造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案[80]

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案[80]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案[80]（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比率计算C.各种胶结料、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取l0%【正确答案】C2.下列关于对工期索赔的计算说法正确的是（）。A.工期索赔的计算主要有直接法和比例计算法两种B.若延误的工作为非关键工作，则总延误时间为批准顺延时间C.该工作由于延误超过时差限

2、制而成为非关键工作时，可以批准差值D.若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题【正确答案】D3.【真题】关于建设期利息计算公式qj（=Pj-1+1/2Aj）i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【正确答案】A4.根据计时观察法测得工人工作时间：基本工作时间为50min，辅助工作时间为8min，准备与结束工作时间为9.5min，不可避免的中断时间为6.5min，休息时间为10min，其规范时间是（）min。A.58B.34C.26D.19.5【正

3、确答案】C5.某工厂年度承办工程年度总价为2000万元的工程。其中材料所占比例为40，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天。保险天数为5天。则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.54.79B.55.56C.65.75D.66.67【正确答案】C6.设备安装工程费概算的编制方法中，常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】D7.工业建设项目的总平面设计内容包括（）。A.总平面运输设计和总平面配置B.总平面图以及建筑设计图纸、透视图等C.工程预算书、专业设计说明以及建筑设计图纸D.工程预

4、算书、设计说明书以及总平面图【正确答案】A8.编制定额时，需对施工过程进行分解。对比与工作过程的特点，工序过程还具有的特征是（）。A.人员编制不变B.劳动工具不变C.材料不变D.工作时段不变【正确答案】B9.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是（）。A.套人工、材料、机械台班定额消耗量B.汇总各类人工、材料、机械台班消耗量C.套当时当地人工、材料、机械台班单价D.汇总人工、材料、机械台班总费用【正确答案】D10.在合理的施工组织设计、正常施工条件下，生产一个规定计量单位合格结构构件、分项工程所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准是指（）。A.施工定额B

5、.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】B11.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【正确答案】B12.【真题】根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于()。A.项目建设前期各阶段工程造价的估量B.项目初步设计阶段概算的预测C.项目施工图设计阶段预算的预测D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理【正确答案】D13.某建设项目建安工程费4000万元，设备购置费2000万元，项目建设前期年限为1年，建设期

6、为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【正确答案】C14.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中错误的是（）。A.规费是由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费C.社会保险费中包括财产保险D.投标人在投标报价时填写的规费不可高于规定的标准【正确答案】C15.措施项目清单是（）项目的清单。A.发生于工程施工过程中的非实体B.发生于工程施工过程中的实体C.发生于施工前和施工

7、过程中的非实体D.发生于施工前和施工过程中的实体【正确答案】C16.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为（）万元。A.150B.300C.450D.900【正确答案】B17.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是（）。A.资质等级符合规定B.已标价工程量清单符合招标文件的有关要求C.联合体投标人已提交联合体协议书D.环境保护管理体系与措施符合有关标准【正确答案】B18.关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价格依据D.工程量清单是

8、招标人随招标文件发布【正确答案】A19.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【正确答案】C20.工程造价信息管理人员及时更新造价信息库中的有关资料，这体现了程造价管理中的（）。A.有效性原则B.高效处理原则C.定量化原则D.时效性原则【正确答案】D21.参阅施工技术方案可以进行措施项目清单列项，但不包括()。A.脚手架B.大型机械设备进出场及安拆C.垂直运输机械D.环境保护【正确答案】D22.某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元年；另一部分按月发放，标准为760元/月；某项

9、补贴按工作日发放，标准为18元日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(C2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【正确答案】C23.下列不属于施工排水、降水费用的是（）。A.成井项目费用B.排水管道安装费用C.施工导流费用D.抽水设备维修费用【正确答案】C24.下列费用中属于勘察设计费的是（）。A.编制可行性研究报告的费用B.进行设计模型制作的费用C.新产品试制费D.为建设项目提供和验证设计参数的费用【正确答案】B25.在生产性工程建设中，设备及工(器)具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。A.建设成本的提高B.

10、生产成本的提高C.资本有机构成的提高D.工程造价的提高【正确答案】C26.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是（）。A.全因业主的原因造成的延误B.全因工程师原因造成施工延误C.全因发包人原因造成的工期延误D.全因承包人的原因造成施工进度滞后【正确答案】D27.必须进行劳动安全卫生预评价的项目不包括（）。A.大量生产或使用石棉粉料或含有10%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目B.属于国家发改委、国家基本建设委员会、财政部关于基本建设项目和大中型划分标准的规定中规定的大中型建设项目C.属于劳动部颁布的爆炸危险场所安全规定中规定的爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目D.属于建筑设

11、计防火规范(GB50016-2014)中规定的火灾危险性生产类别为乙类的建设项目【正确答案】D28.若修改招标文件的时间距投保截止时间不足15天，则应（）。A.缩短修改时间B.推后截止时间C.重新规定投标时间D.不予修改【正确答案】B29.【真题】对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【正确答案】A30.【真题】下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【正确答案】D31.根据GF20110216建

12、设项目工程总承包合同示范文本(试行)的规定，工程总承包合同采用的合同类型是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【正确答案】A32.在建设项目决策阶段，评定技术方案的最基本的标准是（）。A.简明适用B.先进适用C.经济合理D.安全可靠【正确答案】B33.根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力事件通常只进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【正确答案】B34.对实行工程量清单计价的工程由于施工中所用的材料品

13、种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，可采用的计算方法是（）。A.采用价格指数调整价格差额B.采用价格增长率调整价格C.按合同规定调整价格D.采用造价信息调整价格差额【正确答案】D35.关于招标控制价，下列说法正确的是()。A.招标控制价应由具有编制能力的个人员编制B.工程造价人员可以同时接受招标人和投标人对同一工程招标控制价和投标报价的编制C.招标控制价一般应在招标文件中公布D.对编制的招标控制价不可以上浮【正确答案】C36.【真题】某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.8

14、1.28C.157.44D.162.56【正确答案】D37.【真题】某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为()万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【正确答案】A38.现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元/t，安装费率2%。设备的安装费为()元。A.600B.700C.800D.900【正确答案】A39.在概算指标编制时-不同类型工程列表

15、表现形式不同。下列说法中符合要求的是（）。A.安装工程中的设备以占设备购置费或设备原价的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.工艺管道一般以m为计算单位【正确答案】A40.下列关于公示中标候选人的说法，正确的是()。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.公示期从公示的当天计算，不少于3日C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【正确答案】D41.【真题】若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占

16、工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【正确答案】D42.关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.以建筑面积、体积或成套设备装置的个或件为计量单位B.概算指标通常是以单位工程为对象C.人工、材料、机械台班的消耗量标准和市场指标D.概算指标通常是以单项工程为对象【正确答案】B43.在工程合同价款的约定中，若实行招标的工程的招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应（）。A.以投标文件为准B.以招标文件为准C.双方重新商定D.第三方裁决【正确答案】

17、A44.某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【正确答案】B45.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【正确答案】A46.工程竣工结算编制的主要依据，不包括下列()。A.建设工程工程量清单计价规范B.招

18、标方案、设计方案C.发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款D.发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款【正确答案】B47.关于规费的计算，下列说法中正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【正确答案】C48.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【正确答案】A49.某市一栋普通办公楼为框架结构

19、，建筑面积为3000m2，建筑工程直接工程费为400元/m2，其中毛石基础为40元m2，而今拟建一栋办公楼4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为55元/m2，其他结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为（）元。A.220000B.1660000C.380000D.1600000【正确答案】B50.下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目静态投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【正确答案】B51.下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，错误的是()。A.采用造价信息调整价格主要适用于使用的材料品种少、用量大的公路水坝工程B.人工

20、价格发生变化，发承包双方按发布的人工成本文件调整合同价款C.投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价上涨以基准单价为基础超过合同约定风险值以上部分据实调整D.承包人未经发包人核对自行采购材料，再报发包人调整合同价款的，发包人不同意不予调整【正确答案】A52.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程排污费应计入（）之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【正确答案】D53.下列属于生产工人的人工工日单价中工资性补贴的是（）。A.工龄工资B.保健补贴C.书报补贴D.煤、燃气补贴【正确答案】D5

21、4.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括()。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【正确答案】B55.【真题】新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是（）。A.施工合同条件B.永久设备和设计建造合同条件C.EPC/交钥匙合同条件D.合同的简短格式【正确答案】C56.在用工料单价法编制施工图预算时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般（）A.量价均做调整B.应重新选择适合的分项工程预算单价C.量价均不做调整D.调量不调价【正确

22、答案】D57.在工程施工中。由于不可抗力事件的发生。导致下列费用发生。需要由承包人承担的部分是（）。A.工程所需清理、修复费用B.应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用C.承包人施工人员的伤亡损失D.现场施工材料【正确答案】C58.在建筑面积不变的情况下，下列关于工业项目建筑设计层高与工程造价的关系描述不正确是（）。A.层高增加不会影响屋面造价B.层高增加会导致楼梯造价的增加C.层高增加导致基础造价增加D.建筑层高的增加会引起墙体费用的提高【正确答案】A59.（）是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.运营阶段【正确答案】A60.

23、不符合工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件的是（）。A.该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1%B.该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”C.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【正确答案】A61.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D62.某工程因业主原因导致窝工400个工日，每日窝工标准工资40元，工程合同原定利润率为10

24、，假设除工人外，其他方面没有发生变化，则承包商可索赔的费用为（）元。A.0B.12000C.16000D.17600【正确答案】C63.建设项目施工招标工程中资格预审公告的内容不包括（）。A.招标条件B.项目概况C.申请人的资格D.招标文件的获取【正确答案】D64.2006年已建成年产20万吨的化肥厂一个，其投资额为8000万元，2010年拟建生产60万吨的化肥厂项目建设期4年。自2006年至2010年每年平均造价指数递增8%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元(生产能力指数n取08)。A.12640B.26211C.12521D.13210【正确答案】B65.在下列各项中属于基本预备费的是（

25、）。A.超出初步设计范围的设计变更所增加的费用B.实行工程保险的费用C.超规超限设备运输而增加的费用D.为鉴定工程质量所进行的隐蔽工程中间验收的费用【正确答案】C66.【真题】关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【正确答案】D67.【真题】建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是（）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单

26、位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【正确答案】B68.招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A.5%10%B.5%15%C.10%15%D.15%20%【正确答案】C69.对于技术密集型的建设项目，由于工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，根据建设地区的选择原则，其选址宜在（）。A.远离城市的郊区B.中心城市C.特大城市D.大中城市【正确答案】D70.由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，由（）负责承担经济责任。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】C71.某新建项目，建设期为3年，分年

27、均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。A.143.06B.235.22C.74.16D.158.32【正确答案】B72.建筑结构是影响工业建设项目工程造价的主要因素之一，通常5层以下的建筑物一般选用（）。A.钢筋混凝土结构B.砌体结构C.钢结构D.框架结构【正确答案】B73.【真题】下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.结构变更B.地基因素C.进度安排不当D.投资规划不当【正确答案】D74.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，下列关于土地使用权出让最高年

28、限规定不正确的是（）。A.居住用地70年B.工业用地60年C.教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D.商业、旅游、娱乐用地40年【正确答案】B75.某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【正确答案】B76.下列关于建设工程索赔程序的说法错误的是（）。A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或末对

29、承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可D.承包人应在索赔事件产生的影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告【正确答案】B77.单价合同工程量必须以（）完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。A.承包人B.发包人C.监理师D.设计师【正确答案】A78.生产性建设项目总投资不包括（）。A.建设投资B.流动资金C.建设期利息D.生产运营期产生的利息【正确答案】D79.下列属于建设地点比较主要内容的是（）。A.技术先进程度B.工艺流程的合理性C.移民拆迁数量D.建设费用【正确答案】D80.我国工程计价标准中的工程定额适用于的主要阶段是（）。A.在项目建设前期

30、各阶段对于建设投资的预测和估计B.在工程建设交易阶段作为建设产品价格形成的主要依据C.工程合同价格形成阶段D.工程后续价格管理阶段【正确答案】A81.下列选项中属于法规类合同价款调整事项的是（）。A.法律法规类合同价格调整，应在合同中约定由发包人承担B.工程变更的原因C.物价波动的原因D.不可抗力的原因【正确答案】A82.某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【正确答案】A83.【真题】某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合

31、同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A.417B.500C.697D.833【正确答案】A84.【真题】在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【正确答案】A85.如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，则单位建筑面积的造价可能为（）。A.降低B.增加C.不变D.不确定【正确答案】A86.下列关于工程索赔的叙述中，说法有误的是（）。A.工程会议纪要未经各方签署。不可以作为索赔的依据B.合同中默示的索赔，同样具有法律效力C.处理索赔

32、必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益D.按索赔事件的目的分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔【正确答案】C87.确定分部分项工程综合单价时是以（）为依据的。A.项目特征描述B.概算指标C.预算指标D.工程量清单和施工图样【正确答案】D88.建设项目竣工验收的最小单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】B89.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费【正确答案】B90.以下各项费用中属于措施项目中安全、文明施工费的是（）。A.工程排污费B.夜间施工增加费C.二次搬运

33、费D.临时设施费【正确答案】D91.【真题】关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）。A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点【正确答案】B92.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整等准备工作而发生的费用B.临时设施费用包括了施工单位的临时设施费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.新建项目一般只计算拆除清理费?【正确答案】A93.最能体现信息动态性

34、变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）A.工程造价指数.在建工程信息和已完工程信息B.价格信息.工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息.材料价格信息及在建工程信息D.价格信息.工程造价指数及刚开工的工程信息【正确答案】B94.【真题】关于工程招标中投标审查的说法，正确的是（）。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足三个的，招标人必须重新组织资格预审【正确答案】A95.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件

35、的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【正确答案】A96.如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（）。设备及工器具购置费建设期利息基本预备费工程建设其他费用【正确答案】A97.下列关于国际工程合同要求承包商递交建议书后再确定的变更，说法不正确的是()。A.工程师要求承包商递交实施变更的建议书B.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作C.承包商对变更估价的建议，提出变更费用要求D.承包商在等待答复期间暂停所有工作【正确答案】D98

36、.工程招标中规定投标准备时间不得少于()天。A.20B.30C.45D.60【正确答案】C99.下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是（）。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数【正确答案】A100.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C二.多选题(共70题)1.下列对设计概算的作用及相关内容的理解

37、正确的是（）。A.没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划B.总承包合同可以超过设计总概算的投资额C.静态投资是项目筹措、供应和控制资金使用的限额D.一个工程只允许调整一次概算E.允许调整概算的原因包括超出原设计范围的重大变更【正确答案】ADE2.概算定额与预算定额的区别在于（）。A.项目划分不同B.综合扩大程度上的不同C.用途不同D.基本内容不同E.基本使用方法不同【正确答案】ABC3.采用工料单价法编制施工图预算造价时，应在汇总单位工程人工、材料、机械的基础上，计算出人工、材料、机械费后，再加上（）。A.企业管理费B.风险费C.利润D.税金E.规费【正确答案】

38、ACDE4.【真题】下列费用中应计入到设备运杂费的有()。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【正确答案】ABCE5.关于联合体投标的规定。下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同专业的单位组成的联合体，按

39、照资质等级较低的单位确定资质等级【正确答案】BCDE6.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定下列哪些情况应视为废标的是（）。A.投标文件的递交超过了投标有效期B.投标文件未按要求提交投标保证金C.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的D.投标人报价明显低于其他投标报价E.投标文件未按格式填写【正确答案】ABCE7.下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（）。A.供水工程B.通风工程C.电缆导线敷设工程D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.堤坝工程【正确答案】ABCE8.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.

40、当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算13为当事人的起诉之日【正确答案】ACDE9.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（）。A.“五牌一图”的费用B.特殊作业专项方案的编制费用C.建筑工地中机械的检验检测费用D.防煤气中毒的措施费用E.治安综合治理费用【正确答案】BC10.确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产

41、业政策C.生产协作条件D.行业经济发展规划E.技术经济政策【正确答案】ABDE11.【真题】根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括（）。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交情况【正确答案】ACD12.有关建设设计阶段对工程造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的增加C.建筑物超过一定层数时，单位造价可能会增加D.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越高E.建筑物尺寸的增加，一般会引起单位面积造价的增加【正确答案】ABC

42、13.采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是()。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【正确答案】BCE14.用曲线法进行投资偏差分析，(如图例)下列选项中正确的有()。A.a曲线和b曲线的水平距离表示投资偏差B.p曲线和b曲线的水平距离表示进度偏差C.a曲线在b曲线的下侧表示投资增加D.该图不能直接用于定量分析E.该图反映的是累计绝对偏差【正确答案】BDE15.我国

43、现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天或双方签订合同后的1个月内B.根据建设工程价款结算暂行办法规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30，不低于合同额的10C.预付款的起扣点计算法是指已完工程的主材及构件价值相当于工程预付款数额时起扣D.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知E.发包人收到承包人要求预付通知后仍不预付，承包人可在发出通知7天后停止施工【正确答案】ABD16.2013年版工程量清单与计量规范给出了各类别工程的项目设置和工程量计算规则，包括有（）。A.建筑工程B.装饰装修

44、工程C.园林绿化工程D.矿山工程E.道路桥梁工程【正确答案】ABCD17.下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的是（）。A.对于主要工种、主要项目、常用项目、定额步距要大些B.对于不常用的、价值量小的项目，分项工程划分可以粗糙些C.要注意补充因采用新技术、新材料而出现的新的定额项目D.要合理确定预算定额计量单位，避免量多用E.尽可能多留活口，以适应不同条件下，调整使用定额的需要【正确答案】BCD18.采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任是（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港越过船舷

45、前的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【正确答案】BD19.下列索赔属于按索赔事件的性质分类的是()。A.合同中明示的索赔B.工期延误索赔C.工程加速索赔D.合同被迫终止的索赔E.费用索赔【正确答案】BCD20.【真题】关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条

46、件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【正确答案】BCDE21.【真题】根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【正确答案】BC22.流动负债的构成要素包括（）。A.存货B.应付账款C.预付账款D.应收账款E.预付账款【正确答案】CD23.【真题】在编制单位建筑工程施工图预算时,一般应计入综合取定的措施项目费的有（）。A.施工降水费用B.冬雨季

47、施工增加费C.夜间施工增加费D.模板费用E.脚手架费用【正确答案】BC24.对于工期索赔的说法，下列正确的是（）。A.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，属于可原谅的拖延B.因承包人原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商可按所拖延时间索赔工期C.因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期D.因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期E.因工程师原因造成的某项工作施工进度拖延影响工期，承包商可提出工期索赔【正确答案】ADE25.【真题】为有利于措施费的确定和调整,根据现行工程量计算规范。适宜用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水

48、、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【正确答案】CDE26.【真题】关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【正确答案】ABE27.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的项目有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目?【正确答案】ABCD28.【真题】复核工程量是投标人编制投标报价前的一

49、项重要工作。通过复核工程量，便于投标人()。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式【正确答案】ABCD29.建设项目的具体地点(厂址)的选择要求是（）。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用B.要有利于厂区合理布置和安全运行C.尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方D.减少拆迁移民数量E.建设地点(厂址)的地下水位应高于地下建筑物的基准面【正确答案】ABCD30.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（）。A.依法必须进行招标的项目，是否公开中标候选人由招标人自定B.公示期不得少于3d，

50、从公示的第二天开始算起C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示?【正确答案】BD31.流动资金估算应注意的问题有()。A.在采用扩大指标估算法时，需要分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最高周转天数B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数，因此实际上流动资金估算应在经营成本估算之后进行D.流动资金属于长期性流动资产，流动

51、资金的筹措可通过长期负债和资本金方式解决E.流动资金属于永久性资产，流动资金的筹措不能以权益融资的方式解决【正确答案】BCD32.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【正确答案】ABD33.招标工程量清单中

52、，只需列示工程量的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.施工排水、降水项目E.分部分项工程量清单项目【正确答案】CDE34.根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有()。A.达到固定资产标准的各种设备原价B.未达到固定资产标准的设备原价C.达到固定资产标准的工具、器具原价D.未达到固定资产标准的工具、器具原价E.设备运杂费【正确答案】ACE35.根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行工期索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行费用索

53、赔E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用【正确答案】CE36.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE37.建筑安装工程预算定额编制原则包括（）。A.按照社会平均水平确定的原则B.满足项目可行性研究的需要的原则C.简明适用的原则D.坚持统一性和差别性相结合的原则E.贯彻动态和静态相结合的原则【正确答案】ACD38.国际竞争性招标评标的主要步骤是()。A.审标B.合同谈判C.资格定审D.

54、开标E.评标【正确答案】ACE39.【真题】下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（）。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E.工程招标费【正确答案】BCE40.关于国际工程进度款的支付规定，叙述正确的有（）。A.工程师可在任何期中支付证书中对任何以前的期中支付证书给予恰当的改正或修正B.承包商的代表应自行参加或派人协助工程师进行计量并提供工程师所要求的全部详细资料C.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起42天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商D.在每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式向工程师提交一式6份本月支付报表，详细说明承包商认为自己应得到的款额，并附具各项证明文件，包括当月工程进度报告E.如果承包商在被要求对计量记录进行审查后14天内未向工程师发出通知，则认为工程师的计量记录是准确的并已被承包商接受【正确答案】ABDE41.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价【正确答案】DE42.下列工程中