造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案【8】

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案【8】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案【8】（77页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税率为17。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【正确答案】D2.下列不属于设备安装工程费概算编制方法的是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【正确答案】C3.根据GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本(试行)的规定

2、，下列关于工程总承包合同中竣工结算程序的表述，正确的是（）。A.承包人提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人认可后15日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料B.发包人和承包人就竣工结算报告和最终的结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修改C.发包人在收到承包人提交的最终结算资料后25日内，结清竣工结算额款项D.竣工结算结清7日内，发包人将履约保函返还给承包人【正确答案】B4.根据建筑安装工程费用项目组成文件的规定，已知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率15%，运输损耗率2%，则该材料的基价为（）万元。A.5.085B.5.177C.5.618D

3、.5.694【正确答案】D5.针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用是（）。A.价差预备费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费【正确答案】C6.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标。招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4。现有投标人甲同时投标1号、2号标段。其报价依次为6300万元、5000万元。若甲在1号标段已被确定为中标。则其在2号标段的评标价是（）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252【正确答案】B7.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元台班，租赁费为150元台班，人工工资为50元工日，窝

4、工补贴为20元工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.2850B.2756C.2970D.3090【正确答案】A8.根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据（）设置。A.项目名称B.计量单位C.项目特征D.工程数量【正确答案】A9.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（）。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安

5、装方式D.各工序间是否合理衔接【正确答案】D10.在工程量清单的编制程序中，下列步骤中应根据工程量清单计价和计量规范设置而无需参考施工组织设计、施工规范、验收规范的是（）。A.确定项目名称B.确定项目编码C.确定项目特征D.计算工程量【正确答案】B11.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越高C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【正确答案】A12.【真题】在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括（）。A

6、.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.为分配利润【正确答案】A13.对各方案的劳动需要量、能源消耗量进行反复比较再进行挑选遵循了技术方案选择的（）原则。A.先进适用B.安全可靠C.合理易行D.经济合理【正确答案】D14.某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运费是（）元。A.100B.150C.200D.250【正确答案】C15.提前向承包人提供材料、工程设备可引起的补偿内容是（）。A.工期索赔B.费用索赔C.利润索赔D.税金索赔【正确答案】B16.工业项目的聚集超越客观条件时，其会促进投资增加

7、，经济效益下降，其主要原因不包括（）。A.各种原材料的增加，导致原材料的运输距离延长，增加了劳动流通环节的劳动耗费B.城市人口的相应集中，将导致城市农副产品的供应需求，从而增加供应费用C.增加了城市基础设施的建设费用D.生产和生活排泄物的大量增加将导致环境污染的加重【正确答案】C17.某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4.96(定额单位100m3)，小组成员2人，则挖100m3的人工时间定额为（）工日。A.0.20B.2.48C.0.40D.4.96【正确答案】C18.项目管理实施规划由（）主持编制。A.投标人管理层B.项目经理C.项目技术负责人D.企业技术负责人【正确答案】B19.除另

8、有说明外，分部分项工程量清单中的工程量应等于（）。A.实体工程量B.实体工程量+施工损耗C.实体工程量+施工需要增加的工程量D.实体工程量+措施工程量?【正确答案】A20.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分?【正确答案】C21.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计【正确答案】D22.我国现行建筑安装工程构成，按造价

9、形成划分，其费用内容是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金B.直接费、间接费、利润和税金C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、利润、规费和税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【正确答案】D23.资格预审申请文件的内容不包括（）。A.申请人基本情况表B.近年财务状况表C.联合体协议书D.资格审查办法【正确答案】D24.人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于()。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴【正确答案】B25.根据世界银行工程造价的构成，临时设施设备、临时公共设施及场地的维持费属于项目直接建设成本中

10、的（）。A.场地费B.场外设施费C.工厂普通公共设施费D.其他当地费【正确答案】D26.对施工过程的影响因素进行研究，其目的是为了正确确定单位施工产品所需要的（）。A.作业人工消耗B.作业材料消耗C.作业时间消耗D.作业机械消耗【正确答案】C27.人工日工资单价组成中，下列（）津贴不属于津贴补贴。A.流动施工A.6.03B.特殊地区施工B.9.05C.高空C.13.58D.事假D.18.10【正确答案】C28.工程排污费属于()。A.规费B.环境保护费C.安全文明施工费D.企业管理费【正确答案】A29.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，（）应承担不足部

11、分的补偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人【正确答案】A30.有关对招标工程量清单的其他项目清单的表述，错误的是（）。A.暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付不一定要发生的专业工程的金额B.计日工是为了解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立的C.暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付D.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项【正确答案】A31.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住建部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是（）。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消

12、耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【正确答案】A32.对于需要编制总概算的项目。关于民用工程项目综合概算的费用组成，正确的是（）。A.仅包含建筑工程费用一项B.由建筑工程费用和安装工程费用组成C.由建筑工程费用、安装工程费用和设备购置及工器具生产家具购置费组成D.由建筑工程费用、安装工程费用、设备购置及工器具生产家具购置费和工程建设其他费组成【正确答案】C33.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【正确答案】C34.按规定应列入

13、建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额是指（）。A.单位工程指标B.建设项目综合指标C.分项工程指标D.单项工程指标【正确答案】B35.某载重汽车配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元，则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【正确答案】D36.工程造价中的主要构成部分是（）。A.流动资金B.建设投资C.建设期利息D.固定资产投资方向调节税【正确答案】B37.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6hm2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，

14、则完成该工程的时间定额是（）工日m2。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D38.在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.业务所需手续费D.恶劣气候条件下的工程防护费【正确答案】D39.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，并考虑风险因素B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【

15、正确答案】A40.招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以（）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.15、口头B.20、书面C.15、书面D.20、口头【正确答案】C41.【真题】关于联合试运转费，下列说法中正确的是()。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【正确答案】B42.总承包合同示范文本规定，发包人在承包人提交最终竣工结算资料的（）日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决。

16、A.15B.28C.56D.90【正确答案】D43.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息，下列不包括（）。A.在建工程信息B.价格信息C.已完工程信息D.工程造价指数【正确答案】A44.根据世界银行的规定，下列属于工程项目直接建设成本的是（）。A.运费B.土地征购费C.项目管理费D.应急费【正确答案】B45.【真题】关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法,一般在附录中

17、说明【正确答案】B46.下列关于其他项目清单的描述，错误是（）。A.其他项目清单包含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费B.其他项目清单中的项目不可以根据工程实际情况进行补充C.其他项目清单中的项目都是固定的，不能修改。D.其他项目清单的内容会受工程复杂程度、工期的长短、工程的组成内容等因素影响【正确答案】C47.关于工业建筑设计与工程造价的描述，说法不正确的是（）。A.建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.相同建筑面积的厂房，高度和层高增加，工程造价也随之增加C.室外高差越大，则建筑物的工程造价就会越高D.通常情况下建筑周长系统越高。设计越经济【正确答案】D48.【真题】世界银行贷款

18、项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是()。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【正确答案】B49.下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收、【正确答案】B50.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【正确答案】C51.下列不是工业建设项目总平面设计中影响工程造价的主要因素

19、是（）。A.现场条件B.占地面积C.功能分区D.建设规模【正确答案】D52.下列不属于工程量清单中补充项目的是()。A.项目名称B.项目特征C.计量单位D.项目编码【正确答案】D53.预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（）万元。A.700B.1100C.1700D.2100【正确答案】C54.根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，初步评审标准中，（）包括的是未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，并且资质等级、类似项目业绩等，均符合规定。A.形式评审

20、标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】B55.【真题】根据建设工程工程畺清单计价规范(GGB505-2013)下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是()A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【正确答案】B56.工程量清单计价方法采用综合单价形式，综合单价包括（）。A.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素B.人工

21、费、材料和工程设备费、机械使用费、管理费、利润，不考虑风险因素C.人工费、材料和工程设备费、机械使用费、预留金、材料购置费D.人工费、材料和工程设备费、预留金、材料购置费、零星工作项目费【正确答案】A57.在项目招投标过程中，中标通知书发出后，签订合同前需要中标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B58.关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成

22、部分【正确答案】C59.【真题】工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【正确答案】D60.下列有关分部分项工程量清单编制的表述，正确的是（）。A.当同一招标项目中的不同单位工程中包含相同项目特征的分部分项工程量清单项目时，允许使用相同的项目编码B.分部分项工程量清单的项目名称应按照专业工程计量规范附录的项目名称确定C.即

23、使采用施工图纸能够满足项目特征描述的需要，仍应用文字进行项目特征描述D.项目特征的描述应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要【正确答案】D61.【真题】为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天【正确答案】A62.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源，远距离引水C.能为不同

24、类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【正确答案】C63.【真题】在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是（）。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数【正确答案】C64.【真题】关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其

25、他项目清单费用【正确答案】C65.按照索赔目的分类，工程索赔可以分为()。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程延误索赔和工程变更索赔D.工程变更索赔和工程加速索赔【正确答案】B66.关于施工图预算文件的组成，下列说法错误的是（）。A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式B.三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表【正确答案】B67.建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具

26、备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（）。A.设计单位B.发包单位C.监理单位D.施工单位【正确答案】B68.下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.公示期从公示的当天计算，不少于3日C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【正确答案】D69.关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标

27、书不可以拒绝【正确答案】C70.在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】A71.在人工单价的组成内容中，生产工人学习、培训期间的工资属于（）。A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费【正确答案】C72.下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算是控制投资估算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据【正确答案】C73.下列措施中可以在住宅小区规划中节约用地的是（）。A.适当减小

28、房屋长度B.减小公共建筑层数C.高低层搭配D.适当增大建筑间距?【正确答案】C74.某建设项目估算的工程费为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年平均投资价格上涨率为8%，则项目建设期间价差预备费为（）万元。A.196.20B.400.00C.611.84D.832.00【正确答案】C75.关于评标定标的概念，下列表述正确的是（）。A.项目评标委员会成员可以在中标结果前公开B.初步评审包括经评审的最低投标价法C.中标候选人应限定在35人以内D.招标人除了给中标人发出中标通知书，还要中标结果通知所有未中标的人【正确答案】D76.开始向发包人还款的前提是当承包人完成金额累计

29、达到合同总价的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【正确答案】B77.在工业建设项目厂址选择要进行项目的费用分析，下列是项目投产后生产经营费用比较分析的内容是（）。A.运输设施费B.动力设施费C.拆迁补偿费D.动力供应费【正确答案】D78.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D79.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价600元/台班，租赁费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工日，以人工费为基数的综合费

30、率为35%，在施工时发生了以下事件：合同履行中。出现异常天气导致工程停工3天，人员窝工30工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工30工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日，则施工单位可向业主提出费用补偿额为（）元。10030013801980【正确答案】C80.从施工过程组织的复杂程度上说，砌砖墙应属于（）。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.非循环施工过程【正确答案】C81.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数

31、字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价?【正确答案】B82.进口一批车辆。已知到岸价为800万美元，关税税率为10，增值税率为17，消费税率为5。进口车辆购置税率为10，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元(1美元=6.8元人民币)。A.518.8B.598.4C.629.90D.736.98【正确答案】C83.与设计概算类似，施工图预算的三级预算是指()。A.建设投资预算、建设期利息预算、流动资金预算B.建筑工程预算、安装工程预算、设备及工器具购置费预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.主体工程

32、项目预算、措施性工程项目预算、装饰工程项目预算【正确答案】C84.【真题】关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是()。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述【正确答案】B85.建设项目总概算中的单项工程综合概算不包括()。A.土建工程概算B.空调工程概算C.照明工程概算D.工程建设其他费用概算【正确答案】D86.（）是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额

33、。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.总承包服务费【正确答案】A87.已知某项目需要购买X、Y两种设备，基期的购买量分别是10台、15台。单价分别为10万元台和20万元台，报告期的购买量分别为12台和14台。单价分别为15万元台和22万元台。则该项目设备价格指数为（）。A.100B.120C.102D.122【正确答案】D88.在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。A.塔吊基础的混凝土B.水泥砂浆C.钢筋、混凝土模板D.脚手架【正确答案】B89.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.基建结余资金等

34、分配情况分析D.主要实物工程量分析【正确答案】D90.【真题】关于建设工程招标说法，正确的是（）。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【正确答案】B91.根据评标委员会和评标方法暂行规定和标准施工招标文件的规定，我国目前详细评标中主要采用的方法包括（）。A.定性评审法和定量评审法B.综合评估法和定量评审法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.综合评估法和定性评审法【正确答案】C92

35、.【真题】通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m3。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D93.编制施工图预算时，措施费应在（）时计算。A.套单价B.计算工程量C.按费用定额取费D.工料分析【正确答案】C94.国外建筑安装工程费用的构成中，现场保卫设施费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额?【正确答案】C95.【真题】建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是（）。A.水土保持、城

36、市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【正确答案】B96.对于实行招标的建设项目，基准日的确定是以施工投标文件中规定的提交投标文件截止时间前()。A.14天B.28天C.30天D.45天【正确答案】B97.经初步评审合格的投标文件，对其技术部分和商务部分可采用详细评审方法的是（）。A.形式评审法B.资格评审法C.响应性评审法D.综合评估法【正确答案】D98.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的（）计算。A.1B.1.5C.2D.2.5【正确答案】A99.根据GF20110216

37、建设项目工程总承包合同示范文本(试行)的规定，工程总承包合同采用的合同类型是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【正确答案】A100.【真题】某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日;遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工作日，处理不利地质条件用工15个工作日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据招标施工招标文件(2007年版)通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是()。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.2天,5000元【正确答案】

38、C二.多选题(共70题)1.根据GB50854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（）。A.“五牌一图”的费用B.特殊作业专项方案的编制费用C.建筑工地中机械的检验检测费用D.防煤气中毒的措施费用E.治安综合治理费用【正确答案】BC2.下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的项目有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目?【正确答案】ABCD3.根据FIDIC施工合同条件的约定，保留金的返还通常的时点是（）。A.竣工结算后B.颁发

39、工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后?【正确答案】BD4.下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单体试车费E.有负荷联合试运转费【正确答案】BD5.不同行业、不同类型项目在研究确定其建设规模时应充分考虑其自身特点，项目合理建设规模的确定方法包括（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.综合成本法E.政府或行业规定【正确答案】ABCE6.投资估算指标是在（）阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。A.施工图预算B.项目建议书C.可行性研究D.招标投标E.竣工结算【正确答

40、案】BC7.关于无形资产的计价。以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账【正确答案】ABDE8.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在

41、100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【正确答案】ABD9.编制工程量清单前，需事先拟订施工总方案，其主要内容包括()。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工组织E.施工进度【正确答案】ACDE10.下列关于设备及工(器)具购置费的描述中，正确的是（）。A.设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工(器)具购置费中C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运

42、费和装卸费D.进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地仓库止所发生的运费和装卸费E.工(器)具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算【正确答案】CE11.当用“计算基础乘以消费税税率”计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括（）。A.货价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税?【正确答案】ABC12.【真题】对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有（）。A.可调单价合同B.可调总价合同C.成本加固费用合同D.成本加奖金合同E.工时及材料补偿合同【正确答案】CDE13.下列（）

43、属于按照费用构成要素划分的费用。A.人工费B.材料费C.措施费D.企业管理费E.规费【正确答案】ABDE14.下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.企业定额水平一般低于国家现行定额水平【正确答案】CD15.建设项目工程总承包合同示范文本所称合同价格调整，是指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。下列属于合同价格调整情形的有()。A.材料、工程设备涨价超过5%B.合同签订后

44、，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减C.合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减D.发包人批准的变更估算的增减E.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断，造成工程现场停工累积超过8小时【正确答案】BCDE16.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金，履约担保所发生

45、的财务费用【正确答案】ADE17.工程造价的计价可分为（）。A.项目的分解B.项目的组合C.工程计价D.工程计量E.工程估算【正确答案】CD18.对于（）特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B.规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投人使用的项目C.投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D.有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的

46、工程和设备组织竣工验收，移交固定资产E.国外引进设备项目，按照合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工验收【正确答案】ABDE19.工程总承包的主要特点包括()。A.合同结构复杂B.承包商利润高C.承包商积极性高D.项目整体效果好E.总投资较低【正确答案】CD20.到岸价格作为关税完税价格，包括（）。A.国际运费B.运输保险费C.离岸价格D.银行财务费E.外贸手续费【正确答案】ABC21.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF-2011-0126)，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程

47、成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8hE.发包人批准的变更估算的增减【正确答案】BCE22.下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.设备基础工程B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【正确答案】ABCD23.下列关于工程进度款的说法正确的是（）。A.发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后的14天内核对完毕B.发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后的28天内核对完毕C.发包人应在批准进度款申请的相关规定日期内，向承包人按不低于计量工程款60%向承包人支付工程进度款D.发包人应在批准进度款申请的相关规定日期内，向承包人按

48、不高于计量工程款80%向承包人支付工程进度款E.发包人应在批准进度款申请的相关规定日期内。向承包人按不高于计量工程款90%向承包人支付工程进度款【正确答案】ACE24.【真题】根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括（）。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交情况【正确答案】ACD25.有关建设设计阶段对工程造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的增加C.建筑物超过一定层数时，单位造价可能会增加D.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大

49、单位面积造价越高E.建筑物尺寸的增加，一般会引起单位面积造价的增加【正确答案】ABC26.【真题】在国际工程承包中，根据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）A.实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%D.原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”【正确答案】ABC27.关于招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.税金的计税基数扣除不列入计税范围的工程设备金额

50、B.招标控制价暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算C.建设工程的招标控制价反映的是单位工程费用D.招标控制价中的总承包服务费，当招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1.5计算E.措施项目以“项”为单位，采用费率法时需确定某项费用的计费基数及费率，结果应是包括除规费和税金以外的全部费用【正确答案】ACE28.按照招标投标法规定，凡在中华人民共和国境内进行的下列工程建设项目必须进行招标的包括（）。A.全部使用国有资金投资或国家融资的项目B.大型基础设施、关系社会公共利益、公众安全的项目C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目E.使用外国

51、政府贷款、援助资金的项目【正确答案】ABE29.【真题】复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人()。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式【正确答案】ABCD30.采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任是（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港越过船舷前的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【正确答案】BD31.【真题】关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建

52、筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算【正确答案】BCE32.（）称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书D.竣工财务决算报表E.竣工财务结算报表【正确答案】CD33.下列属于确定机械台班定额消耗量的基本步骤的是（）。A.确定机械纯工作B.确定机械1h纯工作正常生产率C.确定机械的正常利用系数D.计算施工机械台班定额E.计算机械1h纯工作正常生产量【正确答案】BCD34.下列费用中，属于分部分项直接工程费

53、单价(基价)的有（）。A.机器日常维护费用B.生产工人的工资C.养老保险费D.大型机械进出场及安拆费E.材料的保管费用【正确答案】ABE35.用曲线法进行投资偏差分析，(如图例)下列选项中正确的有()。A.a曲线和b曲线的水平距离表示投资偏差B.p曲线和b曲线的水平距离表示进度偏差C.a曲线在b曲线的下侧表示投资增加D.该图不能直接用于定量分析E.该图反映的是累计绝对偏差【正确答案】BDE36.【真题】土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土

54、地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【正确答案】ACDE37.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【正确答案】BCD38.根据建设项目工程结算编审规程的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E.按月结算【正确答案】ABD39.【真题】根据标准施工招标文件(2007)版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有()。A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹【正确答案】ACDE40.根据工程建设项目施工招标投标办法和标准施工招标文件的规定，招标公告的内容应包括（）。A.项目概况与招标范围B.发布公告的媒介C.投标文件的递交D.资格预审的方法E.招标文件的获取【正确答案】ABCE41.下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部