中级经济师《建筑经济》试题押题训练卷含答案（第4期）

《中级经济师《建筑经济》试题押题训练卷含答案（第4期）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题押题训练卷含答案（第4期）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B2.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D3.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C4.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承

2、包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D5.【真题】采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是（）风险。A.设计和工程范围变更B.地质条件不利C.通货膨胀D.施工质量不良【正确答案】A6.采取三级处理法处理废水时，一级处理是采用物理和化学方法，将废水中的（）去除。A.大部分有机物B.部分污染物C.固体悬浮物D.全部污染物【正确答案】B7.财政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A8.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8

3、万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C9.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B10.下列属于组织协调子系统的功能是（）。A.公文的编辑、处理B.工程建设相关单位查询C.合同结构模式的提供和选用D.安全生产保证措施【正确答案】B11.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定

4、悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A12.按照国家有关部门规定，各省、自治区、直辖市人民政府制定的招标范围和规模标准()A.必须与国家规定的一致B.各省、自治区、直辖市自主确定C.可缩小国家规定的范围和规模标准D.不得缩小国家规定的范围和规模标准【正确答案】D13.【真题】关于社会折现率的说法,正确的是()。A.社会折现率是财务内部收益率的判别基准B.社会折现率是项目经济效益要求的最低经济收益C.社会折现率是不可用作不同年份之间资金价值转换的折现率D.社会折现率可根据项目的具体情况酌情确定【正确答案】B14.某投资方案实施后有三

5、种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。A.15.60%B.16.60%C.18.65%D.19.35%【正确答案】A15.【真题】下列投资方案中，可采用最小公倍数进行方案选择的是（）。A.独立方案B.单投资方案C.寿命期不同的互斥方案D.混合方案【正确答案】C16.某旅游项目的盈亏情况预计有三种可能：旅游旺季游客多时预计将获得利润2000万元，游客数量一般时可获得利润800万元，旅游淡季时预计将亏损500万元，各种情况发生的概率难以确定。采用合理性标准决

6、策，该旅游项目的期望利润是（）万元。A.767B.733C.800D.689【正确答案】A17.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A18.工作E有四项紧前工作A,B,C,D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为8天、4天、6天、10天，则工作E的最早开始时间为()天。A.10B.12C.13D.15【正确答案】D19.【真题】某工程投保了足额建筑工程切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是（）。A.设备原

7、价B.设备原价减折旧C.全新设备市场均价D.重置价值【正确答案】D20.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C21.国际工程索赔中，工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予以答复或未对承包方做进一步要求，视为该项索赔()。A.已经被认可B.不被认可C.已经失效D.推迟认可和合同协议书【正确答案】A22.【真题】人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化

8、，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是（）。A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险【正确答案】A23.资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。A.投标人代表B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B24.【真题】大工程的场地清理费保险金额一般不超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【正确答案】B25.【真题】下列关于主动控制与被动控制的说法中，正确的是（）。A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制C.进行项目目标控制应以

9、主动控制为主，被动控制为辅D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效【正确答案】D26.【真题】某产品由A、B、C、D四个零部件组成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则可作为价值工程分析对象的是（）。A.1.5045B.1.0000C.1.2846D.0.5432【正确答案】D27.【真题】下列建设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是（）。A.偿债备付率B.资产负债率C.利息备付率D.财务内部收益率【正确答案】D28.【真题】下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.生产准备费B.土地使用权出让金C.建设单位开办费D.生产职工培训费【正确答案】C29.业主遇到

10、的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D30.【真题】评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认C.投标人以他人名义投标D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差【正确答案】C31.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【

11、正确答案】D32.下列各类投资方案中，适合使用差额法进行选择的是（）。A.寿命期相同的互斥方案B.寿命期不同的互斥方案C.独立方案D.混合方案【正确答案】A33.双代号网络计划中，虚箭线的主要作用是（）。A.连接、分解、断路B.联系、分解、搭接C.区分、连接、搭接D.区分、联系、断路【正确答案】D34.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B35.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与

12、成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D36.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D37.如果被保险人在投保时按照保险合同规定的工程概算总造价确定投保金额，那么被保险人在保险期间内必须调整保险金额。其中，如果保险工程的建造期超过3年，必须从保单生效日起每隔()个月向保险人申报调整后的工程总造价。A.1B.3C.6D.12【正确答案】D38.【真题

13、】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D39.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【正确

14、答案】B40.股票的发行价格低于其面额时，被称为（）。A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.时价发行【正确答案】C41.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C42.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.

15、1900【正确答案】C43.【真题】某建设项目生产单产品，已知项目建成后年固定成本为200万元，每件产品的销售价格为1800元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元.则该建设项目年产量的盈亏平衡点为（）万件.A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【正确答案】C44.分部分项工程预算单价的确定即直接费的水平决定于基础单价和人工、材料、施工机械台班消耗量等因素。在报价时，可以（）为基础，根据本企业的施工技术和管理水平进行调整，以提高竞争力。A.概算定额B.企业定额C.概算指标D.预算定额【正确答案】D45.【真题】下列B|M技术应用模式中,属于按照技术应用体系维度划分的是()。

16、A.基础应用B.平台应用C.普及应用D.协同应用【正确答案】D46.现阶段建设工程监理的特点说法不正确的是()A.建设工程监理的服务队形具有多样性B.建设工程监理具有监督功能C.建设工程监理属于强制推行的制度D.市场准入的双重控制【正确答案】A47.【真题】关于工程造价的说法，正确的是（）。A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价【正确答案】B48.【真题】发包人与承包人根据法律、行政法规的规定，结合具体工程实际，经协商达成一

17、致意见的合同条款，属于建设工程施工合同（示范文本）中的（）。A.协议书B.附件C.通用条款D.专用条款【正确答案】D49.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A50.【真题】当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时,投标人确定综合单价（）A.应以计图纸为准B.必须要求招标人进行说明C.必须要求设计单位进行说明D.应以招标文件描述的分部分项工程量清单特征为准【正确答案】D51.实物法和单价法

18、在编制步骤上的最大区别是（）。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接工程费的方法不同C.计算利税的方法不同D.工程量计算方法不同【正确答案】A52.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于()万元。已知；(A/P，10%，10)=0,16275，(A/F;10%，10)=0,06275，(P/F，10%，10)=0,3855。A.3,462B.2,628C.2,946D.2,855【正确答案】B53.按现行中华人民共和国公司法的规定，企业分配当年税后利润时，应当按本年净利润，以10%的比例提取（）。A.资本公积金B

19、.任意盈余公积金C.法定盈余公积金D.股息红利【正确答案】C54.【真题】关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A55.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D56.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.

20、协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D57.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D58.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C59.【真题】在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货

21、物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。A.目的港船边交货价B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价【正确答案】D60.下列关于监理组织形式的说法中，错误的是（）。A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确等优点B.职能式监理组织形式一般适用于小型工程建设工程C.直线职能式监理组织形式具有直线式和职能式监理组织的优点D.矩阵式监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵型组织结构【正确答案】B61.【真题】企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。A.弥补以前年度尚未弥补的亏损B.计提法定盈余公积金C.计提任意盈余公积金D.向投资者

22、分配利润【正确答案】A62.企业某生产性建设项目的年固定成本为160万元，单位产品的销售价格为180元，单位产品的材料费用为50元，单位产品的变动加工费和税金分别为10元和6元，则该建设项目产量的盈亏平衡点产量为（）件。A.8666B.9500C.11909D.14035【正确答案】D63.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B64.对大气污染来说，下列污染物中，属于根据污染物形态分类的是（）。A.颗粒污染物B.辐射污染物C.光污染物D.电磁污染物【正确答案】

23、A65.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D66.【真题】在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天【正确答案】C67.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进

24、行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D68.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A69.【真题】下列工程实施过程发生的事件中,属于对合同价款不予调整的是()。A.招标工程量清单项目特征描述与图纸不符引起工程量增加B.工程量清单却想引起冮程量增加C.招标人出的江工程变更引起施项目发生化D.因承包人原因导致工程延误,在原定竣工时间后税收政策调整引起合同价款增加【正确答案】D70.为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。A.生产厂家B.

25、安装工程保险C.生产厂家和安装工程保险D.第三者责任保险【正确答案】A71.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D72.在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的。A.投资估算指标B.设备费的百分比C.资金周转率D.已建类似项目的投资额与生产能力【正确答案】D73.【真题】投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。A.变更合同B.履行合同C.组织施工D.组成联合体【正确答案】B

26、74.【真题】根据我国合同法，一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价，这种合同称为()。A.单务合同B.诺成合同C.有偿合同D.不要式合同【正确答案】C75.【真题】建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的()提供风险保障。A.资金短缺和资源不足B.机构变更和人员调整C.刑事责任和行政责任D.自然灾害和意外事故【正确答案】D76.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元，已知：(P/A，10%

27、，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D77.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D78.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C79.【真题】在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是（）。A.财政

28、收入B.净产值C.收益分配效果D.就业结构影响力【正确答案】C80.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C81.【真题】根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的方法，称为（）。A.强制确定法B.经验分析法C.价值分析法D.功能分析法【正确答案】A82.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工

29、期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C83.某公司欲偿还30年后到期的票面为500万元的债券，若年利率为6%，则从现在起每年年末应存()万元。已知；(A/F，6%，30)=0,0127。A.3,42B.4,54C.5,86D.6,35【正确答案】D84.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D85.【真题】下列关于工作总时差的说法中，正确的是（）。A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.

30、总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】A86.某建设项目投资500万元，运营期为10年，投资后自一年年末开始每年将有150万元的净收益，基准收益率为12%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(100万元/年)的偏差率为()。已知；(P/A，12%，10)=5,650。A.11,5%B.13,2%C.11,5%D.13,2%【正确答案】C87.下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收

31、到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D88.【真题】关于财务内部收益率的说法,正确的是()A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债能力【正确答案】B89.【真题】房地产开发商在郊区开发楼

32、盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场.这种风险属于（）。A.恶劣现场条件带来的风险B.经济风险C.施工组织设计不合理带来的风险D.人为风险【正确答案】B90.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D91.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.55%C.6.25%D.4.19%【正确答案】B92.某建设项目生产单

33、一产品，已知建成后年固定成本为1200万元，单位产品的销售价格为1800元，单位产品的材料费用为700元，单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目产量的盈亏平衡点是（）件。A.6666B.7500C.10909D.13333【正确答案】D93.【真题】下列风险中，属于建筑工程保险责任的是（）。A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失B.错误设计引起的损失、费用和责任C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任【正确答案】A94.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.竣

34、工验收合格C.交付使用D.工程结算完成【正确答案】B95.建筑工程保险中，由于虫蛀造成的保险财产自身的损失和费用，属于()。A.物质损失部分的保险责任B.第三者责任部分的保险责任C.物质损失部分的除外责任D.第三者责任部分的除外责任【正确答案】C96.在下列方法中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。A.净现值法B.差额法C.净年值法D.净将来值法【正确答案】C97.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B98.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用条件下最低保修期限为2年的是()。A.屋面防水B.基础设施C.装修工程D.

35、供热系统【正确答案】C99.下列方法中，可用于风险型决策的是（）。A.等概率法B.加权移动平均法C.德尔菲法D.敏感性分析【正确答案】A100.【真题】根据建设工程价款结算暂行办法，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是（）。A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额C.工程设计变更确定后，承包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审核同意后调整【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【

36、真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC2.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为（）。A.风险型决策B.长期决策C.非确定型决策D.战略决策E.确定型决策【正确答案】ACE3.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司

37、的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE4.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD5.设计概算可分为（）。A.单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.单项工程综合概算D.工程建设其他费用概算E.建设项目总概算【正确答案】ACE6.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE7.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-

38、2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD8.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投资人分配利润，再提取法定盈余公积金C.先向投资人分配利润，再提取任意盈余公积金D.法定盈余公积金可用于转增资本金E.法定盈余公积金可用于弥补企业亏损【正确答案】DE9.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案

39、】ACD10.关于建设工程合同订立的说法，正确的有()。A.发包人在订立建设工程合同时应有合法的经营资格B.承包人无需对发包人进行资格审查C.除总承包合同约定的分包情形外，未经建设单位认可的分包合同无效D.工程施工合同可采用口头形式E.工程施工合同应当采用书面形式【正确答案】ACE11.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD12.

40、下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE13.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【

41、正确答案】ABC14.【真题】在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD15.【真题】下列计价方法中,属于建设投资估算编制方法的有（）A.实物法B.扩大单价法C.概算定客D.指标估算法E.资金周转率法【正确答案】DE16.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部

42、收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD17.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE18.按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。A.单项索赔B.工程变更索赔C.合同终止索赔D.综合索赔E.意外风险索赔【正确答案】BCE19.【真题】风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有（）。A.采集数据B.建立风险目录摘要C.完成风险分类D.完成不确定性模型E.对风险影响进行评价【正确答案】ADE20.风险分析包括以下主要步骤（）。A.采集数据B.完成不确定性模型C.对

43、风险影响进行评价D.进行风险分类E.制定风险预测图【正确答案】ABC21.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD22.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE23.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另

44、有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD24.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB25.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构

45、筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE26.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD27.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD28.【真题】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】

46、CD29.【真题】下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE30.网络图中的逻辑关系是指工作之间相互联系、相互制约的关系，它包括（）。A.结构关系B.工艺关系C.组织关系D.隶属关系E.前后关系【正确答案】BC31.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC32.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E

47、.项目的评估和决策【正确答案】ABDE33.在在监理管理信息系统中，下列不属于质量控制子系统的有()A.文明施工、环保相关资料B.施工质量控制相关文件C.公文的登录、查询与统计D.设计质量控制相关文件E.工程事故的处理资料【正确答案】ACE34.企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额10000元B.向兼职人员发放报酬，2000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【正确答案】ABD35.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务

48、净现值E.偿债备付率【正确答案】BD36.【真题】国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）。A.间接效益B.税金C.国内贷款利息D.间接费用E.补贴【正确答案】BCE37.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD38.工程造价的有效控制应遵循的原则包括()。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C

49、.令人满意D.被动控制E.技术与经济相结合【正确答案】ABCE39.分部分项工程量清单的要件有()。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算规则【正确答案】ABCD40.【真题】企业进行风险处理的财务对策主要有()。A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【正确答案】ABC41.【真题】下列风险中,属于咨询设计者自身的职业责任风险的有()。A.设计不充分不完善B.设计错误和疏忽C.投资估算和设计概算不准D.服务范围与费用不相称E.自身的能力和水平不适应【正确答案】ABE42.【真题】关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。A.联合体成员在提交

50、投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级【正确答案】CE43.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC44.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC45.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）

51、。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD46.应列入企业制造费用的有（）。A.办公费B.生产工人工资C.管理费用D.劳动保护费E.折旧【正确答案】ADE47.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE48.【真题】下列决策方法中，可用于非确定型决策的有（）。A.最大最大收益值法B.期望值标准C.最大最小收益值法D.合理性标准E.最小最大后悔值法【正确答案】ACE49.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为()。A.风险

52、型决策B.确定型决策C.非确定型决策D.战略决策E.中期决策【正确答案】ABC50.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC51.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE52.工程建设招投标应遵循的原则是

53、（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE53.建筑安装工程费用按照工程造价形成由（）组成。A.人工费B.分部分项工程费C.措施项目费D.规费E.税金【正确答案】BCDE54.【真题】下列监理工作中,属于建设工程监理规划内容的有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施【正确答案】AC55.下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定标准的有（）。A.内部收益率B.差额内部收益率法C.差额净现值D.净现值E.差额净年值【正确答案】AD56

54、.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案】BCDE57.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD58.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列属于综合单价应包括的内容的有（）。A.一定范围内的风险费用B.企业管理费C.利润D.规费E.材料费【正确答案】ABCE59.【真题】监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.明确监理工作内容和程序D.明确监理工作方案和措施E.制定监理工作制度【正确答案】ACDE60.【真题】下列收