二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷含答案（第66版）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷含答案（第66版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷含答案（第66版）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A2.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D3.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现

2、场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据建设工程安全生产管理条例，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B4.【真题】施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒【正确答案】C5.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施

3、工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院【正确答案】A6.()，是指权利人在法定期间内不行使权利，诉讼时效期间届满后，义务人可以提出不履行义务抗辩的法律制度。A.时效B.诉讼中断C.诉讼时效D.诉讼时效的中止【正确答案】C7.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不

4、具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A8.关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是()。A.建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用B.建筑意外伤害保险费由施工企业支付C.建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除D.保险公司一般采取差别费率【正确答案】C9.甲为某房地产项目的开发商，下列应由甲承担的安全责任是()。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.对建设单位供应的材料进行检验C.对涉及主体结构变动的装修工程提出设计方案D.提供安全施工措施所需费用【正确答案】D10.【真题】关于建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的是（）。A.

5、当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本【正确答案】C11.【真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【正确答案】B12.【真题】某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C.总承包单位负责整理各分包单

6、位的工程文件，立卷后移交建设单位D.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位【正确答案】A13.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【正确答案】C14.【真题】关于开标程序的说法，正确的是()。A.开标时间和地点应由各投标人协商决定B.开标过程应当记录并存档备查C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封

7、情况D.唱标时不必唱出投标报价【正确答案】B15.下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是（）。A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬【正确答案】A16.某工程施工合同约定2011年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A.截止于2013年1月1日，承包商丧失诉讼权B.2013年1月1日以后，即使业主同意支付工程

8、款，承包商也无权收取C.截止于2013年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年【正确答案】C17.建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括（）。A.专项施工方案的审查B.安全技术措施的审查C.对建设工程安全生产承担监理责任D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查【正确答案】D18.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()。A.当事人无权向法院申请撤诉B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C19.甲公司

9、和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】A20.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投

10、标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C21.合同中的下列免责条款有效的是（）。A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的【正确答案】A22.下列有关设计文件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向

11、建设单位详细说明该施工图设计文件【正确答案】C23.建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B24.货物运输合同中，托运人的主要权利是（）。A.有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权【正确答案】A25.下列标准属于强制性国家标准的有()。A.工程建设行业专用的卫生标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准【正确答案】B26.施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工

12、程结算价约6000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【正确答案】C27.工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【正确答案】D28.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A29.陈某于2011年6月20日取得注册执业证书，由于工作单位变动，陈某于2012

13、年9月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，陈某的注册有效期应当截至于（）。A.2014年6月20日B.2015年6月20日C.2015年9月20日D.2016年9月20日【正确答案】A30.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【正确答案】D31.某项目2020年3月1日确定了中标人，2020年3月8日发出了中标通知书，2020年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2020年3月16日B.20

14、20年3月31日C.2020年4月7日D.2020年4月11日【正确答案】C32.按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是（）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人【正确答案】D33.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合建筑施工企业安全生产许可证管理规定的是()。A.投入保证其安全生产条件所需的资金B.决定安全生产管理人员由工程技术

15、人员兼任C.依法参加工伤保险D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书【正确答案】B34.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【正确答案】B35.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会

16、提出书面申请【正确答案】B36.下列承担违约的责任类型不能与解除合同方式并用的是()。A.继续履行B.支付定金C.支付违约金D.赔偿损失【正确答案】A37.城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A.立项准备时B.建设前期C.建成后D.投入使用后【正确答案】B38.【真题】材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【正确答案】A39.在不违反民事诉

17、讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（）。A.原告住所地B.被告人亲属住所地C.合同签订地D.标的物所在地【正确答案】B40.下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。A.应急预案应当至少每5年修订一次B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案C.修订后的应急预案应当重新备案D.预案修订情况应有记录并归档【正确答案】A41.某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C42.关于证

18、据，以下说法正确的是()。A.证据应当在法庭上出示B.书证只能提交原件C.16岁以下的未成年人不得作为证人D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据【正确答案】A43.根据民法典，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B44.【真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【正确答案】A45.建筑企业对行政处罚结果及相应的行

19、政复议结果和上诉后的一审判决不服，则()。A.不可以再上诉B.应当在判决书送达之日起10日内上诉C.应当在判决书送达之日起15日内上诉D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行【正确答案】C46.在我国法律体系中，侵权责任法属于()。A.民法商法B.社会法C.经济法D.诉讼法【正确答案】A47.在建设工程的代理行为中，第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。A.第三人承担责任B.行为人承担责任C.被代理人承担责任D.第三人与行为人承担连带责任【正确答案】D48.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施

20、工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C49.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2015年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【正确答案】B50.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金

21、从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D51.下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()。A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度B.由建设单位向政府主管部门申报C.主要是审查建设单位应具备的开工条件D.主要是审查施工单位应具备的开工条件【正确答案】D52.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系【正确答案】B53.甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是

22、（）。A.甲单位B.施工单位C.行政监督部门D.甲单位职工【正确答案】D54.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A55.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用

23、的质量要求【正确答案】C56.【真题】根据物权法，建设用地使用权自()之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公开【正确答案】B57.关于项目经理部，下面说法错误的是()。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【正确答案】A58.【真题】施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（）罚款。A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【正确答案】B59.对于工程出现的质量问

24、题或质量缺陷，其返修费用和造成损失的承担人是()。A.施工方B.建设方C.设计方D.责任方【正确答案】D60.将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任是按照（）来划分的。A.违法行为的性质和危害程度B.违法行为主体C.违法行为责任人D.违法行为范围和期限【正确答案】A61.下列有关债务人履行的义务转让给第三人的说法，错误的是（）。A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任【正确答案】B62.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质

25、等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部内修D.改变建筑工程局部使用功能【正确答案】B63.【真题】当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在【正确答案】C64.循环经济促进法规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。A.减少废物产生B.减量化优先C.能源消耗最低D.再利用优先【正确答案】B65.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，

26、则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【正确答案】C66.对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款【正确答案】B67.【真题】在合同法中，要约生效的时间是（）。A.要约人发出要约时B.要约达到受要约人时C.受要约人作出承诺时D.受要约人承诺到达时【正确答案

27、】B68.某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利【正确答案】D69.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C70.【真题】各级人民检察院对审判监督程序意外的其他审判程序中审判人员的违法行为().A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B71.下列关于合同示范性文本的性质和作用

28、的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C72.当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A.1B.3C.4D.20【正确答案】B73.【真题】根据建筑法，开工报告制度是指()A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.建立单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认【正确答案】B74.【真题】因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行

29、政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B75.2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】D76.【真题】某施工合

30、同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【正确答案】D77.根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除（）之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【正确答案】D78.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了

31、协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【正确答案】D79.建筑法及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除()以外的处罚。A.责令改正，没收非法所得B.责令停业整顿，降低资质等级C.处以罚款D.吊销营业执照【正确答案】D80.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理【正确答案】B81.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人

32、违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处()罚款或者按照管理权限给予撤职处分。A.5000元以下B.5000元20000元C.20000元200000元D.20万元以上【正确答案】C82.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C83.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的

33、D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D84.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B85.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C86.根据安全生产许可证条例规定，说法错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续C.安

34、全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理安全生产许可证变更手续【正确答案】C87.阳光工程公司提出与公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动合同法的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【正确答案】B88.

35、房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.建筑施工企业C.建设监理单位D.政府安监部门【正确答案】B89.关于保证人资格的说法，正确的是（）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.公立医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D90.【真题】预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50B.100C.70D.150【正确答案】C91.【真题】建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的

36、，应由（）中级人民法院办理。A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【正确答案】B92.下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】B93.依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是()。A.制定灭火和应急疏散预案B.设置消防安全标志C.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次D.保障疏散通道畅通【正确答案】C94.下列诉讼时效为1年

37、的是（）A.甲施工单位向国外材料供应商进口一批先进设备发生纠纷?B.建设单位因工程质量问题与施工单位发生纠纷?C.施工现场人员因事故导致残疾，请求赔偿?D.施工单位委托他人加工一批钢材发生纠纷【正确答案】C95.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列属于施工单位资质不良行为的是()。A.相互串通投标B.允许他人以本单位名义承揽工程C.不履行保修义务D.转让安全生产许可证【正确答案】B96.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要

38、求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50【正确答案】B97.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C98.某场馆工程的质量保修书的保修期

39、限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程为10年B.供热与供冷系统为3年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的内外墙为2年【正确答案】B99.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D100.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取了下列做法，其中正确的做法是()。A.按照建设单位的

40、要求，放宽了质量标准B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商C.简要描述了建筑材料、设备的性能D.注明了建筑材料、设备的规格、型号【正确答案】D二.多选题(共70题)1.某施工企业甲向乙水泥厂订购10吨水泥，后甲通知乙变更订购数量，但一直没明确具体数量，交货期至，乙将10吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由为已通知变更，则下列说法正确的是（）。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接受C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约E.由于变更约定不明，则应推定为未变更【正确答案】CE2.建设工程开工前，建设单位应当向施工单位提供的资料包括（）A.施工现场及毗邻区域的供排水、供电、

41、通信等地下管线资料B.施工现场及相邻区域地下工程的施工方案C.气象和水文资料D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料【正确答案】ACDE3.货运合同的法律特征有（）。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE4.施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。A.起重吊装B.地下暗挖C.高大模板D.拆除、爆破E.脚手架【正确答案】BC5.债务人不履行合同，债权人可以行

42、使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?【正确答案】ABD6.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有()。A.支付价款的义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务【正确答案】ACD7.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危

43、及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【正确答案】DE8.委托合同的法律特征有（）。A.委托合同等同于民事代理B.委托的事务可以是法律行为C.委托合同可以是无偿合同D.委托的事务可以是事实行为E.委托合同是提供劳务的合同【正确答案】BCDE9.【真题】依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()。A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标【正确答案】ABC10.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）

44、A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE11.承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【正确答案】BD12.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，

45、由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【正确答案】ABE13.下列选项中，职工不缴纳的保险费有()。A.基本养老保险B.基本医疗保险C.工伤保险D.失业保险E.生育保险【正确答案】CE14.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权。这表现在（）。A.一方当事人向法院起诉的，法院不予受理B.一方当事人向法院起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉C.仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院不予受理D.仲裁裁决生效后，当事人向法院申请撤销仲裁

46、裁决的，法院不予受理E.仲裁裁决生效后，当事人向法院申请强制执行仲裁裁决的，法院不予受理【正确答案】ABC15.下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【正确答案】ABD16.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单

47、位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD17.【真题】项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。A.ISO质量体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE18.关于民用建筑节能，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，则下列表述正确的有()。A.未对进入施工现场的保温材料进行查验B.未对进入施工现场的采暖制冷系统进行查验C.使用不符合施工图设计文件要求的采

48、暖制冷系统的D.使用列入禁止使用目录的材料和设备的E.无偿向本单位职工提供能源的【正确答案】ABCD19.下列关于无效合同的说法中正确的有（）。A.无效合同中的合同自始无效B.当事人通过追认可以使无效合同生效C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D.合同无效只能是全部无效E.合同无效可能是部分无效【正确答案】ACE20.【真题】关于定金与预付款的说法，正确的是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款【正确答案】

49、BCD21.建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。A.验收组织机构不符合法规及规范要求B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C.验收人员不具备相应资格的D.验收各方主体验收意见不一致E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕【正确答案】ACD22.属于文物保护法关于施工中发现文物的报告和保护的规定的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场B.应当接受审批机关的监督和指导C.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在48小时内赶赴现场D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场E.文物行政部门应在7日内提出处理意见【正确答案

50、】ADE23.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投产使用【正确答案】BCE24.建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的()。A.注册资本B.从业人员C.专业技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩【正确答案】ACDE25.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设

51、工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE26.建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利所有权，所有权的内容包括()。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权E.担保权【正确答案】ABCD27.关于诉讼时效，下列表述中正确的有()。A.诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算B.当事人自行约定延长或者缩短诉讼时效期间的，法院不予认可C.从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护D.超过诉讼时效期间权利人起诉，法院可以直接驳回诉讼请求E.超过诉讼时效

52、期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制【正确答案】ABE28.按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式包括()。A.设计采购施工(EPC)B.设计-施工(D-B)C.设计-采购(E-P)D.采购-施工(P-C)E.建设-经营-转让(BOT)【正确答案】ABCD29.下列不能单独作为认定案件事实的依据有（）。A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言【正确答案】ABCE30.

53、关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【正确答案】CDE31.建筑工程一切险的保险期终止时间可能是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.设备运抵工地E.保修期满【正确答案】BC32.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情

54、形。其中可以作为法院裁定不予执行理由的情形包括（）。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】ACE33.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）。A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失【正确答案】ACDE34.按照建筑工程质量管理条例的规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()。A.予以

55、取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.一年内不得申请建筑业企业资质D.有违法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD35.根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【正确答案】BDE36.关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【正确答案】ADE37.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是()。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE38.根据合同法的规定，下列合