监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【14】

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【14】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【14】（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A2.自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D3.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（）天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。A.7B.14C.21D.

2、28【正确答案】A4.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C5.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（）。A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B6.【真题】关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人

3、向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【正确答案】B7.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯【正确答案】C8.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【正确答案】A9.关于抵押的说法，不正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【正确答案】D10.在

4、FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是()。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分【正确答案】D11.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B12.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D13.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说

5、法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B14.【真题】在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A15.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A16.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可

6、以高于D.不得高于【正确答案】C17.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【正确答案】C18.设计人配合施工工作的要求，一般包括（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.处理有关设计问题C.参加所有隐蔽工程部位验收D.参加竣工验收【正确答案】C19.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C

7、20.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C21.如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.甲施工企业与乙企业承担按份责任D.甲施工企业与乙企业承担连带责任【正确答案】B22.【

8、真题】采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【正确答案】B23.不利物质条件属于()应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】A24.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止

9、监理合同【正确答案】C25.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A26.【真题】下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【正确答案】B27.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C28.下列关于法人的表述，错误的是（）。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任【正确答案】C29.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提

10、出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D30.【真题】根据标准施工合同，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C31.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答

11、案】D32.【真题】关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【正确答案】B33.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C34.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（）。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项

12、目的费用【正确答案】D35.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。A.施工招标为投标报价最低者B.设计招标应为设计方案最优者C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【正确答案】A36.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A37.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于（）.A.合同约定的合同价款B.追加的合同价款C.工程预付款D.工程进度款

13、【正确答案】C38.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【正确答案】C39.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.扩大的初步设计概算B.施工图预算C.投资估算算D.初步设计概算【正确答案】D40.甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应

14、该与()签订分包合同。A.甲B.乙C.了D.甲和乙均可【正确答案】B41.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D42.【真题】采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【正确答案】A43.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购

15、方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A44.【真题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【正确答案】B45.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C46.承包人无权要求追加合同价款的情况

16、不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低【正确答案】A47.根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人【正确答案】D48.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D49.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年

17、并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D50.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C51.工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与（）通过协商确定的二元管理模式。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B52.【真题】标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【正确答案】A53.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人（）。A.应与被

18、代理人承担连带责任B.不承担任何责任C.应承担缔约过失责任D.应承担违约责任【正确答案】C54.根据建设工程合同(示范文本)的规定，群体工程中采取分阶段进行施工的（），承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按工程编制进度计划，分别向工程师提交。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】A55.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人【正确答案】C56.【真题】关于承诺的说法，正确的是()。A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D57.

19、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B58.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B59.合同的无效、变更、解除、终止，不影响（）的效力。A.质量条款B.价格条款C.仲裁协议D.履行期限【正确答案】C60.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方【正确答案】A61.下列不属于承包人为分包工程施工需提供

20、协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C62.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为（）。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期【正确答案】B63.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D64.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥

21、厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D65.安装工程一切险自（）起开始生效。A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时【正确答案】B66.关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【正确答案】D67.【真题】某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为705

22、0万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【正确答案】B68.某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20。设计工作完成40时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A.200B.40C.20D.100【正确答案】D69.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.

23、工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【正确答案】D70.下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【正确答案】A71.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】

24、D72.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C73.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A74.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B75.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包

25、合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A76.某订购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A.不必追究对方的违约责任B.按300t的货款计算违约金C.按100t的货款计算违约金D.按逾期15买的时间计算违

26、约金【正确答案】C77.【真题】根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【正确答案】A78.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A79.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收

27、72小时后【正确答案】B80.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B81.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【正确答案】B82.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报

28、告【正确答案】D83.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B84.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A85.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C86.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了

29、帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A87.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【正确答案】C88.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B89.【真题】投标

30、保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【正确答案】C90.建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力【正确答案】B91.下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D.自始至终保函的金额不得变动【正确答案】C92.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委

31、员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院【正确答案】C93.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A94.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C95.下列关于建设工程材料设备采购合同的分类，错误的是（）。A.按照标的

32、物的不同，可以分为材料采购合同和设备采购合同B.按照履行时间的不同，可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同C.即时买卖合同常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等D.按照订立方式的不同，可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同【正确答案】C96.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D97.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消灭的行为称为（）。A.债务相互抵消B.债权转让C.债务转移D.合同解除【正确答案】

33、A98.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A99.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D100.【真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【正

34、确答案】C二.多选题(共70题)1.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。A.行为B.权利C.事件D.义务E.智力成果【正确答案】BD2.仲裁协议的作用主要有（）。A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件【正确答案】BCDE3.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对

35、项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE4.依据合同法，法定解除合同的条件有（）。A.当事人一方迟延履行主要债务B.合同履行过程中发生不可抗力C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【正确答案】CDE5.根据FIDIC施工合同条件的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限E.要求承包商雇佣其他

36、有能力的承包商修复缺陷【正确答案】DE6.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC7.【真题】根据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有（）。A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行

37、为解除合同【正确答案】BCE8.下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。A.标准施工招标文件投标人须知B.标准施工招标文件投标人须知前附表C.标准施工招标文件评标办法D.标准施工招标文件评标办法前附表E.标准施工招标文件通用合同条款【正确答案】ACE9.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损

38、害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE10.根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文

39、物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用【正确答案】ABCE11.无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在（）情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的【正确答案】DE12.下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是（）。A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工

40、期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担【正确答案】BCE13.【真题】关于违约金的说法，正确的有()。A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【正确答案】AD14.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的（）。A.企业信誉B.实施监理任务的计划

41、C.资质能力D.派驻现场监理人员的素质E.监理收费标准【正确答案】BCD15.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE16.施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【正确答案】CD17.资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括（）。A.合同条件B.图纸和技术资料C.招标工

42、程概况D.工程量清单E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明【正确答案】CE18.为了确保工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求有（）。A.建设工程已批准立项B.技术资料能满足招标投标的要求C.向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准D.建设用地已依法取得，并领取了工程施工许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率【正确答案】ABCE19.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B

43、.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同【正确答案】ABCD20.【真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【正确答案】ADE21.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答

44、案】BD22.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括()。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.付给勘察机构适当的利润E.继续提供必要的生活条件【正确答案】ABC23.【真题】中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。A.招标代理机构B.招标人C.评标委员会D.中标人E.未中标的投标人【正确答案】BD24.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（）。A.施工企业

45、可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE25.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD26.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括（）。A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金【正确答案】AB27.下列关

46、于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE28.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的（）。A.重新安装和试车的费用由发包人承担B.工期不予顺延C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车D.由设备制造方负责重新安装和修理E.试车费用由承包人承担【正确答案】BCE29.【真题】某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结

47、束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（）。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【正确答案】CD30.【真题】关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用【正确答案】BD31.【真题

48、】关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】CD32.根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE33.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了（）的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对

49、待。A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补【正确答案】ACDE34.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答

50、案】ACE35.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作【正确答案】AB36.【真题】根据标准施工合同，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【正确答案】ABDE37.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于

51、招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE38.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD39.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE40.下列选项属于委托代理关系终止

52、的是（）A.代理期间届满或者代理人事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者法人终止E.监护关系消灭【正确答案】ABCD41.【真题】下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同【正确答案】ABCD42.【真题】根据中华人民共和国合同法，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时

53、显失公平E.损害社会公共利益【正确答案】ABD43.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC44.施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括（）。A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算各投标书的该项得分B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分

54、，给予相应的补项，增加到报价上去C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值【正确答案】BCDE45.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括（）。A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间【正确答案】BCDE46.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC47.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项