二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题训练卷含答案【24】

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题训练卷含答案【24】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题训练卷含答案【24】（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款【正确答案】D2.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A.10?B.15?C.30?D.60?【正确答案】B3.【真题】依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理

2、单位【正确答案】A4.【真题】甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。A.原告住所地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地【正确答案】C5.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B6.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张

3、某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利【正确答案】B7.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A8.A、B两个公司联合承包某大型建设工程，并约定由A单位总负责，A、B两单位约定，如因非过错责任导致的工程质量问题各自承担50的责任，施工过程中，B单位由于偷工减料造成部分工程出现质量问题，给建

4、设单位造成损失，对于AB两单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。A.B单位承担全部责任B.各自承担50C.由B单位承担主要责任D.连带责任【正确答案】D9.危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】C10.建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.开庭D.判决【

5、正确答案】B11.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。A.责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款【正确答案】B12.建设工程施工许可证的申请主体是该工程的()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.咨询服务单位【正确答案】B13.甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前

6、3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册【正确答案】C14.施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师、建设单位代表【正确答案】D15.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【

7、正确答案】B16.根据2015年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。A.对国有财产的征收B.限制财产的强制性措施和处罚C.税收基本制度D.行政基本制度【正确答案】C17.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事特种作业的人员D.施工现场从事危险作业的人员【正确答案】D18.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【正确答案】C19.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位挪用列入建设工程概

8、算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，将被责令限期整改，并处（）罚款。A.挪用费用10%以上20%以下B.挪用费用20%以上50%以下C.挪用费用50%以上70%以下D.挪用费用70%以上90%以下【正确答案】B20.下列可以单独作为证据的是（）。A.存在有疑点的视听资料B.未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.无法与原件核对的复印件【正确答案】B21.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B22.在文物保护单位保护范围和建设控制

9、地带施工的规定，下列说法错误的是()。A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C.在历史文化街区，历史建筑以外的建筑物可以自行拆除D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【正确答案】C23.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方和解并根据和解协议制作了裁决。现甲反悔，则下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以申请法院撤销裁决书D.乙可以向法院起诉【正确答案】B24.下列招标人的行为中，除()以外都属于串通投标人投标。A.间接向投标人泄露标底B.暗示投标人降

10、低报价C.邀请信得过的承包公司投标D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C25.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B26.【真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府

11、D.省人民政府【正确答案】C27.根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【正确答案】B28.王某与某银行签订了小额借款合同，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B29.甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，并达成仲裁协议。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；

12、B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案【正确答案】A30.由于张三对李四的委托书授权不明确，给王五造成了一定的经济损失。根据我国法律有关代理的规定，王五的损失应当由（）承担。A.张三B.李四C.王五D.张三和李四连带【正确答案】D31.【真题】劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】B32.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案文件

13、。其中工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在()。A.建设单位和备案机关B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位D.设计单位和备案机关【正确答案】A33.工程监理单位应依法承担工程监理业务，下列工程监理单位的行为正确的是（）。A.将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务B.以其他工程监理单位名义承担工程监理业务C.在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务D.将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位【正确答案】C34.因非承包方原因致使工程项目停工超过（）（含），经建设单位同意，原工程项目经理可以同时担任两个建设工程的项目负责人。A.365天B.120天C.10

14、0天D.14周【正确答案】B35.某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的()。A.20%B.30%C.40%D.50%【正确答案】C36.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A37.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向（）报告。A.

15、生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人D.国家安全生产监管部门【正确答案】C38.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为()之日。A.抵押合同签字、盖章B.房产行政主管部门登记C.到公证部门办理公证D.贷款合同生效【正确答案】B39.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B40.某建设单位发包工

16、程时，对承包商提出了若干要求，其中不属于不合理干预行为的是()。A.要求承包方以低于成本价竞标B.要求承包方尽可能缩短工期C.要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本【正确答案】B41.根据建设工程安全生产管理条例，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，安装单位应当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。A.技术规程B.设备运至现场的运输方案C.拆装方案D.进度控制横道图【正确答案】C42.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由

17、双方签字确认。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察、设计单位【正确答案】C43.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C44.二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.12层以上的房屋建筑工程B.高度50米以上的建筑物或构筑物C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D.建筑面积5万平方米

18、以上的住宅小区或建筑群体【正确答案】C45.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B46.建设工程合同包括下列选项中除()的合同。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同【正确答案】C47.某建筑公司与材料商于A地签订材料采购合同，合同中未约定管辖，材料运至B地工地时检验发现存在质量问题产生纠纷（后查明材料商注册在C地，但主要营业地在D地），建筑公司欲提起诉讼，应由（）法院管辖A.A地B.B地C.C地D.D地【正确答案】D48.结构施工、安装

19、装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B49.【真题】债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】D50.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A51.【真题】国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【正确答案】C52.对采用虚假证明文件骗

20、取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款【正确答案】B53.【真题】以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【正确答案】C54.张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为201

21、3年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日【正确答案】C55.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期【正确答案】C56.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列关于见证取样人员

22、的说法正确的是（）。A.见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B.见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C.取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任D.试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字【正确答案】D57.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。A.建筑施工企业可允许其他单位，以本企业的名义承揽工程B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【正确答案】C58.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.依

23、法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件【正确答案】D59.根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）。A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予警告C.处项目合同金额5以上10以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B60.建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()。A.建设主管部门B.大气污染防治监

24、管部门C.规划主管部门D.环境保护行政主管部门【正确答案】D61.根据民法通则，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益而转托他人代理的，（)。A.应当取得被代理人的同意B.应当取得相对人的同意C.由代理人对自己所托的人的行为负民事责任D.由被代理人承担民事责任【正确答案】D62.工程建设项目必须招标的范围不包括()。A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元【正确答案】B63.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移

25、至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()。A.无需经任何部门许可B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可【正确答案】D64.【真题】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B65.甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔8

26、0万元。则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【正确答案】C66.建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要()。A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施【正确答案】C67.使用预算资金（）万元人民

27、币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.300【正确答案】C68.工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施，下列哪种做法是正确的()。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为90天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【正确答案】C69.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A.指定管辖B.移送管辖C.专属管辖D.协议管辖【正确答案】A70.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法

28、律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【正确答案】B71.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A72.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的()。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【正确答案】D73.授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。A.新颖性B.创造性C.适于工业应用D.实用性【正确答案】C74.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保

29、证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.5%B.10%C.2%D.20%【正确答案】C75.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D76.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.

30、仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D77.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。A.1个月2个月B.2个月3个月C.3个月1年D.1年5年【正确答案】C78.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成【正确答案】A79.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿

31、命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C80.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（）提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C81.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚【正确答案】D82.【真题】甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租

32、金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】A83.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A84.在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.历史建筑C.必要的基础设施和公共服务设施D.自然保护区【正确答案】C85.在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处

33、理方案B.设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案C.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对全部事故提出相应的技术处理方案D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案【正确答案】A86.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B87.在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】D88.施工单

34、位应对（）每年至少进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的不得上岗。A.施工人员B.管理人员和作业人员C.现场危险作业人员D.特种作业人【正确答案】B89.某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌入，引起部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合1.5亿元。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A90.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以

35、下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B91.某施工单位制定了施工生产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是()。A.半年B.1年C.2年D.3年【正确答案】D92.【真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1【正确答案】A93.在一起经济纠纷案件中，原告举出一

36、盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料D.鉴定结论【正确答案】C94.下列关于民事诉讼期间的说法，错误的是()。A.对一审裁定不服的上诉期是10日B.对一审判决不服的上诉期是15日C.一审普通程序的审理期限是6个月D.再审应当在判决、裁定发生法律效力之日起1年内提出【正确答案】D95.2020年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2020年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同的决定。下列选项中表述正确的

37、是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D96.根据劳动法的规定，女职工生育享受不少于（）天的产假。A.60B.70C.80D.90【正确答案】D97.【真题】建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C98.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。A.没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解C.申请

38、人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C99.根据我国招标投标法的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出【正确答案】D100.【真题】需要进行消防设计的建设工程项目，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审批。A.公安消防机构B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门【正确答案】A二.多选题(共70题)1.依照建筑业企业资质管理规

39、定，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。A.建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质B.申请多项建筑业企业资质的，应选择最高的一项资质为主项资质C.首次申请、增项申请建筑业企业资质的，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低等级核定D.已取得工程设计资质的企业首次申请同类建筑业企业资质的，不考核工程业绩，其申请资质等级参照同类建筑企业资质等级核定E.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别的建筑业企业资质的，申请资质等级最高不得超过现有工程设计资质等级【正确答案】ABCE2.某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了委托合同。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A.预付

40、处理委托事务的费用B.受托人完成委托事务的，应向其支付报酬C.及时提交完成委托事务报告D.按指示处理委托事务E.受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失【正确答案】ABE3.招标投标法规定，招标人具有（）的能力和条件，可以自行办理招标事宜。A.编制招标公告B.编制标底C.编制招标文件D.组织评标E.组织招标的场所【正确答案】CD4.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC5.应当进行公开招标的工程有（）A.关系社会公共利益的项目B.基础设施项

41、目C.全部使用国有资金投资项目D.国有资金占控股地位的项目E.关系公众安全的项目【正确答案】CD6.【真题】发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。A.员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任B.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排C.员工违反施工企业规章造成其患职业病D.员工严重失职，给施工企业造成重大损害E.员工被依法追究刑事责任【正确答案】AB7.【真题】下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议E.因工

42、作时间发生的争议【正确答案】CDE8.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE9.工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路的B.施工现场临时停水停电的C.需临时中断道路交通的D.施工现场需爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE10.【真题】不能作为民事诉讼证人的有（）。A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理

43、人D.无民事行为能力人E.当事人亲属【正确答案】ABC11.下列不能单独作为认定案件事实的依据有（）。A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言【正确答案】ABCE12.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

44、位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC13.关于施工许可制度，下列表述正确的有()。A.有利于保证建设工程的开工符合必要条件B.避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失C.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模D.便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内施工队伍等基本情况E.实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证【正确答案】ABCD14.根据民法典的规定，下列合同中免责条款无效的是()。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因过

45、失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的E.意思表示不真实的【正确答案】ABD15.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同?B.买卖合同自6月1日成立?C.定金合同自6月1日成立?D.若卖方不能交付货物，应返还50万元?E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【正确答案】ABE16.以下（）情况下，可以订立无固定期限劳动合同。A.劳动者在该用人单位连续工作满十年的B.订立了一次固定期限劳动合同，并且劳动者没有劳动

46、法中规定的不良情况的C.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的D.国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的E.连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动法中规定的不良情况的【正确答案】ACDE17.为了防治环境噪声污染，对在城市市区范围内行驶的机动车辆的说法正确的是()。A.机动车辆的消声器必须符合国家规定的要求B.机动车辆的喇叭必须符合国家规定的要求C.机动车辆须加强维修和保养D.机动车辆须保持技术性能良好E.机动车辆应安装、使用警报器【正确答案】ABCD18.下列属于监理工程师在建设工程

47、施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡査C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE19.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标【正确答案】ABD20.关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B.违约责任具有连带性C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效E.违约责任是民事责任的一种形

48、式【正确答案】ACDE21.下列关于证据的相关说法，正确的有()。A.对当事人逾期提交的证据，人民法院根据不同情形可以不予采纳B.证据交换应当在举证期限内由当事人双方自行完成C.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信D.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据E.鉴定人应当出庭接受当事人质询【正确答案】ADE22.运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE23.根据建筑法建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件

49、的有()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD24.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【正确答案】BCDE25.某项目业主与银行签订了借款合同，项目业

50、主的主要义务是()。A.提供担保B.按照约定用途使用借款C.提供借款D.按期归还本金和利息E.按照约定收取借款【正确答案】ABDE26.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC27.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为()文物保护单位。A.全国重点B.省级C.市、县级D.村级E.乡级【正确答案】ABC28.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%

51、，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【正确答案】ACD29.债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD30.合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择下列（）人民法院作为合同纠纷的管辖法院。A.被告住所地B.合同履行地C.合同签订地D.标的物所在地E.被告亲属所在地【正确答

52、案】ABCD31.下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知中关于施工现场要求的有()。A.建筑工地要满足消防车通行要求B.在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C.必须安装楼梯间和出入口的临时照明D.建筑工地要满足消防车作业要求E.在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志【正确答案】ABDE32.下列行为中，属于违约责任的是（）A.施工质量不合格造成建设单位重大损失?B.施工单位将有害废水排入鱼塘造成大量养殖鱼死亡?C.分包商不按设计图纸施工，导致重大损失?D.工地的土方车因超速造成行人受伤?E.施工单位未按约定支付工程款【正确答案】ACE33

53、.【真题】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。A.全面履行B.结算和清理C.履约担保D.竣工验收E.争议解决【正确答案】BE34.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括()。A.补偿印刷的成本支出B.补偿人工成本支出C.邮寄的成本支出D.必要的管理费E.项目宣传成本支出【正确答案】AC35.根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按否决其投标处理的有()。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

54、E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【正确答案】ADE36.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()。A.施工安全防护用具及设施的采购B.施工安全防护用具及设施的更新C.安全生产无事故奖励D.安全生产条件的改善E.职工福利【正确答案】ABD37.某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括（）。A.运送土方的车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.地面硬化处理【正确答案】ABCE38.下列选项，符合二级施工总承包资质法定条件的是()。A.注册资本金2000万元以上，净

55、资产2500万元以上B.具有二级资质以上的项目经理不少于12人C.近5年承担过10万平方米以上的住宅小区的施工总承包，质量合格D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称【正确答案】ABD39.【真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同【正确答案】AD40.【真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质【正确答案】AD41.承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的