钢筋混凝土用热乳带肋钢筋B.混凝土输水管C.电力电缆D.建筑用砂石E.排水管、给水管【正确答案】ABC39.建设工程安全事故调查报告的主要内容有（）。A.事故发生单位概况B.对事故责任者的处罚措施C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故的性质E.事故整改的完成人和监督人【正确

54、答案】ACD40.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB41.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有（）。A.主持编制项目目标责任书B.对资

55、源进行动态管理C.建立各种专业管理体系D.参与工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配【正确答案】BCDE42.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款【正确答案】CD43.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程