一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案(35）

《一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案(35）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案(35）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B2.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建

2、设主管部门【正确答案】C3.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A4.履约保证金不得超过中标合同金额的()。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B5.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C6.某建筑施工单位有50名从业人

3、员。根据安全生产法，该单位应当()A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【正确答案】D7.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求予以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【正确答案

4、】C8.抵押权、质权、留置权都属于()。A.所有权B.自物权C.担保物权D.用益物权【正确答案】C9.根据建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关()施工许可证。A.吊销B.撤销C.撤回D.暂扣【正确答案】B10.【真题】关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判【正确答案】C11.【真

5、题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B12.【真题】根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【正确答案】D13

6、.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【正确答案】A14.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D15.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A16.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发

7、生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【正确答案】A17.注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】B18.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过

8、()小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44【正确答案】D19.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【正确答案】D20.【真题】若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议【正确答案】D21.【真题】根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【正确答案】B22.争议

9、双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【正确答案】D23.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()。A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保【正确答案】A24.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40【正确答案】D25.【真题】负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。A.国务院质量监督行政主管部门B

10、.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.公务员工商行政主管部门【正确答案】C26.【真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B27.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【正确答案】D28.【真题】根据招

11、标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C29.按照环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，()。A.无需缴纳排污费B.并缴纳行政罚款C.并缴纳排污费D.并缴纳超标准排污费【正确答案】D30.某大学建设教师公寓项目，未经竣工验收，校方就投入使用；使用过程中，又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，这一质量缺陷，承担责任的说法正确的是（）A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确

12、答案】C31.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照民用建筑节能条例的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D32.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【正确答案】C33.?根据建设工程质量管理条例，下列选项中（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并

13、在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?【正确答案】D34.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款【正确答案】D35.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【正确答案】A36.

14、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日【正确答案】C37.某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是()。A.合同有效B.合同无效C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同生效【正确答案】C38.【真题】行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【正确答案】B39.【真题】关于注册商标有效期的说法

15、，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【正确答案】B40.【真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【正确答案】A41.【真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【正确答案】D42.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D

16、.20【正确答案】C43.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计满足施工要求D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%【正确答案】B44.【真题】在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】A45.标准、规范、规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作、工艺、管理等专

17、用技术要求时，一般采用()。A.标准B.规范C.规程D.规范或规程【正确答案】C46.企业提取的安全费用的使用方式为()。A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管【正确答案】A47.关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【正确答案】D48.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三

18、级D.暂定级【正确答案】C49.属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【正确答案】C50.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A51.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应

19、偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【正确答案】B52.建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.应由甲仲裁委员会进行仲裁C.

20、只能向有管辖权的人民法院起诉D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会准先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【正确答案】C53.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙转让该设备所有权需经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【正确答案】A54.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C55.张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便

21、委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。A.张经理应提供委托事务的必要费用B.张经理可以不向李某支付报酬C.张经理可以向李某支付相应的报酬D.委托合同必须是有偿的【正确答案】D56.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2001

22、年5月5日至2002年5月5日B.2001年5月5日至2002年5月25日C.2001年5月5日至2003年5月5日D.2001年5月5E1至2003年5月25日【正确答案】A57.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）A.招标人终止招标的B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【正确答案】C58.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B59.根据建设工程安全生产管理

23、条例的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.国家赔偿责任【正确答案】A60.下列属于应当承担缔约过失责任的情形的是()A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人【正确答案】D61.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.60【正确答案】C62.按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当

24、在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D63.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是()A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【正确答案】B64.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()

25、A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A65.【真题】甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【正确答案】D66.某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位需具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A

26、和B必须同时具备【正确答案】D67.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A68.下列关于人民调解的说法中，错误的是()A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对经人民调解委员会调解达成的调解协议发生争议时可以起诉【正确答案】A69.某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。A.开标由当地建设行政主管部门主持B.开标时必须由公证机构检查投标

27、文件的密封情况并公证C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D.开标时不能宣读投标文件【正确答案】C70.项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【正确答案】C71.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14【正确答案】A72.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定D.二审法院的判决、裁定，是终审的判

28、决裁定【正确答案】B73.甲乙双方签订总价为100万元的设计合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【正确答案】D74.【真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消【正确答案】A75.【真题】被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担

29、损失D.由代理人独自向第三人承担责任【正确答案】A76.【真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理【正确答案】A77.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有()情形的，可以邀请招标。A.属于利用扶贫资金实行以工代赈的B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用过大的D.涉及国家安全、国家秘密的【正确答案】B78.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用

30、记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B79.投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是()A.向有关行政监督部门投诉B.向招标人提出异议C.向法院起诉D.申请仲裁【正确答案】B80.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()。A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A81.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，

31、则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D82.【真题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【正确答案】B83.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或

32、非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D84.化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。A.罚金B.罚款C.排污费D.超标准排污费【正确答案】D85.【真题】关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现

33、场进行管道安全保护指导【正确答案】C86.【真题】甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【正确答案】A87.运输合同中托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A88.下列关于建筑市场诚信行为的公布的表述中，正确的是()A.良好行为记录信息

34、公布期限一般为9个月至3年B.对整改确有实效的，经批准不良行为记录信息公布期限最短不得少于6个月C.被公告的招标投标当事人申请行政复议的，公告部门应停止违法行为记录的公告D.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内【正确答案】D89.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D90.根据建筑起重机械安全监督管理规定，租用的建筑起重机械在施工现场安装完毕后，由()组织验收。A.出租单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【正确答案】C91.下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标

35、人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期【正确答案】D92.民事诉讼当事人中，()是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【正确答案】B93.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送

36、到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【正确答案】A94.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内按照规定办理续展手续。A.3B.6C.9D.12【正确答案】D95.下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合

37、同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证的担保人只能是第三人【正确答案】A96.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【正确答案】B97.【真题】某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【正确答案】C98.【真题】关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目

38、的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【正确答案】D99.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同（）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【正确答案】C100.建设单位于2013年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位（）A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C

39、二.多选题(共70题)1.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明【正确答案】AE2.根据合同法，下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【正确答案】BCDE3.人民调解委员会是群众性自治组织，工作在()指导下进行。A.人民政府B.基层人民法院C.仲裁机构D.居委会E.上级调解委员会【正确答案】AB4.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格

40、的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【正确答案】BDE5.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列()方式解决。A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼【正确答案】ABDE6.施工图设计文件审查单位主要是对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划B.勘察C.设计D.施工E.监理【正确答案】BC7.【真题】关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成

41、某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【正确答案】BCE8.【真题】关于土地权属的说法，正确的有()。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【正确答案】BC9.根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的()A.成本B.红利C.费用D.损失E.收益【正确答案】ACD10.下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同【正确答案】CE

42、11.投标文件有下列()情形之一的，招标人不予受理。A.未按要求密封递送的标书B.无单位盖章或法人代表签字C.逾期送达或未送达指定地点的D.未按招标文件要求提交保证金E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议【正确答案】AC12.下列属于工程总承包方式的是（）A.设计-施工总承包（D-B）B.设计采购施工（EPC）C.采购-施工总承包（P-C）D.建设-转让总承包（B-T）E.设计-采购总承包（E-P）【正确答案】ABCE13.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B.

43、建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【正确答案】BCE14.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【

44、正确答案】ACD15.【真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力【正确答案】BCD16.【真题】关于建设工程保险的说法，正确的有()。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细

45、表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【正确答案】BE17.【真题】根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】ABCE18.按照相关规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【正确答案】ABE19.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。A.有仲裁协议B.

46、仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC20.国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见所指的安全生产第一责任人包括()。A.企业主要负责人B.实际控制人C.项目经理D.技术负责人E.安全管理员【正确答案】AB21.【真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【正确答案】ABDE22.房屋拆迁管理部门在发

47、放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?【正确答案】ABE23.行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的【正确答案】ACDE24.【真题】下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用

48、期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【正确答案】ABE25.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误【正确答案】ACD26.在

49、注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件D.工作调动证明E.资格证书、学历证书和身份证明复印件【正确答案】ABCD27.根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【正确答案】AC28.根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业必须定期为未成年人进行健康检

50、查C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【正确答案】BDE29.招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的【正确答案】ABE30.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务

51、范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别【正确答案】BDE31.下列不需要办理施工许可证的建设工程有()A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面积在300m2以下的建筑工程C.农民自建低层住宅的建筑工程D.企业自建办公楼的建筑工程E.城镇市政基础设施工程【正确答案】ABC32.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地

52、的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【正确答案】CE33.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是()。A.物证的证明力一般小于其他书证B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证D.直接证据的证明力一般大于间接证据E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等【正确答案】BCD34.下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是()。A.所有商品混凝土试块B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C.拌制砌筑砂浆的水泥D.抹灰的配料水泥E.承重结构的钢筋及连接接头试

53、件【正确答案】BCE35.【真题】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包；C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【正确答案】DE36.某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【正确答案】CD37.建设工程代理

54、行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期间【正确答案】ABCE38.下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【正确答案】ABDE39.【真题】根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采

55、用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【正确答案】ADE40.在项目的招投标过程中（）。A.招标公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?【正确答案】BCE41.目前我国实行的强制性标准包含()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/TC.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/TD.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的E.发布标准中使用宜、不宜等用词的条文的【正确答案】ABC42.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE43.某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是()。A.垫资